Lycée professionnel agricole et horticole de Saint-Joseph: travaux de réhabilitation

SPLA Maraïna

L'Objet du marché porte sur les travaux de réhabilitation du lycée professionnel agricole situé sur la commune de Saint-Joseph.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-05-18. L'appel d'offres a été publié le 2016-03-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-03-21 Avis de marché
2016-03-25 Informations complémentaires
2017-03-17 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-03-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Quantité ou étendue:
La présente consultation est décomposée en quatorze (14) lots faisant chacun l'objet d'un marché distinct.la description de chacun des lots est donnée dans la rubrique « informations sur les lots ».
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Maraïna
Adresse postale: 38 rue Colbert
Code postal: 97460
Commune postale: Saint-Paul
Contact
Adresse Internet: http://spl-maraina.com 🌏
Courrier électronique: marches@spl-maraina.com 📧
Téléphone: +33 262919164 📞
Fax: +33 262919169 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-21 📅
Date limite de soumission: 2016-05-18 📅
Date de publication: 2016-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 059-098956
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires
Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Compléments à la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution» : La durée de chaque lot court à compter de sa notification à la fin de la garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des marchés allotis est de douze (12) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage des travaux. Pour chacun des lots, la durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation. Au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chacun des lots, un ordre de service de démarrage de la période de préparation et un ordre de service de démarrage des travaux. Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP. Critères de sélection des candidatures: en application de l'article 52 du code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 3.6. Du Règlement de la Consultation ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur. Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire Dc4 « Déclaration de sous-traitance » ou équivalent, dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique). Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois: 1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, 2° en qualité de membres de plusieurs groupements. Conditions d'obtention du dossier de consultation: Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://spl-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'article 7.1 du Règlement de la Consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail. Conditions de remise des offres: sur support papier (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spl-maraina.achatpublic.com). Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge du candidat. Pour la remise de l'offre par voie dématérialisée, schématiquement, le candidat: 1.signe la lettre de candidature et l'acte d'engagement, au moyen d'un certificat de signature électronique de son choix (cf. Dispositions de l'article 7.3 du Règlement de la consultation) sous réserve de sa conformité au référentiel général de sécurité (Rgs) ou équivalent, 2.constitue le pli, 3.signe le pli (en plus des documents préalablement signés) à l'aide du même certificat électronique, 4.le date, 5.le télécharge dans la « salle des consultations ». Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique ((CD-ROM, clé USB, Dvd-Rom) ou sur un support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être transmise dans un pli fermé portant la mention « ne pas ouvrir — copie de sauvegarde » Offre pour la consultation Mandat no2016.25 «Lycée professionnel agricole et horticole de Saint-Joseph: travaux de réhabilitation — offre pour le lot(s) XX — intitulé du lot.» Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillés au règlement de la consultation. Unité monétaire utilisée: l'euro. Visites: Une visite sera organisée par la SPL Maraïna. Pour ce faire, deux dates de rendez-vous (sur site) sont fixées: le vendredi 08 avril 2016 à 13h30 et le mercredi 13 avril 2016 à 08h30. Il ne s'agit pas d'une visite obligatoire. Le détail concernant ces visites est indiqué au règlement de la consultation Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.3.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'Objet du marché porte sur les travaux de réhabilitation du lycée professionnel agricole situé sur la commune de Saint-Joseph.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Vrd
Brève description: Le lot no 01 a pour objet la réalisation des travaux de VRD.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Demolition — gros OEuvre
Brève description:
Le lot no 02 a pour objet la réalisation des travaux de démolition et de gros-oeuvre.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Charpente couverture
Brève description: Le lot no 03 a pour objet la réalisation des travaux de charpente et couverture.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Cloisons — faux plafonds
Brève description:
Le lot no 04 a pour objet la réalisation des travaux de cloisons et faux plafonds.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Etancheite
Brève description: Le lot no 05 a pour objet la réalisation des travaux d'étanchéité.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Revetements durs
Brève description: Le lot no 06 a pour objet la réalisation des travaux de revêtements durs.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiseries bois et metalliques
Brève description:
Le lot no 07 qui a pour objet la réalisation des travaux de menuiseries bois et métalliques.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Menuiseries aluminium
Brève description: Le lot no 08 a pour objet la réalisation des travaux de menuiseries aluminium.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Peintures — sols souples
Brève description:
Le lot no 09 qui a pour objet la réalisation des travaux de peintures et de sols souples.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Plomberie sanitaire
Brève description: Le lot no 10 a pour objet la réalisation des travaux de plomberie sanitaire.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Electricite
Brève description: Le lot no 11 qui a pour objet la réalisation des travaux d'électricité.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Climatisation ventilation
Brève description:
Le lot no 12 a pour objet la réalisation des travaux de climatisation et de ventilation.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description:
Le lot no 13 a pour objet la réalisation des travaux de prestations de fourniture et mise en place d'un ascenseur.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Equipements de cuisine
Brève description: Le lot no 14 a pour objet la réalisation des travaux d'équipements de cuisine.
Quantité ou étendue:
La présente consultation est décomposée en quatorze (14) lots faisant chacun l'objet d'un marché distinct.
la description de chacun des lots est donnée dans la rubrique « informations sur les lots ».
Description des options:
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le titulaire des marchés complémentaires dans les conditions prévues à l'article 35 II 5° du Code des marchés publics.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve également la possibilité de prendre des décisions de poursuivre dans les conditions fixées à l'article 118 du Code des Marchés Publics.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires au sens de l'article 35 II 6° du code des marchés publics.
Des avenants pourront être conclus dans le cadre de l'exécution du marché dans les conditions fixées à l'article 20 du Code des Marchés Publics.
Le calendrier d'exécution de la mise en oeuvre de ces différentes options n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis de marché.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats devront fournir à l'appui de leur candidature:
—Une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire Dc1 revêtue de la signature d'une personne habilitée à engager l'entreprise (représentant légal: président, gérant... ou toute autre personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal ou son délégataire dûment autorisé),
Afficher plus
en cas de groupement, les candidatures sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché,
Afficher plus
—les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
conformément à l'article 45 I du code des marchés publics « une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché ».
En cas de groupement, l'habilitation du mandataire à représenter l'ensemble des membres du groupement au stade de la candidature et/ou de l'offre,
—La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché,
Afficher plus
—une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics, sauf si le candidat fourni le formulaire Dc1 complété et signé.
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents énumérés ci-dessus (à l'exception de la lettre de candidature (ou formulaire Dc1) qui sera commune à l'ensemble des membres du groupement).
Situation économique et financière:
Pour le candidat, ou pour chacun des membres du groupement (le cas échéant):
—Une Déclaration concernant le chiffre d'affaires global ET le chiffre d'affaires relatif aux travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Conformément à l'article 45 III du Code des marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le Pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Les entreprises les plus récentes indiqueront également la date de création de la structure dans le cadre, à la place du ou des chiffres d'affaires concernés.
—une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
Pour le candidat, ou pour chacun des membres du groupement (le cas échéant):
—Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
—Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ET l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
—Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, ET les d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
nb: Sociétés nouvellement créées
Il est rappelé que les candidats qui ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, en raison de leur date récente de création, peuvent prouver leur capacité par tout autre moyen.
elles peuvent notamment demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces opérateurs économiques et elles.
Dans ce cas, elles justifient des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apportent la preuve qu'elles en disposeront pour l'exécution du marché (cf. Ci-dessus).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Après attribution du marché, une avance de 30 % sera accordée au titulaire du lot concerné sans besoin de constituer de garantie à première demande. Le remboursement de cette avance interviendra selon les conditions réglementaires.
La retenue de garantie de 5 % peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dans les conditions fixées à l'article 102 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum.
Il sera fait application des dispositions de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, de l'article 98 du Code des Marchés Publics et du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Afficher plus
Chaque lot est traité à prix global et forfaitaire appliqué à tout le marché quelles que soient les quantités exécutées, en application du montant global et forfaitaire total indiqué à l'acte d'engagement.
Les prix de tous les lots sont révisables mensuellement et dès le versement du premier acompte et dans les conditions fixées au Cahier des Clauses Administratives Particulières (ccap).
Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant du marché augmenté de ses avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse.
Le présent marché est financé à 100 % par les fonds propres de la Région Réunion. Il est susceptible d'être financé par l'europe. Le taux de participation de l'europe au financement du présent marché n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis du marché.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, aucune forme particulière n'est imposée aux candidats. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire. (article 51 VII du code des marchés publics).

