Da_Tvx_Makarenko

Quantité ou étendue

Les travaux envisagés ont pour objectif l'extension du groupe scolaire Makarenko et le réaménagement partiel des trois bâtiments existants du groupe scolaire Makarenko.Le projet se compose de plusieurs ensembles fonctionnels:— accueil et espaces associés: 491 mètres carrés— restauration: 948m2— espaces des maternels: 1684m2 (823 mètres carrés dans le bâtiment c + 861 mètres carrés dans le nouveau bâtiment)— logistique: 101m2— espaces extérieurs:* parvis à l'entrée de l'école élémentaire: environ 400m2* parvis à l'entrée du nouvel ensemble scolaire: 100m2* cours de récréation des maternels: 1800m2 (720m2 cours TPS et Ps+ 1080m2 MS et gs)* potager: en terrasse au R+2(Pour la suite de Ii.2.1) Quantité ou étendue globale, voir section vi renseignements complementaires / Vi.3) Autres informations).

Informations complémentaires

Suite de la section ii: objet du marche / ii. 2. 1) Quantité ou étendue globale:

Pour les travaux du nouvel ensemble:

— l'aménagement d'un nouveau bâtiment sur le terrain de l'école maternelle, en extension du bâtiment C conservé: ce bâtiment accueillera une partie de l'école maternelle, ainsi qu'un accueil de loisirs et un restaurant communs aux deux écoles,

— l'aménagement des espaces extérieurs situés sur ce terrain,

— le remplacement de la clôture qui ceinture le groupe scolaire,

— la rénovation complète de la chaufferie installée en sous-sol du bâtiment C, chaufferie qui alimente aujourd'hui les 3 bâtiments existants et qui alimentera demain ces mêmes bâtiments ainsi que le nouveau bâtiment,

— l'aménagement d'un nouveau parvis d'entrée pour l'école élémentaire côté rue Jean Perrin d'une surface d'environ 400m

— la réfection complète du trottoir rue Hoche, une partie de la rue Jean Perrin et des accès augroupe scolaire,

— un traitement des pignons sur rue des 3 bâtiments d'origine, dans l'objectif de donner une image plus contemporaine et plus conviviale du groupe scolaire,

— la suppression de l'abri situé le long du bâtiment C, côté rue Jean Perrin (rangement des jeux de cour),

— le traitement des héberges situées dans la partie Sud-Est du terrain affecté au nouveau bâtiment.

Après les travaux du nouvel ensemble scolaire:

— les travaux d'adaptation des espaces intérieurs du bâtiment C conservé pour l'école maternelle: transformation de la salle de motricité et de la bibliothèque en salle de repos et suppression des gaines de ventilation des offices installées sur les pignons sur rue, notamment,

— les travaux d'adaptation des espaces intérieurs des bâtiments A et B de l'école élémentaire, de façon à pouvoir accueillir 7 classes supplémentaires: aménagement de salles spécialisées à la place des anciens restaurants, notamment,

— l'installation d'un caniveau de sol le long de la rue Jean Perrin, en vue de rénover les réseaux de chauffage et de courants faibles qui relient les 3 bâtiments d'origine,

— les raccordements techniques des bâtiments d'origine aux installations centrales du nouveau bâtiment (électricité du bâtiment C, réseau VDI, ...).

Le délai de construction est de 18 mois et comprend la période de préparation de 2 mois et le délai de livraison à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le délai de réaménagement dans l'existant est de 7 semaines.

Critère de jugement des offres:

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-après avec leur pondération:

1. Valeur technique de l'offre (note sur 40 points), au regard des éléments suivants:

1.1 Organisation du chantier et méthodologie de mise en oeuvre — points particuliers du chantier — optimisation des procédés constructifs (25 points), décomposée comme suit:

— les installations de chantier avec un plan d'installation de chantier par phase et les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier et des tiers (protections, gestion des flux de chantier et du public, moyen de contrôle, gardiennage, protection des ouvrages neufs et existants jusqu'à la réception et espaces publics limitrophes, mesures prises pour informer les riverains et utilisateurs dont les enfants sur les déplacements dans et autour du site, etc.) (10 points)

— la méthodologie de chantier pour garantir le bon fonctionnement des activités scolaires et périscolaires pendant toute la durée du chantier en site occupé (description des modes opératoires d'intervention), (5 points)

— optimisation des procédés constructifs (5 points)

— méthodologie de mise en oeuvre (5 points)

1.2 Présentation et qualité des matériaux utilisés respectant la qualité environnementale et les prescriptions architecturales et techniques (15 points) au regard des fichestechniques du matériel et des matériaux envisagés.

