Extension du réseau tramway de Nice — équipements dépôt — eqd03: distribution de sable

Métropole Nice Côte d'Azur

Les prestations du présent marché ont pour objet les études, la fabrication, les fournitures, l'installation, les travaux, les essais et mises en service et les prestations afférentes (garantie, formation, pièces de rechange, documentation...) des équipements de distribution de sable permettant le remplissage des boîtes à sable des nouvelles rames de tramway de Nice.
Le marché « distribution de sable » comprend notamment:
— un silo à sable,
— une installation de stockage, de traitement et de filtration d'air,
— un ensemble d'équipements assurant le transfert du sable depuis le silo jusqu'aux points de distribution dans les boites à sable du tramway,
— les différents points de distribution de sable nécessaires au remplissage des boîtes à sable des tramways,
— une armoire de commande,
— les tuyauteries et réseaux de distribution avec les pistolets ou cannes de distribution.
L'ensemble des équipements sera installé sur la voie de lavage, située dans la station-service du centre de maintenance Nikaïa.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-02-11. L'appel d'offres a été publié le 2016-01-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-01-13 Avis de marché
2017-05-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-01-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Machines à jet de vapeur ou de sable
Quantité ou étendue:
La présente consultation est lancée suivant la procédure du marché négocié avec mise en concurrence et publicité préalable en application des articles 144.i.1, 165 et 166 du code des marchés publicsLa présente consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots. Les prestations donneront lieu à un marché unique.— Avec comme intervenants:Maître d'ouvrage: Métropole Nice Côte d'Azurmaître d'oeuvre: Groupement egis rail Mandataire — iNGEROP — sTOA — atelier villes & paysages — Pierre SchallCoordonnateur SPS: Bureau VeritasBureau de Contrôle: ApaveOrganisme Qualifié Agréé: CertiferLes prestations feront l'objet d'un marché unique.Le délai d'exécution fixé pour ce marché est de 18 mois.Le marché ne sera pas reconduit.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Machines à jet de vapeur ou de sable 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Nice Côte d'Azur
Adresse postale: immeuble «Le Plaza» — 455 promenade des Anglais
Code postal: 06200
Commune postale: Nice
Contact
Courrier électronique: dao@nicecotedazur.org 📧
Téléphone: +33 489981000 📞
Fax: +33 489981033 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-13 📅
Date limite de soumission: 2016-02-11 📅
Date de publication: 2016-01-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 011-015980
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires
1- sélection des candidatures: La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 142 et 52 du code des marchés publics en prenant en compte les éléments demandés à l'article Présentation des candidatures du présent règlement. En fonction de ces critères, seront éliminés à l'issue de la phase de d'analyse des candidatures les candidats n'ayant pas produit les garanties, capacités et références suffisantes. L'Entité adjudicatrice a décidé de ne pas limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Les candidats retenus recevront une lettre de consultation avec le dossier de consultation. 2- précisions concernant le jugement des offres: Les critères de jugement des offres, ainsi que le déroulement de la phase de négociation, seront définis dans la lettre de consultation que recevront les candidats sélectionnés à l'issue de la phase de candidatures. 3- depuis le 1.1.2010 et conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées. 4- conditions de remise des plis: Les candidats pourront choisir l'une des trois procédures suivantes: A) par voie électronique uniquement; B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique électronique); C) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie électronique. Précisions concernant la remise des plis par courrier: Les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé. Précisions concernant la remise des plis par voie électronique: Les formats électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (Dce) fournie par le pouvoir adjudicateur. Sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant: pdf, bmp, jpg, jpeg, tif, tiff ou GIF. * Le certificat de signature électronique doit être en cours de validité. Conformément à l'arrêté du 15.6.2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, tout envoi électronique devra être signé au moyen de certificats de signature électronique conformes au RGS (y compris pades, cades ou Xades). Les certificats RGS utilisés devront être au minimum d'un niveau 2 étoiles. La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom ... , ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur économique dans les conditions prévues par l'arrêté Ministériel du 14.12.2009. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde» à l'adresse indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.1.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les prestations du présent marché ont pour objet les études, la fabrication, les fournitures, l'installation, les travaux, les essais et mises en service et les prestations afférentes (garantie, formation, pièces de rechange, documentation...) des équipements de distribution de sable permettant le remplissage des boîtes à sable des nouvelles rames de tramway de Nice.
Afficher plus
Le marché « distribution de sable » comprend notamment:
— un silo à sable,
— une installation de stockage, de traitement et de filtration d'air,
— un ensemble d'équipements assurant le transfert du sable depuis le silo jusqu'aux points de distribution dans les boites à sable du tramway,
— les différents points de distribution de sable nécessaires au remplissage des boîtes à sable des tramways,
— une armoire de commande,
— les tuyauteries et réseaux de distribution avec les pistolets ou cannes de distribution.