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil Régional de la Réunion
Adresse postale: hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin Moufia — BP 67190
Commune postale: Saint-Denis Messag Cedex 9
Code postal: 97801
Pays: La Réunion 🇷🇪
Contact
Point de contact: marches@spl-maraina.com
Mme la présidente directrice générale
Adresse du profil d'acheteur: https://spl-maraina.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale.
Compléments à la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution» :
La durée de chaque lot court à compter de sa notification à la fin de la garantie de parfait achèvement.
Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des marchés allotis est de douze (12) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage des travaux.
Pour chacun des lots, la durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation.
Au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots.
Afficher plus
Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution.
Le maître de l'ouvrage délivrera pour chacun des lots, un ordre de service de démarrage de la période de préparation et un ordre de service de démarrage des travaux.
Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP.
Critères de sélection des candidatures: en application de l'article 52 du code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 3.6. Du Règlement de la Consultation ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site:
Afficher plus
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur.
Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces opérateurs économiques et lui.
Afficher plus
Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire Dc4 « Déclaration de sous-traitance » ou équivalent, dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique).
Afficher plus
Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois:
1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
2° en qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions d'obtention du dossier de consultation: Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante:
https://spl-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'article 7.1 du Règlement de la Consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail.
Conditions de remise des offres: sur support papier (à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spl-maraina.achatpublic.com).
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge du candidat.
Pour la remise de l'offre par voie dématérialisée, schématiquement, le candidat:
1.signe la lettre de candidature et l'acte d'engagement, au moyen d'un certificat de signature électronique de son choix (cf. Dispositions de l'article 7.3 du Règlement de la consultation) sous réserve de sa conformité au référentiel général de sécurité (Rgs) ou équivalent,
Afficher plus
2.constitue le pli,
3.signe le pli (en plus des documents préalablement signés) à l'aide du même certificat électronique,
4.le date,
5.le télécharge dans la « salle des consultations ».
Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique ((CD-ROM, clé USB,
Dvd-Rom) ou sur un support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra
être transmise dans un pli fermé portant la mention « ne pas ouvrir — copie de sauvegarde »
Offre pour la consultation Mandat no2016.25 «Lycée professionnel agricole et horticole de Saint-Joseph: travaux de réhabilitation — offre pour le lot(s) XX — intitulé du lot.»
Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillés au règlement de la consultation.
Unité monétaire utilisée: l'euro.
Visites: Une visite sera organisée par la SPL Maraïna. Pour ce faire, deux dates de rendez-vous (sur site) sont fixées: le vendredi 08 avril 2016 à 13h30 et le mercredi 13 avril 2016 à 08h30. Il ne s'agit pas d'une visite obligatoire.
Le détail concernant ces visites est indiqué au règlement de la consultation
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon CS 61107 — BP 2024
Commune postale: Saint-Denis Cedex
Code postal: 97488
Pays: La Réunion 🇷🇪
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 262924360 📞
Adresse Internet: http://la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention de M. Le Greffier en Chef
Source: OJS 2016/S 059-098956 (2016-03-21)
Informations complémentaires (2016-03-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-25 📅
Date de publication: 2016-03-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 062-106318
Se réfère à l'avis: 2016/S 059-098956
Numéro JO-S: 62
Source: OJS 2016/S 062-106318 (2016-03-25)
Avis d'attribution de marché (2017-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'objet du marché porte sur les travaux de réhabilitation du lycée professionnel agricole situé sur la commune de Saint-Joseph.
Valeur totale du marché: 1657553.98 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de restructuration 📦
Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Réunion 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autre

