Fourniture et pose de conteneurs à verres et à papiers enterrés
Communauté de communes du Castelbriantais
Fourniture et pose du système de points d'apport volontaire.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-07-12. L'appel d'offres a été publié le 2016-05-31.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Mobilier urbain › Conteneurs et poubelles de déchets
- • Travaux de construction › Travaux de préparation de chantier
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-05-31 | Avis de marché |
| 2016-09-06 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Conteneurs et poubelles de déchets
Brève description: Fourniture et pose du système de points d'apport volontaire.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Conteneurs et poubelles de déchets 📦
Code CPV supplémentaire: Conteneurs et poubelles de déchets 📦
Travaux de préparation de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes du Castelbriantais
Adresse postale: 5 rue Gabriel Delatour, BP 203
Code postal: 44146
Commune postale: Châteaubriant
Contact
Adresse Internet: http://cc-castelbriantais.fr 🌏
Courrier électronique: cellule.marches@cc-castelbriantais.fr 📧
Téléphone: +33 228040633 📞
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-31 📅
Date limite de soumission: 2016-07-12 📅
Date de publication: 2016-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 107-190241
Numéro JO-S: 107
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Fourniture du système de points d'apport volontaire
Numéro du lot: 1
Brève description: Fourniture et pose de 29 conteneurs à verres et à papiers.
Durée de l'accord: 24 mois
Intitulé du lot: Travaux de génie civil
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de génie civil pour les conteneurs enterrés.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Procédure
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-07-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Fiche technique et descriptive présentant le visuel des conteneurs enterrés et les préconisations de pose
Critère de qualité (pondération): 20 %
Critère de qualité (nom): Conditions de garanties en cas de défaillance
Pondération du prix: 60 %
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels affectés à la réalisation du chantier
Critère de qualité (pondération): 30 %
Pondération du prix: 70 %
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Cellule marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2016/S 107-190241 (2016-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Conteneurs et poubelles de déchets
Brève description: Fourniture et pose du système de points d'apport volontaire.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Conteneurs et poubelles de déchets 📦
Code CPV supplémentaire: Conteneurs et poubelles de déchets 📦
Travaux de préparation de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes du Castelbriantais
Adresse postale: 5 rue Gabriel Delatour, BP 203
Code postal: 44146
Commune postale: Châteaubriant
Contact
Adresse Internet: http://cc-castelbriantais.fr 🌏
Courrier électronique: cellule.marches@cc-castelbriantais.fr 📧
Téléphone: +33 228040633 📞
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-31 📅
Date limite de soumission: 2016-07-12 📅
Date de publication: 2016-06-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 107-190241
Numéro JO-S: 107
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est téléchargeable, gratuitement, depuis la plate-forme de dématérialisation www.marches-securises.fr
Les candidats devront adresser leurs questions ou leurs demandes de précisions exclusivement via la rubrique dédiée de la plate-forme: www.marches-securises.fr. Ainsi, il est demandé aux candidats d'éviter de poser leurs questions par téléphone ou par courriel.
De cette façon, l'ensemble des candidats pourront prendre connaissance des questions posées et des réponses apportées par le pouvoir adjudicateur.
Aucune question ne pourra être posée dans les dix jours précédents la date limite de remise des offres.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.5.2016.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Fourniture du système de points d'apport volontaire
Numéro du lot: 1
Brève description: Fourniture et pose de 29 conteneurs à verres et à papiers.
Durée de l'accord: 24 mois
Intitulé du lot: Travaux de génie civil
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de génie civil pour les conteneurs enterrés.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (imprimé Dc2). Ce document permettra d'apprécier les capacités financières des candidats pour exécuter le marché.
Afficher plus
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: tout document défini par l'arrêté du 28 août 2006 permettant d'attester de ses capacités techniques et professionnelles.
Procédure
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-07-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Fiche technique et descriptive présentant le visuel des conteneurs enterrés et les préconisations de pose
Critère de qualité (pondération): 20 %
Critère de qualité (nom): Conditions de garanties en cas de défaillance
Pondération du prix: 60 %
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels affectés à la réalisation du chantier
Critère de qualité (pondération): 30 %
Pondération du prix: 70 %
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Cellule marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est téléchargeable, gratuitement, depuis la plate-forme de dématérialisation www.marches-securises.fr
Les candidats devront adresser leurs questions ou leurs demandes de précisions exclusivement via la rubrique dédiée de la plate-forme: www.marches-securises.fr. Ainsi, il est demandé aux candidats d'éviter de poser leurs questions par téléphone ou par courriel.
Afficher plus
De cette façon, l'ensemble des candidats pourront prendre connaissance des questions posées et des réponses apportées par le pouvoir adjudicateur.
Aucune question ne pourra être posée dans les dix jours précédents la date limite de remise des offres.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.5.2016.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2016/S 107-190241 (2016-05-31)
Avis d'attribution de marché (2016-09-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Fourniture et pose de conteneurs enterrés.
Valeur totale du marché: 202834.03 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de cnes du Castelbriantais
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-06 📅
Date de publication: 2016-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 174-312267
Se réfère à l'avis: 2016/S 107-190241
Numéro JO-S: 174
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-08-12 📅
2016-08-25 📅
Source: OJS 2016/S 174-312267 (2016-09-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Fourniture et pose de conteneurs enterrés.
Valeur totale du marché: 202834.03 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de cnes du Castelbriantais
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-06 📅
Date de publication: 2016-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 174-312267
Se réfère à l'avis: 2016/S 107-190241
Numéro JO-S: 174
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Pose de conteneurs enterrés.
Travaux de génie civil.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-08-12 📅
2016-08-25 📅
Source: OJS 2016/S 174-312267 (2016-09-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)