L'ensemble des équipements sera installé sur la voie de lavage, située dans la station-service du centre de maintenance Nikaïa.
Quantité ou étendue:
La présente consultation est lancée suivant la procédure du marché négocié avec mise en concurrence et publicité préalable en application des articles 144.i.1, 165 et 166 du code des marchés publics
La présente consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots. Les prestations donneront lieu à un marché unique.
— Avec comme intervenants:
Maître d'ouvrage: Métropole Nice Côte d'Azur
maître d'oeuvre: Groupement egis rail Mandataire — iNGEROP — sTOA — atelier villes & paysages — Pierre Schall
Coordonnateur SPS: Bureau Veritas
Bureau de Contrôle: Apave
Organisme Qualifié Agréé: Certifer
Les prestations feront l'objet d'un marché unique.
Le délai d'exécution fixé pour ce marché est de 18 mois.
Le marché ne sera pas reconduit.
Description des options:
— Des avenants et/ou des marchés complémentaires et/ou des prestations similaires (articles 144.ii.6 et 144.ii.7 du code des marchés publics) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence fixés par le code des marchés publics.
Afficher plus
— Des décisions de poursuivre pourront intervenir
— option au sens du droit français: non.
Durée de l'accord: 18 mois
Numéro de référence: NCA-15-0774
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Lettre de candidature (Dc1 mis à jour au 25.8.2014) ou équivalent: elle devra être complétée, datée et signée.
— Déclaration du candidat (Dc2 mis à jour au 15/09/10) ou équivalent, complétée.
— Pouvoirs: les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat, si le signataire n'est pas le représentant légal.
La production de ces documents est obligatoire. A défaut, le candidat ne pourra être admis à participer à la suite de la procédure.
Les candidats doivent également veiller à ce que les pouvoirs soient en cours de validité et qu'ils ne soient pas limités à un montant inférieur à l'offre qui sera proposée.
Par ailleurs, en cas de groupement solidaire d'entreprises, les pouvoirs relatifs à chaque membre du groupement ne doivent pas être limités à un montant inférieur à l'offre globale du groupement.
Situation économique et financière:
Chiffres d'affaires: déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles et la part de chiffre d'affaires concernant les fournitures, travaux et mise en service d'équipements de distribution de sable.
Afficher plus
Au vu de l'importance du chantier, seront éliminés les candidats ne justifiant pas d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois (3) dernières années, supérieur ou égal à 0,6 million d'euros.
Capacité technique et professionnelle:
Liste des principales fournitures: présentation d'une liste des principales fournitures effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Afficher plus
Titre d'études: indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
Déclaration concernant l'outillage: déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par l'entité adjudicatrice s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Néant.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— Financement sur fonds propres / emprunts / subventions.
— Les modalités de règlement des prestations s'opéreront selon les règles de la comptabilité publique et celles prévues par le code des marchés publics et par mandat administratif.
— le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de réception de la facture.
— Le comptable assignataire est M. l'administrateur des finances publiques.
— La forme du prix est révisable
— avance: sauf renoncement du titulaire à l'acte d'engagement, une avance de 10 % sera versée dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président de la Métropole Nice Côte d'Azur
Nom: les candidats devront faire parvenir en temps utile leur demande de renseignements complémentaires uniquement par la plateforme ou par mail à marches.tramway@nicecotedazur.org / dao@nicecotedazur.org
Métropole Nice Côte d'Azur — direction tramway et mobilité durable / service administratif et financier
Adresse postale: 455 promenade des Anglais — le Plaza
Commune postale: Nice Cedex 4
Code postal: 06364
Téléphone: +33 489981730 📞
Courrier électronique: marches.tramway@nicecotedazur.org 📧
Fax: +33 489981775 📠
URL des documents: http://www.e-marches06.fr 🌏
Nom: Métropole Nice Côte d'Azur — direction des contrats publics — service des marchés publics
Adresse postale: 45 rue Gioffrédo — 4ème étage
Téléphone: +33 497134470 📞
URL pour la participation: http://www.e-marches06.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte
Commune postale: Nice
Code postal: 06300
Téléphone: +33 492041313 📞
Fax: +33 493557831 📠
Nom: Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur — Secrétariat général pour les affaires régionales
Fax: +33 484354460 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: place Félix-Baret — CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nice
Source: OJS 2016/S 011-015980 (2016-01-13)