2. Planning et délai des différentes phases, au regard du phasage proposé par l'opération (note sur 10 points) (respect du planning et des phases, délai et planning d'intervention, possibilité de travaux le samedi).

3. Le prix, au regard de la décomposition du prix global (note sur 40 points):

Prix des prestations

formule: Nprix.I = 40 x [(Pmin) / (Pi)]

Pmin: montant de l'offre la moins élevée financièrement (régulière et recevable) en euro(s)ht

pi: montant de l'offre considérée en euro(s)ht

4. Valeur environnementale de l'offre (note sur 10 points) au regard des éléments suivants:

4.1 Gestion chantier propre et tri des déchets (5 points):

— les mesures prises pour le respect de la charte chantier à faibles nuisances et, notamment la gestion des déchets (tri, périodicité d'enlèvements des bennes, etc.),

4.2 Gestion des nuisances en site occupé (5 points):

— les nuisances sonores, visuelles, horaires de travail, poussières, etc. (avec mesures prises pour informer les riverains et les utilisateurs).

Il est précisé pour le dépôt des candidatures: transmission des candidatures sur support papier à: M. le maire d'ivry-sur-seine, direction des services financiers — service marchés publics, esplanade Georges Marrane 94205 Ivry-Sur-Seine cedex, France, ou déposés contre un récépissé à: La Cité Administrative et Technique, direction des services financiers — service marchés publics — 1er étage 37 rue Saint-Just 94200 Ivry-Sur-Seine, France, ou transmission des candidatures sur support électronique: si le candidat opte pour la remise de sa candidature par voie électronique, elle se fera sur la plate forme de dématérialisation suivante: http://ivry94.achatpublic.com. Les candidats qui soumissionnent par voie dématérialisée devront également remettre leur offre sous cette même forme, exception faite des pièces ne pouvant être dématérialisées. Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres restreint auquel il se rapporte, soit: « marché de travaux relatif à la Construction de l'extension du groupe scolaire Makarenko et réaménagement partiel des bâtiments existants, situé aux 2-4 rue Jean Perrin et 40 rue Hoche, à Ivry-Sur-Seine», ainsi que la mention « ne pas ouvrir ». Le pli parviendra à l'adresse et aux conditions indiquées avant la date et l'heure limites suivantes: le 29/04/2016 à 12:00 les réceptions sont assurées du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30 (16:00 veille de jour férié).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.3.2016.

Brève description

Construction de l'extension du groupe scolaire Makarenko et réaménagement partiel des bâtiments existants, situé aux 2-4 rue Jean Perrin et 40 rue Hoche, à Ivry-Sur-Seine.

Quantité ou étendue

Les travaux envisagés ont pour objectif l'extension du groupe scolaire Makarenko et le réaménagement partiel des trois bâtiments existants du groupe scolaire Makarenko.

Situation économique et financière

Une déclaration relative au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant plus précisément la prestation à réaliser, au cours des trois dernières années.

Dépôts et garanties exigés

Conformément aux dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, une avance est accordée au titulaire du marché s'il le désire dès lors que le montant initial du marché est supérieur au seuil de 50 000 euro(s) HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du

Dépôts et garanties exigés

marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance. Conformément à l'article 101 du code des marchés publics, une retenue de garantie, à la charge du titulaire, de 5 % du montant initial du marché, éventuellement augmenté, le cas échéant, du montant des avenants sera appliquée. Cette retenue est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent

Conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours à compter de la date de réception de la facture par les services municipaux et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Le taux applicable à ces intérêts moratoires est celui de l'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. En outre, le retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, dans les conditions fixées par la loi no2013-100 en date du 28 janvier 2013 et au décret no 2013-269 du 29 mars 2013. Les dépenses affectées au marché seront financées par les ressources propres de la ville.

Autres conditions particulières

En application de l'article 14 du code des marchés, le présent marché comportera une clause d'insertion dont le respect sera obligatoire et dont le principe et les options concrètes seront décrits dans les pièces du marché. Il est attiré l'attention des opérateurs économiques sur le fait que cette démarche d'insertion constitue une modalité d'exécution du marché et non un critère de choix.

Brève description

Travaux relatifs à la construction de l'extension du groupe scolaire Anton Makarenko et réaménagement partiel des bâtiments existants, en vue de l'augmentation des effectifs scolaires à partir de la rentrée 2018.