Création d'une unité de chirurgie ambulatoire au RDJ du bâtiment Port-Royal" Lots 1 à 11

GH Cochin — Broca- Hôtel-Dieu

Création d'une unité de chirurgie ambulatoire au RDJ du bâtiment Port-Royal Lots 1 à 11 Le délai d'exécution de l'opération est de cinquante (50) semaines dont huit (8) semaines de préparation. La date de départ du délai d'exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux commenceront début décembre 2016 comme indiqué dans le planning joint au DCE.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-09-08. L'appel d'offres a été publié le 2016-07-13.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-07-13 Avis de marché
2016-09-02 Informations complémentaires
Avis de marché (2016-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: HUPC-16-020-TVX
Brève description:
Création d'une unité de chirurgie ambulatoire au RDJ du bâtiment Port-Royal Lots 1 à 11 Le délai d'exécution de l'opération est de cinquante (50) semaines dont huit (8) semaines de préparation. La date de départ du délai d'exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux commenceront début décembre 2016 comme indiqué dans le planning joint au DCE.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Fenêtres, portes et articles connexes 📦
Autres travaux d'installation électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: GH Cochin — BROCA- Hôtel-Dieu
Adresse postale: 27 rue du Faubourg Saint-Jacques
Code postal: 75679
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.aphp.fr 🌏
Courrier électronique: frederique.lebouvier@aphp.fr 📧
Téléphone: +33 158413348 📞
Fax: +33 158411819 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_QB0QWKlPuM 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-13 📅
Date limite de soumission: 2016-09-08 📅
Date de publication: 2016-07-16 📅
Date de début: 2016-12-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 136-244158
Numéro JO-S: 136
Informations complémentaires
Lot 1- prestation supplémentaire éventuelle avec chiffrage obligatoire :Gestion installations de chantier et remise en état du site.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros oeuvre.
Informations complémentaires:
Lot 1- prestation supplémentaire éventuelle avec chiffrage obligatoire :Gestion installations de chantier et remise en état du site.
Intitulé du lot: Plâtrerie
Numéro du lot: 2
Brève description: Plâtrerie.
Informations complémentaires:
Prestation supplémentaire éventuelle avec chiffrage obligatoire: Baies vitrées salles d'opération (compris stores électrique).
Intitulé du lot: Faux-plafond
Numéro du lot: 3
Brève description: Faux-plafond.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures (portes, cloisons vitrées, banque d'accueil)
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries intérieures (portes, cloisons vitrées, banque d'accueil).
Informations complémentaires:
Prestation supplémentaire eventuelle avec chiffrage obligatoire: Baies vitrées salles d'opération (compris stores électrique).
Intitulé du lot: Portes automatiques
Numéro du lot: 5
Brève description: Portes automatiques.
Intitulé du lot: Revêtements de sol — protections murales
Numéro du lot: 6
Brève description: Revêtements de sol — protections murales.
Informations complémentaires:
Prestation supplémentaire éventuelle avec chiffrage obligatoire. Baies vitrées salles d'opération (compris stores électrique).
Intitulé du lot: Peinture et finition
Numéro du lot: 7
Brève description: Peinture et finition.
Informations complémentaires:
Prestation supplémentaire éventuelle avec chiffrage obligatoire: Baies vitrées salles d'opération (compris stores électrique.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — climatisation — désenfumage
Numéro du lot: 8
Brève description: Chauffage — ventilation — climatisation — désenfumage.
Informations complémentaires:
Prestations supplémentaires éventuelles avec chiffrage obligatoire:
Lot no 8:
PSE 1: ct df 02 avec récupérateur d'énergie à plaque
pse 2: Gestion installations de chantier et remise en état du site
pse3: Climatisation par cassettes attente et désinfection
pse 4: Climatisation par cassettes local matériel, réserve hôtel, bureaux.
Intitulé du lot: Plomberie sanitaires
Numéro du lot: 9
Brève description: Plomberie sanitaires.
Intitulé du lot: Fluides médicaux
Numéro du lot: 10
Brève description: Fluides médicaux.
Informations complémentaires:
Prestations supplémentaire éventuelle avec chiffrage obligatoire: Rails médicaux muraux.
