Construction du groupe scolaire et du centre municipal de loisirs dunoyer de segonzac sur le secteur lavoisier — 92160 ANTONY — travaux de clos et couvert

Ville d'Antony

Construction du groupe scolaire et du centre municipal de loisirs dunoyer de segonzac sur le secteur lavoisier — 92160 ANTONY — travaux de clos et couvert.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-05-09. L'appel d'offres a été publié le 2016-03-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Savoie
• SNB

Qui ?

• Ville d'Antony

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-03-29	Avis de marché
2016-04-15	Informations complémentaires
2016-08-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-03-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public
Quantité ou étendue:

Il s'agit d'un marché unique, décomposé en corps d'état (lots techniques) de la façon suivante:Lot 01-01: Installation de chantier — terrassements — fondations — gros-OeuvreLe lot 01-01 comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle « Etanchéité provisoire ».La tranche ferme du lot 01-01 correspond à l'ensemble du lot excepté les éléments à mettre en oeuvre décrits dans le CCTP du lot 01-01 — installation de chantier — terrassements — fondations — gros-Oeuvre au chapitre 8.La tranche conditionnelle est décrite dans le CCTP du lot 01-01 — installation de chantier — terrassements — fondations — gros-Oeuvre au chapitre 8.Lot 01-02: Couverture — etanchéitéLot 01-03: VRD — espaces vertslot 01-04: Menuiseries extérieures — occultations — façades vitréeslot 01-05: Isolation extérieure — bardage boislot 01-06: Métallerie — serrurerie.Les variantes sont autorisées pour le corps d'état 01-01 «Installation de chantier — terrassements — fondations Gros-Oeuvre ». Les variantes concernent les fondations, les dallages et réseaux sous dallage (cf article 1.1.3 du CCTP 01-01).La remise d'une offre de base est obligatoire, sous peine d'irrégularité de l'offre.Il n'est pas prévu d'options.Le présent marché est conclu pour une durée de 22 mois calendaires ou 478 jours ouvrés (durée totale d'exécution des différents lots y compris période de préparation de chantier, mais hors durée de garantie de parfait achèvement) à compter de la date de début d'exécution du marché figurant dans le premier ordre de service ou à défaut, de la date de notification du premier ordre de service.Le présent marché prendra effet à compter de la date de notification du marché.A titre indicatif, le démarrage des travaux de l'opération est prévu courant septembre 2016 (hors période de préparation de chantier).Le délai global d'exécution des travaux du marché est de 425 jours ouvrés maximum.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Antony
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville
Code postal: 92160
Commune postale: Antony
Contact
Téléphone: +33 140967352 📞
Fax: +33 140960724 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-29 📅
Date limite de soumission: 2016-05-09 📅
Date de publication: 2016-04-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 065-111859
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux, afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux. Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du Cmp) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du Cmp). Pour tout retrait de dossier sur CD Rom, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (01.40.96.07.24.). Le Service Marchés Publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le CD Rom en mairie. Les dossiers peuvent être retirés à: Mairie d'antony, Place de l'hôtel de Ville, Direction Générale des Services Techniques, 2ème étage — bureau 204, 92160 ANTONY Ou téléchargés sur le site de la ville d'antony: http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.maximilien.fr/. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.3.2016.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction du groupe scolaire et du centre municipal de loisirs dunoyer de segonzac sur le secteur lavoisier — 92160 ANTONY — travaux de clos et couvert.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Il s'agit d'un marché unique, décomposé en corps d'état (lots techniques) de la façon suivante:

Lot 01-01: Installation de chantier — terrassements — fondations — gros-Oeuvre

Le lot 01-01 comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle « Etanchéité provisoire ».

La tranche ferme du lot 01-01 correspond à l'ensemble du lot excepté les éléments à mettre en oeuvre décrits dans le CCTP du lot 01-01 — installation de chantier — terrassements — fondations — gros-Oeuvre au chapitre 8.

La tranche conditionnelle est décrite dans le CCTP du lot 01-01 — installation de chantier — terrassements — fondations — gros-Oeuvre au chapitre 8.

Lot 01-02: Couverture — etanchéité

Lot 01-03: VRD — espaces verts

lot 01-04: Menuiseries extérieures — occultations — façades vitrées

lot 01-05: Isolation extérieure — bardage bois

lot 01-06: Métallerie — serrurerie.

Les variantes sont autorisées pour le corps d'état 01-01 «Installation de chantier — terrassements — fondations Gros-Oeuvre ». Les variantes concernent les fondations, les dallages et réseaux sous dallage (cf article 1.1.3 du CCTP 01-01).

La remise d'une offre de base est obligatoire, sous peine d'irrégularité de l'offre.

Il n'est pas prévu d'options.

