Démolition des anciens magasins EM 6 à EM 11 et d'une partie Sud du hangar 18

Grand port maritime de Marseille

— le marché a pour objet la démolition des anciens entrepôts magasins EM 6, EM 7, EM 8, EM 9, EM 10, EM 11 et d'une partie du hangar 18,
— les anciens entrepôts magasins sont des hangars construits sur le même alignement et donc dans la continuité représentant visuellement un seul et même bâtiment et doivent être démolis,
— concernant le hangar 18, seule la partie sud du bâtiment devra être démolie hormis le poste de transformation électrique T 11.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2016-12-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• SDR

Qui ?

• Grand port maritime de Marseille

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition

Où ?

• Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-12-30	Avis de marché
2017-05-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-12-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 201610005
Brève description:

— le marché a pour objet la démolition des anciens entrepôts magasins EM 6, EM 7, EM 8, EM 9, EM 10, EM 11 et d'une partie du hangar 18, — les anciens entrepôts magasins sont des hangars construits sur le même alignement et donc dans la continuité représentant visuellement un seul et même bâtiment et doivent être démolis, — concernant le hangar 18, seule la partie sud du bâtiment devra être démolie hormis le poste de transformation électrique T 11.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Grand port maritime de Marseille
Adresse postale: 23 place de la Joliette — CS 81965
Code postal: 13226
Commune postale: Marseille Cedex 02
Contact
Adresse Internet: http://www.marseille-port.fr 🌏
Courrier électronique: marches-gpmm@marseille-port.fr 📧
Téléphone: +33 491394933 📞
Fax: +33 491394033 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-12-30 📅
Date limite de soumission: 2017-02-08 📅
Date de publication: 2017-01-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 001-000865
Numéro JO-S: 1
Informations complémentaires

La date et l'heure d'ouverture des plis sont données à titre indicatif. La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— le marché a pour objet la démolition des anciens entrepôts magasins EM 6, EM 7, EM 8, EM 9, EM 10, EM 11 et d'une partie du hangar 18,

— les anciens entrepôts magasins sont des hangars construits sur le même alignement et donc dans la continuité représentant visuellement un seul et même bâtiment et doivent être démolis,

— concernant le hangar 18, seule la partie sud du bâtiment devra être démolie hormis le poste de transformation électrique T 11.

Le présent marché a pour objet la démolition des anciens entrepôts magasins EM 6, EM 7, EM 8, EM 9, EM 10, EM 11 et d'une partie du hangar 18.

Les anciens entrepôts magasins sont des hangars construits sur le même alignement et donc dans la continuité représentant visuellement un seul et même bâtiment et doivent être démolis. Concernant le hangar 18 seule la partie sud du bâtiment devra être démolie hormis le poste de transformation électrique T 11.

Il est fixé une période de préparation dont les modalités sont définies à l'article 9.1 du CCAP.

Le délai d'exécution des travaux part, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.

Valeur estimée hors TVA: 750 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 4 mois
Description des options:

TR. Ferme (TF): démolition des entrepôts magasins EM 6 à EM 11 — délai d'exécution TF: 2 mois — TR. Optionnelle 1 (TO1): démolition partielle du hangar 18 — délai d'exécution (T01): 6 semaines — l'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à une décision d'affermissement prise par l'entité adjudicatrice et notifiée au titulaire.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— les pouvoirs du signataire à engager le candidat ou le groupement,

— le formulaire DC1,

— le formulaire DC2,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat,

— les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier: qualification Qualibat 1112. Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur fonds propres de l'établissement paiement à 30 jours sur présentation de facture selon les règles de la comptabilité publique. L'avance est accordée si les conditions de l'article 110 du décret relatif aux marchés publics sont réunies.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l'entité adjudicatrice tel qu'il est indiqué ci-dessus.

il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-02-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Informations complémentaires:

La date et l'heure d'ouverture des plis sont données à titre indicatif. La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 70

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la directrice générale du Grand port maritime de Marseille
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

La visite sur site est obligatoire. Les candidats devront demander un rendez-vous auprès de: M. Nicolas Mallia au 06 73 51 71 20.

Les critères relatifs à la candidature sont: Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières — pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'entité adjudicatrice.

En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. Le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse électronique suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr jusqu'à la date limite de remise des offres. Le service d'assistance technique du profil d'acheteur est joignable par téléphone au 01.76.64.74.07. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Conditions de remise des offres: les plis peuvent être déposés par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marches-publics.gouv.fr ou être envoyés par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante: Grand port maritime de Marseille, activité marchés publics, CS 81965, 13226 Marseille Cedex 02 ou déposés en main propre contre récépissé à l'adresse suivante: Grand port maritime de Marseille, activité marchés publics, 23 place de la Joliette, bat. B RDC, 13002 Marseille du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Le pli devra porter la mention: offre pour l'affaire 201610005, objet du marché .....

Le ou les candidats retenus produiront les certificats et attestations de l'article 51 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue de Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-greffe@juradm.fr 📧
Fax: +33 491811387 📠
Adresse Internet: http://www.marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat, devant le.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Source: OJS 2017/S 001-000865 (2016-12-30)

Avis d'attribution de marché (2017-05-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— le marché a pour objet la démolition des anciens entrepôts magasins EM 6, EM 7, EM 8, EM 9, EM 10, EM 11 et d'une partie du Hangar 18, — les anciens entrepôts magasins sont des hangars construits sur le même alignement et donc dans la continuité représentant visuellement un seul et même bâtiment et doivent être démolis, — concernant le Hangar 18, seule la partie Sud du bâtiment devra être démolie hormis le poste de transformation électrique T 11.

Valeur totale du marché: 71 400 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-09 📅
Date de publication: 2017-05-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 090-178129
Se réfère à l'avis: 2017/S 001-000865
Numéro JO-S: 90
Informations complémentaires

La valeur totale 71 400 EUR du marché se décompose comme suit: TF 42 000 EUR (démolition des entrepôts magasins EM 6 à EM 11). T option 1: 29 400 EUR (démolition partielle du Hangar 18).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— le marché a pour objet la démolition des anciens entrepôts magasins EM 6, EM 7, EM 8, EM 9, EM 10, EM 11 et d'une partie du Hangar 18,

— concernant le Hangar 18, seule la partie Sud du bâtiment devra être démolie hormis le poste de transformation électrique T 11.

Démolition des anciens entrepôts magasins EM 6, EM 7, EM 8, EM 9, EM 10, EM 11 et d'une partie du Hangar 18.

Les anciens entrepôts magasins sont des hangars construits sur le même alignement et donc dans la continuité représentant visuellement un seul et même bâtiment et doivent être démolis. Concernant le Hangar 18 seule la partie Sud du bâtiment devra être démolie hormis le poste de transformation électrique T 11.

Description des options: Démolition partielle du Hangar 18.
Informations complémentaires:

La valeur totale 71 400 EUR du marché se décompose comme suit: TF 42 000 EUR (démolition des entrepôts magasins EM 6 à EM 11).

T option 1: 29 400 EUR (démolition partielle du Hangar 18).

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-04-27 📅
Nom: Sdr
Commune postale: Les Milles
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 12

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la directrice générale du grand port maritime de Marseille

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat, devant le...

Source: OJS 2017/S 090-178129 (2017-05-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)