Intitulé du lot: Electricité Courants forts — courants faibles
Numéro du lot: 11
Brève description: Electricité Courants forts — courants faibles.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Conformément aux dispositions de l'article 53 du décret relatif aux marchés publics, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le pli du candidat toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Afficher plus
par ailleurs, le candidat n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Il devra en revanche fournir l'annexe au DCE (Attestation du Candidat) dument remplie et signée par la personne habilitée à engager la société et refournir les documents non valides à la date limite de réception des offres de la présente consultation.
Afficher plus
Situation économique et financière: Chiffres d'affaires, effectifs.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Lot 1: CA annuel supérieur à 250.000 euros ht, eff supérieur à 5 personnes.
Lot 2 :CA annuel supérieur à 400 000 euros ht, eff supérieur à 5 personnes.
Lot 3 :CA annuel supérieur à 150 000 euros ht, eff supérieur à 5 personnes.
Lot 4: CA annuel supérieur à 400 000 euros ht, eff supérieur à 7 personnes
lot 5: CA annuel supérieur à 350 000 euros ht, eff supérieur à 6 personnes
lot 6 :CA annuel supérieur à 250 000 euros ht, eff supérieur à 5 personnes.
Lot 7: CA annuel supérieur à 150 000 euros ht, eff supérieur à 5 personnes.
Lot 8: CA annuel supérieur à 2.000.000 euros ht, eff supérieur à 50 personnes
lot 9: CA annuel supérieur à 200.000 euros ht, eff supérieur à 20 personnes.
Lot 10: CA annuel supérieur à 200.000 euros ht, eff supérieur à 15 personnes
lot 11: CA annuel supérieur à 700.000 euros ht, eff supérieur à 25 personnes.
Capacité technique et professionnelle:
Références similaires de moins de cinq ans, certifications et attestations pertinentes de bonne exécution contrôlables, réalisés en propre par le candidat et qualifications professionnelles) avec précisions des montants, du client public ou privé,
des noms et des numéros de téléphone du principal interlocuteur et des dates de réalisation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Lot 1: QUALIBAT 2111 ou référence équivalente
lot 2 :QUALIBAT 4133 — 4143 ou référence équivalente.
Lot 3: QUALIBAT 4133 — 6612 — 7143 ou référence équivalente.
Lot 4: QUALIBAT 4312 — 4323 — 4413- 4452- 4513 — 4572 — 4713 ou référence équivalente.
Lot 5: QUALIBAT 4413- 4452- 4572 — 4713 ou référence équivalente.
Lot 6: QUALIBAT 6223-6224 ou référence équivalente
lot 7: QUALIBAT 6112 ou référence équivalente.
Lot 8: QUALIBAT 5313 — 5414 — 5433 ou référence équivalente.
Lot 9 :QUALIBAT 5112 ou référence équivalente.
Lot 10: QUALIBAT 5153 ou référence équivalente.
Lot 11: qualif elec E2c3 ou référence équivalente.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26750045200011
Autre type de pouvoir adjudicateur: Santé
Contact
Point de contact: Cellule des marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Hôpitaux universitaires Paris Centre
Adresse postale: 123 boulevard Port Royal — le Cloître
Point de contact: Cellule des marchés — Mme Frédérique Lebouvier
Pays: Paris 🏙️
Adresse postale: 123 boulevard Port-Royal
Code postal: 75014

Référence
Informations complémentaires
Le paiement s'effectue selon les règles de la Comptabilité Publique, dans les conditions prévues à l'article 11 du CCAG.
Le délai maximum de paiement est de 50 jours.
Le mode de règlement choisi par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur est le virement par mandat administratif.
En application de l'article 18 du décret du 25.3.2016 relatif aux Marchés Publics, les prix du marché seront révisables dans les conditions fixées au CCAP.
Chaque candidat doit présenter à l'appui de son dossier de candidature:
— l'imprimé DC 1 (lettre de candidature) ou équivalent
— l'imprimé DC 2 (déclaration du candidat) ou équivalent, date et signature obligatoirement originales ou date et signature électroniques obligatoires. Les mentions du capital et du CA des 3 dernières années dans le domaine des travaux demandés dans le cadre de la présente consultation doivent être suivies de l'unité monétaire correspondante.