Avis d'attribution de marché (2017-05-04)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les prestations du présent marché ont pour objet les études, la fabrication, les fournitures, l'installation, les travaux, les essais et mises en service et les prestations afférentes (garantie, formation, pièces de rechange, documentation...) des équipements de distribution de sable permettant le remplissage des boîtes à sable des nouvelles rames de tramway de Nice. Le marché « distribution de sable » comprend notamment: — un silo à sable, — une installation de stockage, de traitement et de filtration d'air, — un ensemble d'équipements assurant le transfert du sable depuis le silo jusqu'aux points de distribution dans les boites à sable du tramway, — les différents points de distribution de sable nécessaires au remplissage des boîtes à sable des tramways, — une armoire de commande, — les tuyauteries et réseaux de distribution avec les pistolets ou cannes de distribution.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 293 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Machines à jet de vapeur ou de sable 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 5 rue de l'Hôtel de Ville
Code postal: 06364
Commune postale: Nice Cedex 4
Contact
Adresse Internet: http://www.e-marches06.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-04 📅
Date de publication: 2017-05-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 087-170469
Se réfère à l'avis: 2016/S 011-015980
Numéro JO-S: 87
Informations complémentaires
La présente consultation est lancée suivant la procédure du marché négocié avec mise en concurrence et publicité préalable en application des articles 144.i.1, 165 et 166 du Code des Marchés Publics. Maître d'ouvrage: Métropole Nice Côte d'azur maître d'oeuvre: Groupement egis rail Mandataire — Ingerop — Stoa — atelier villes & Paysages — Pierre Schall Coordonnateur SPS: Bureau Veritas Bureau de Contrôle: Apave Organisme Qualifié Agréé: Certifer Les prestations feront l'objet d'un marché unique. Le délai d'exécution fixé pour ce marché est de 18 mois. Le marché ne sera pas reconduit.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les prestations du présent marché ont pour objet les études, la fabrication, les fournitures, l'installation, les travaux, les essais et mises en service et les prestations afférentes (garantie, formation, pièces de rechange, documentation...) des équipements de distribution de sable permettant le remplissage des boîtes à sable des nouvelles rames de tramway de Nice. Le marché « distribution de sable » comprend notamment:
Afficher plus
Intitulé du lot: Extension du reseau tramway de Nice — equipements dépôt — eqd03: distribution de sable
Numéro du lot: 1
Description des options:
Des avenants et/ou des marchés complémentaires et/ou des prestations similaires (articles 144.ii.6 et 144.ii.7 du code des marchés publics) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence fixés par le code des marchés publics.
Afficher plus
Des décisions de poursuivre pourront intervenir.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la Metropole Nice Côte d'Azur.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Prix (pondération): 60 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-05-03 📅
Nom: bertolotti spa
Adresse postale: loc. S. Antonio Florence — Italie
Commune postale: Incisa Valdarno
Code postal: 50064
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Référence
Informations complémentaires
La présente consultation est lancée suivant la procédure du marché négocié avec mise en concurrence et publicité préalable en application des articles 144.i.1, 165 et 166 du Code des Marchés Publics.
Maître d'ouvrage: Métropole Nice Côte d'azur
maître d'oeuvre: Groupement egis rail Mandataire — Ingerop — Stoa — atelier villes & Paysages — Pierre Schall
Coordonnateur SPS: Bureau Veritas
Bureau de Contrôle: Apave
Organisme Qualifié Agréé: Certifer
Les prestations feront l'objet d'un marché unique. Le délai d'exécution fixé pour ce marché est de 18 mois. Le marché ne sera pas reconduit.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 33 Bd Franck Pilatte — BP 4179
Commune postale: Nice Cedex 4
Code postal: 06359
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Possibilité d'introduire un recours de plein contentieux et un recours pour excès de pouvoir, contre les décisions faisant grief dans les deux mois à compter de leur publication ou leur notification conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, ces deux recours pouvant être assortis d'un référé suspension prévu à l'article L 521-1 du code de justice administrative. Possibilité d'exercer un recours contre la validité du contrat conclu le 03/05/2017 dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis d'attribution valant publicité de la décision de signer. L'Instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Nice. Vous pourrez consulter ce contrat à la Direction des marchés et appel d'offres 45 rue Gioffredo 06364 Nice Cedex 04 — 4e étage Tél. +33.04.97.13.44.70 Fax +33.04.97.13.29.19 Mail noura.djebbes@nicecotedazur.org.
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: préfecture de la région Provence Alpes Côte d'azur secrétariat général pour les affaires régionales
Adresse postale: place Félix Baret — cS 80001
Fax: +33 484354560 📠
Source: OJS 2017/S 087-170469 (2017-05-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Machines à jet de vapeur ou de sable Services d'installation (à... Services d'installation de machines... Services d'installation de machines... Services d'installation de machines...