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-03-17 📅
Date de publication: 2017-03-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 057-105263
Numéro JO-S: 57
Informations complémentaires
Les dates d'attribution sont les dates de notification. Date de signature des marchés: 23.1.2017. Les pièces du marché sont consultables gratuitement sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com. Publications antérieures: avis complémentaire du Quotidien de la réunion du 31.3.2016(réf: 598340), avis complémentaire du Journal de l'île de la Réunion du 31.3.2016 (réf: 18312862170), avis rectificatif paru au BOAMP annonce n°16-42728 en date du 25.3.2016, avis rectificatif paru au JOUE 2016/S 062-106318 en date du 30.3.2016, avis paru au BOAMP n° 16-36325 en date du 22.3.2016, avis paru au JOUE 2016/S 059-098956 ne date du 24.3.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition — gros oeuvre
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le titulaire des marchés complémentaires (art 35 II 5° ex-CMP) et également la possibilité de prendre des décisions de poursuivre (art 118 ex-CMP) et de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires (art 35 II 6° ex-CMP).
Afficher plus
Brève description:
Le lot no 03 a pour objet la réalisation des travaux de
charpente et couverture.
Intitulé du lot: Étanchéité
Revêtements durs
Brève description: Le lot no 06 qui a pour objet la réalisation des travaux de revêtements durs.
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
Le lot n° 11 a pour objet la réalisation des travaux d'électricité.
Le lot no 12 a pour objet la réalisation des travaux de climatisation ventilation.
Le lot n° 13 a pour objet la réalisation des travaux de prestations de fourniture et mise en place d'un ascenseur.
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Brève description: Le lot n° 14 a pour objet la réalisation des travaux d'équipements de cuisine.
Intitulé du lot: Vrd
Menuiseries bois et métalliques

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Pondération du prix: 60 %
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-25 📅
2017-01-31 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Saint-Denis
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: À l'attention de M. le greffier en chef, 27 rue Félix Guyon CS 61107 — BP 2024
Pays: La Réunion 🇷🇪
Téléphone: +262 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +262 262924362 📠
Source: OJS 2017/S 057-105263 (2017-03-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Alexandre BMSA Cegelec CMR EIMR CROdier EPSC Frigeclim Phenix Promonet SAM Peinture
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention