Déviation de la RD 938 à Brion près Thouet et ses aménagements jusqu'au Maine et Loire. Chaussée et équipements, superstructures

Conseil général des Deux-Sèvres

Déviation de la RD 938 à Brion près Thouet et ses aménagements jusqu'au Maine et Loire. Chaussée et équipements, superstructures.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-06-27. L'appel d'offres a été publié le 2016-05-27.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-05-27 Avis de marché
Avis de marché (2016-05-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes à chaussée unique
Brève description:
Déviation de la RD 938 à Brion près Thouet et ses aménagements jusqu'au Maine et Loire. Chaussée et équipements, superstructures.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes à chaussée unique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de routes à chaussée unique 📦
Installation de signalisation routière 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Deux-Sèvres 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Deux-Sèvres
Adresse postale: mail Lucie Aubrac — place Denfert Rochereau — CS 58880
Code postal: 79028
Commune postale: Niort Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.deux-sevres.com 🌏
Courrier électronique: marches-publics@cg79.fr 📧
Téléphone: +33 549066379 📞
Fax: +33 516432144 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-27 📅
Date limite de soumission: 2016-06-27 📅
Date de publication: 2016-06-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 104-185203
Numéro JO-S: 104
Informations complémentaires
Période de préparation: 2 mois à compter de la notification (prévue fin juillet 2016) Délai d'exécution «Offre de base» : 12 mois à compter de l'ordre de service de la 1er tranche Variante exigée demandée (travaux de la TF et To1 en simultanée) Variante autorisée pour l'optimisation des couches hydrocarbonées qui constituent le complexe chaussée.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Numéro du lot: 1
Brève description: Chaussées.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des options: Le lot 1 est composé d'une tranche ferme et de 2 tranches optionnelles.
Informations complémentaires:
Période de préparation: 2 mois à compter de la notification (prévue fin juillet 2016)
Délai d'exécution «Offre de base» : 12 mois à compter de l'ordre de service de la 1er tranche
Variante exigée demandée (travaux de la TF et To1 en simultanée)
Variante autorisée pour l'optimisation des couches hydrocarbonées qui constituent le complexe chaussée.
Numéro du lot: 2
Brève description: Équipements et superstructures.
Durée de l'accord: 7 mois
Description des options: Le lot 2 est composé d'une tranche ferme et de 2 tranches optionnelles.
Informations complémentaires:
Durée de la période de préparation: 2 mois à compter de la notification (prévue fin juillet 2016)
le délai d'exécution du lot 2 est de 7 mois à compter de l'ordre de service de la 1er tranche à exécuter.
Les variantes ne sont pas admises.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-06-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Le Département des Deux-Sèvres
Point de contact: Bureau des marchés publics
Pays: Deux-Sèvres 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: le Département des Deux-Sèvres

Référence
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures:
En conformité avec l'article 55 du décret no2016-360 du 25.3.2016, les niveaux de capacité professionnelle, technique et financière sont:
— recevabilité en application de l'article 48 du décret no2016-360 du 25.3.2016;
— capacités professionnelles, techniques et financières en application de l'article 51 du décret no2016-360 du 25.3.2016.
condition de remise des offres:
Le dossier de consultation doit être téléchargé à l'adresse suivante: http://www.deux-sevres.com.
Les candidats doivent choisir entre la transmission électronique (classique ou Mps) et la transmission sur support papier de leurs candidatures et de leurs offres.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: Hôtel Gilbert, 15 rue Blossac, CS 80541
Commune postale: Poitiers Cedex
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607919 📞
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://poitiers.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Poitiers
Source: OJS 2016/S 104-185203 (2016-05-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de revêtement divers Travaux de revêtement de routes Travaux de construction de routes à... Installation de panneaux de signalisation Installation de signalisation routière