Le présent marché est conclu pour une durée de 22 mois calendaires ou 478 jours ouvrés (durée totale d'exécution des différents lots y compris période de préparation de chantier, mais hors durée de garantie de parfait achèvement) à compter de la date de début d'exécution du marché figurant dans le premier ordre de service ou à défaut, de la date de notification du premier ordre de service.

Le présent marché prendra effet à compter de la date de notification du marché.

A titre indicatif, le démarrage des travaux de l'opération est prévu courant septembre 2016 (hors période de préparation de chantier).

Le délai global d'exécution des travaux du marché est de 425 jours ouvrés maximum.

Numéro de référence: 2016-11
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 19 avenue Lavoisier, 92160 Antony.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (dernière version du Dc1) ou document équivalent, dûment complété(e), signé(e) et incluant les informations listées à l'article 4.2.1 du Rc.

La déclaration du candidat (dernière version du Dc2) ou document équivalent, dûment complété(e) et incluant les informations listées à l'article 4.2.1 du RC.

Capacité technique et professionnelle:

Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Certificats de qualification professionnelle relatifs au marché, cités à l'article 4.2.1 du Rc.

La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée par tout autre moyen.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le taux de la retenue de garantie est fixé à 5 % (cinq pour cent) du montant des travaux éventuellement modifié par avenant, ceci jusqu'à sa libération totale.

Cette retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire conformément, à l'article 102 du Code des Marchés Publics, dès le début des travaux.

Pour le corps d'état 01-03 Vrd-Espaces verts comprenant une garantie de reprise de végétaux, la restitution de la retenue de garantie se fera:

— pour les travaux de VRD, la restitution de la retenue de garantie se fera à l'issue de la période de parfait achèvement des travaux.

— Pour les travaux d'espaces verts, la restitution de la retenue de garantie se fera à l'issue de la période de garantie d'entretien et de reprise des végétaux.

Dès lors qu'il en a fait la demande dans son Acte d'engagement, une avance de 5 % est accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 87 du Code des Marchés Publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les paiements seront effectués par virement dans les délais prévus au décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit trente jours.

En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt marginal en vigueur de la banque centrale européenne, majoré de 8 points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint avec mandataire solidaire ou en groupement solidaire, tous les membres du groupement devant être désignés dans l'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement qui se sera présenté sous la forme conjointe, sera solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché.

Clause d'exclusivité

conformément à l'article 51-iv du Code des Marchés Publics, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, sous peine de rejet de sa candidature.

La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché, plusieurs offres, en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, sous peine de rejet de sa candidature.

L'Équipe affectée devra obligatoirement présenter les compétences nécessaires à l'accomplissement de tous les travaux propres à chaque corps d'état, sous peine de rejet de sa candidature.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Gabard Véronique
Adresse du profil d'acheteur: http://www.maximilien.fr 🌏
Nom: Mairie d'Antony
Adresse postale: service marchés publics — bureau 204 — place de l'hôtel de ville
Point de contact: Dgst
URL pour informations complémentaires: http://www.maximilien.fr 🌏
Adresse postale: place de l'hôtel de Ville
Point de contact: DGST — service marchés publics — bureau 204
URL des documents: http://www.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.maximilien.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2016-11
Informations complémentaires

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux, afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux.

Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du Cmp) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du Cmp).

Pour tout retrait de dossier sur CD Rom, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (01.40.96.07.24.). Le Service Marchés Publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le CD Rom en mairie. Les dossiers peuvent être retirés à: Mairie d'antony, Place de l'hôtel de Ville, Direction Générale des Services Techniques, 2ème étage — bureau 204, 92160 ANTONY Ou téléchargés sur le site de la ville d'antony: http://www.ville-antony.fr/ à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.maximilien.fr/.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 065-111859 (2016-03-29)

Informations complémentaires (2016-04-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction du groupe scolaire et du centre municipal de loisirs Dunoyer de Segonzac sur le secteur Lavoisier — 92160 Antony — travaux de clos et couvert.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-antony.fr 🌏
Courrier électronique: marche.dgst@ville-antony.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-04-15 📅
Date limite de soumission: 2016-05-17 📅
Date de publication: 2016-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 077-135122
Se réfère à l'avis: 2016/S 065-111859
Numéro JO-S: 77
Source: OJS 2016/S 077-135122 (2016-04-15)

Avis d'attribution de marché (2016-08-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 7 249 986 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.maximilien.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-16 📅
Date de publication: 2016-08-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 158-286035
Numéro JO-S: 158
Informations complémentaires

Le marché peut être consulté à la Mairie d'Antony — DGST (service marchés) — place de l'Hôtel de Ville — 92160 Antony (téléphone: +33 140967257).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de clos et couvert.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Antony 92160.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Technique
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de qualité (nom): Prix
Critère de qualité (pondération): 45
Pondération du prix: 45

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-07-22 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2016/S 158-286035 (2016-08-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours et de bâtiments militaires (1)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours

Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public