Afficher plus
— la déclaration sur l'honneur ou photocopiesdes certificats attestant la déclaration et le paiement des impôts, taxes et cotisations pour l'année 2015, (imprimé Noti2 ou équivalent)
le candidat doit fournir:
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat, le cas échéant,
— l'attestation d'assurance « responsabilité générale »
— l'Extrait K bis de moins de 3 mois à compter de la date limite de réception des candidatures;
le titulaire du marché est dispensé de la retenue de garantie.
critères de jugement des offres:
L'Offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
1er critère (pondération 60 %): Le prix
2ème critère: la valeur technique (40 %) appréciée à partir des deux sous critères suivants:
— sous-Critère 1: Dispositions pour respecter les exigences du DCE, méthodologie mise en oeuvre et solutions techniques /Matériaux /Équipements proposées.
— Sous critère 2: Disposition pour respecter le planning prévisionnel, Calendrier détaillé, Organisation de chantier, Encadrement, Moyens mis en oeuvre.
adresse à laquelle les offres/candidatures doivent être envoyées:
Hôpitaux Universitaires Paris Centre, cellule des marchés — bâtiment Le Cloître — porte 4 — 2ème étage gauche, 123 boulevard Port Royal, 75679 Paris Cedex 14; bureau ouvert du lundi au vendredi de 9 heures et 12 heures et de 14 heures à 16 heures.
A) Soit par porteur contre récépissé,
b) Soit par envoi postal, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
tout pli devra obligatoirement porter la mention suivante:
Appel d'appel d'offres (consultation no Hupc-16-020-Tvx)-
« Création d'une unité de chirurgie ambulatoire au RDJ du bâtiment Port-Royal — no et intitulé du lot ne pas ouvrir »
c) Soit par transmission électronique: voie dématérialisée.
Les plis électroniques devront impérativement être déposés sur le site https://www.achats-hopitaux.com avant la date et heure indiqué au IV.3.4) du présent avis. (cf procédure dématérialisée sur Règlement de Consultation).
Tous les éléments du dossier technique devront être remis sous format numérique (2 Cr-Rom ou 2 clés USB).
Les candidats établiront leur offre après une visite du site et des locaux concernés par la présente opération, au plus tard le 30.8.2016, afin de prendre parfaitement connaissance de ceux-ci pour leur réalisation et des sujétions qui en découlent. La visite est obligatoire et conditionne la validité de l'offre.
Afficher plus
Pour toutes informations concernant les visites et pour convenir d'un rendez-vous, les candidats contacteront Mme Corentine Chaumely au 01 58 41 13 55 ou le secrétariat de la direction des travaux au 01 58 41 13 50.
L'attestation de visite qui sera complétée à cette occasion doit être jointe à l'offre.
Date limite pour les questions: 31.8.2016 — 16:00
Date limite pour les réponses: vendredi 2.9.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://www.ta-paris.juradm.fr/ta/paris/index.shtml 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Recours administratif: dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée, auprès du directeur des HUPC (recours gracieux) ou de la direction générale de L'AP-HP (recours hiérarchique).
Recours contentieux: dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée ou la décision de rejet implicite ou explicite du recours administratif auprès du tribunal administratif de Paris.
Source: OJS 2016/S 136-244158 (2016-07-13)
Informations complémentaires (2016-09-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Création d'une Unité de Chirurgie Ambulatoire au RDJ du bâtiment Port-Royal Lots 1 à 11 Le délai d'exécution de l'opération est de cinquante (50) semaines dont huit (8) semaines de préparation. La date de départ du délai d'exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux commenceront début décembre 2016 comme indiqué dans le planning joint au DCE.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: GH Cochin — Broca- Hôtel-Dieu

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-09-02 📅
Date limite de soumission: 2016-09-13 📅
Date de publication: 2016-09-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 172-308808
Se réfère à l'avis: 2016/S 136-244158
Numéro JO-S: 172
Source: OJS 2016/S 172-308808 (2016-09-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Produits structurels Menuiserie pour la construction Fenêtres, portes et articles connexes Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Autres travaux d'installation électrique Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de...