Fourniture de bétons de voirie de chantier nécessaires aux équipes d'intervention de Noréade

Noréade

Fourniture de bétons de voirie de chantier nécessaires aux équipes d'intervention de Noréade.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-10-20. L'appel d'offres a été publié le 2016-09-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-09-26 Avis de marché
2017-06-09 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-09-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Additifs pour ciment, mortier ou béton
Numéro de référence: 16 D 30 FL - MM
Brève description:
Fourniture de bétons de voirie de chantier nécessaires aux équipes d'intervention de Noréade.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Additifs pour ciment, mortier ou béton 📦
Code CPV supplémentaire: Additifs pour ciment, mortier ou béton 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Noréade
Adresse postale: 23 avenue de la Marne, CS 90101
Code postal: 59443
Commune postale: Wasquehal Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_lf10-fEf3i 🌏
Courrier électronique: marches@noreade.fr 📧
Téléphone: +33 320664306 📞
Fax: +33 320664454 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_lf10-fEf3i 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_lf10-fEf3i 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-26 📅
Date limite de soumission: 2016-10-20 📅
Date de publication: 2016-09-30 📅
Date de fin: 2018-03-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 189-338723
Numéro JO-S: 189
Informations complémentaires
Il s'agit d'un accord-cadre «à bons de commande» sans montant minimum ni maximum. À titre indicatif, le montant des dépenses estimées sont d'environ 50 000 EUR HT par an.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Fourniture des matériaux utilisables pour la réfection des chaussées tels que les bétons et mortiers de voiries.
Description des renouvellements:
Marché conclu pour une période allant de sa date de notification jusqu'au 1.3.2018 puis sera reconductible 4 fois 1 an.
Description des options:
Marché conclu pour une période allant de sa date de notification jusqu'au 1.3.2018 puis sera reconductible 4 fois 1 an.
Informations complémentaires:
Il s'agit d'un accord-cadre «à bons de commande» sans montant minimum ni maximum. À titre indicatif, le montant des dépenses estimées sont d'environ 50 000 EUR HT par an.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Les centres d'exploitation et de travaux de Noréade.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— une lettre de candidature, établie sur imprimé (DC1 version du 31.3.2016 ou équivalent),
— l'imprimé DC2, (DC2 version du 31.3.2016 ou équivalent),
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— extrait k bis datant de moins 3 mois.
Les formulaires DC1 et DC2 sont joints au dossier et téléchargeables sur le portail du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi à l'adresse Internet suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Capacité technique et professionnelle:
Production des principales références concernant des prestations similaires à celles projetées dans le cadre du présent marché (3 dernières années).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le financement se fera par le budget de Noréade.
Modalités de paiement: le règlement s'effectuera par mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement sera celui en vigueur à la date du paiement. Il débutera à compter de la date de réception de la demande de paiement.
Afficher plus
Intérêts moratoires: tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Le montant sera calculé conformément au décret n° 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Les produits seront garantis au minimum 1 an à compter de la date de livraison.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Des candidats individuels ou des groupements solidaires ou conjoints sont acceptés.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 47988040300015
Contact
Point de contact: M. le directeur général de Noréade
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_lf10-fEf3i 🌏
Adresse postale: 23 avenue de la marne — CS 90101
Pays: Nord 🏙️
Adresse Internet: http://www.noreade.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Octobre 2022 (à titre indicatif).
Le correspondant de Noréade et la personne signataire du marché est M. le directeur général de Noréade.
Précisions sur les critères d'attribution: offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération:
Critère 1 — valeur technique de l'offre (la gamme, la qualité des matériaux, résultat des essais, ...): 50 %.
Critère 2 — prix des matériaux, les coûts de transport: 35 %.
Critère 3 — les conditions de livraison: 15 %.
Lieux de livraison: centres d'Avesnelles, Beauvois-en-Cambrésis, Urvillers, Cassel, La Gorgue, Le Quesnoy, Centre de maintenance et de travaux d'Orchies, Pecquencourt Nord et Pecquencourt Sud.
Conformément aux dispositions de l'article 74 du décret du 25.3.2016, Noréade se réserve le droit de ne pas négocier. La négociation sera engagée avec les candidats après la date limite de remise des propositions. Elle pourra se rapporter à l'ensemble des critères d'attribution.
Afficher plus
Essai obligatoire: afin de vérifier les caractéristiques et la mise en application des produits, un essai obligatoire sera réalisé après la remise des offres sur les produits présentés.
Cela permettra d'analyser les caractéristiques techniques avant le choix du titulaire. Noréade observera les résultats de l'essai pendant 1 mois avant de procéder au choix du titulaire.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars-Giélée
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 189-338723 (2016-09-26)
Avis d'attribution de marché (2017-06-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 23 avenue de la Marne — CS 90101

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-09 📅
Date de publication: 2017-06-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 112-226270
Se réfère à l'avis: 2016/S 189-338723
Numéro JO-S: 112
Informations complémentaires
S'agissant des conditions financières du marché: accord-cadre «à bons de commande» sans montant minimum ni maximum. À titre indicatif, le montant des dépenses estimées est d'environ 50 000 EUR HT par an.

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Il sera conclu pour une période allant de sa date de notification jusqu'au 1.3.2018 puis sera reconductible 4 fois 1 an.
Les reconductions interviendront par courrier adressé au titulaire au moins 2 mois avant le terme chaque période.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Les conditions de livraison
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de coût (nom): Prix des matériaux, les coûts de transport
Critère de coût (pondération): 35

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-05-09 📅
Nom: Société Soval Lille
Adresse postale: 411/465 rue de la Voyette
Commune postale: Fretin
Code postal: 59810
Pays: France 🇫🇷
Nord 🏙️
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Source: OJS 2017/S 112-226270 (2017-06-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Produits chimiques Produits de chimie fine et produits de... Préparations chimiques spéciales Additifs chimiques Additifs pour ciment, mortier ou béton