Construction de l'insectarium de l'université de Strasbourg

Université de Strasbourg

Il s'agit d'une insecterie et d'une animalerie pour l'infectiologie.
L'opération de réalisation de l'insectarium et d'extension de l'IBMC est réalisée et financée dans le cadre du plan campus de l'université de Strasbourg.
La surface utile prévisionnelle s'élève à 741 m2 SU au total. Les principales unités de laboratoire sont les suivantes: l'insecterie (340 m2), l'animalerie (230 m2), les espaces tertiaires et supports (171 m2).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-04-22. L'appel d'offres a été publié le 2016-03-11.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-03-11 Avis de marché
2016-07-13 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-03-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Le marché se compose de 5 macro lots:Lot 1: terrassement/fondation/ gros œuvre/ démolition; charpente métallique; couverture/étanchéité; bardage non isolé/métallerie/serrurerie; menuiseries extérieures; menuiseries intérieures — hors zone confinée; doublage thermique — hors zone confinée; plafonds suspendus/cloisonnement; revêtements de sols souples; carrelage et faïence murale; peinture; VRD — aménagements extérieurs.Lot 2: chauffage — traitement d'air; plomberie — fluides spéciaux; plafonds suspendus/cloisonnement/menuiseries — zone confinée.Lot 3: électricité CFO CFA.Lot 4: Sas chimique — autoclaves & cabines de lavage.Lot 5: paillasses & mobiliers de laboratoires.en application de l'article 14 du code des marchés publics, le maître d'ouvrage souhaite promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et lutter contre le chômage.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Strasbourg
Adresse postale: 18 rue Goethe
Code postal: 67081
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: http://www.unistra.fr 🌏
Courrier électronique: a.raulin@unistra.fr 📧
Téléphone: +33 368855627 📞
Fax: +33 368850850 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-11 📅
Date limite de soumission: 2016-04-22 📅
Date de publication: 2016-03-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 053-088223
Numéro JO-S: 53
Informations complémentaires
Les critères relatifs au jugement des offres sont: Macro lots 1, 4, 5: 1/ Valeur technique sur 45 points 2/ Prix sur 55 points. Macro lots 2, 3: 1/ Valeur technique sur 50 points 2/ Prix sur 50 points. macro LOTS 1, 4, 5: Le critère valeur technique sera décomposé comme suit: 1) Matériaux proposés par l'entreprise (Notation sur 20 points). 2) Moyens mis à disposition du chantier par l'entreprise (Notation sur 10 points): 2.1. Organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier, 2.2. Maîtrise et encadrement affectés au chantier, 2.3. Organisation des moyens pour assurer la préparation de chantier et les études. 3) Organisation particulière du chantier (Notation sur 15 points): 3.1 Méthodologie particulière proposée par l'entreprise pour l'organisation du chantier, 3.2 Gestion des nuisances. Macro lots 2, 3: Le critère valeur technique sera décomposé comme suit: 1) Matériaux proposés par l'entreprise (Notation sur 25 points). 2) Moyens mis à disposition du chantier par l'entreprise (Notation sur 10 points): 2.1. Organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier, 2.2. Maîtrise et encadrement affectés au chantier, 2.3. Organisation des moyens pour assurer la préparation de chantier et les études. 3) Organisation particulière du chantier (Notation sur 15 points): 3.1 Méthodologie particulière proposée par l'entreprise pour l'organisation du chantier, 3.2 Gestion des nuisances. Le prix sera noté de la manière suivante: — la solution la moins chère reçoit la note maximum. — les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée X note maximum. il n'est pas prévu de visite du site. Cependant, avant de remettre son offre, l'entrepreneur doit s'être rendu compte personnellement de l'état des lieux et des travaux à exécuter, et avoir apprécié la nature et les difficultés des travaux, ainsi que l'importance de ceux-ci. L'entrepreneur sera réputé s'être rendu sur le site, avoir visité les lieux afin d'apprécier les conditions d'exécution des travaux, ainsi que les conditions d'accès et de desserte. Aussi est-il vivement recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer leur offre. L'accès au site est libre. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.3.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit d'une insecterie et d'une animalerie pour l'infectiologie.
L'opération de réalisation de l'insectarium et d'extension de l'IBMC est réalisée et financée dans le cadre du plan campus de l'université de Strasbourg.
La surface utile prévisionnelle s'élève à 741 m2 SU au total. Les principales unités de laboratoire sont les suivantes: l'insecterie (340 m2), l'animalerie (230 m2), les espaces tertiaires et supports (171 m2).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Macro lot 1
Brève description: Macro lot 1.
Durée de l'accord: 14 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Macro lot 2
Brève description: Macro lot 2.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Macro lot 3: électricité CFO CFA
Brève description: Électricité CFO CFA.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Macro lot 4: sas chimique — autoclaves & cabines de lavage
Brève description: Sas chimique — autoclaves & cabines de lavage.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Macro lot 5: paillasses & mobiliers de laboratoires
Brève description: Paillasses & mobiliers de laboratoires.
Quantité ou étendue:
Le marché se compose de 5 macro lots:
Lot 1: terrassement/fondation/ gros œuvre/ démolition; charpente métallique; couverture/étanchéité; bardage non isolé/métallerie/serrurerie; menuiseries extérieures; menuiseries intérieures — hors zone confinée; doublage thermique — hors zone confinée; plafonds suspendus/cloisonnement; revêtements de sols souples; carrelage et faïence murale; peinture; VRD — aménagements extérieurs.
Afficher plus
Lot 2: chauffage — traitement d'air; plomberie — fluides spéciaux; plafonds suspendus/cloisonnement/menuiseries — zone confinée.
Lot 3: électricité CFO CFA.
Lot 4: Sas chimique — autoclaves & cabines de lavage.
Lot 5: paillasses & mobiliers de laboratoires.
en application de l'article 14 du code des marchés publics, le maître d'ouvrage souhaite promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et lutter contre le chômage.
Description des options:
Les lots 1 et 3 comportent 4 prestations supplémentaires ou alternatives, et obligatoires, détaillées ci-dessous.
Lot 1: abris à vélo, et clôture sur cour logistique;
Lot 3: détection incendie, et badges de contrôle.
Il sera procédé, lors de l'analyse des offres, à deux classements distincts (pour les lots 1 et 3):
— un classement tenant compte de l'offre globale (offre de base et Psa);
— un classement tenant compte uniquement de l'offre de base.
Le pouvoir adjudicateur choisira de retenir ou non les PSA et le marché sera attribué au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au vu du classement tenant de ce choix.
Le lot 2 comporte une tranche conditionnelle.
Le délai d'affermissement de cette tranche conditionnelle est de 6 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de ne pas affermir la tranche conditionnelle. En cas de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité.
Afficher plus
Le présent marché pourra donné lieu à la réalisation de prestations similaires, conformément à l'article 35.2.6 du code des marchés publics.
Numéro de référence: DCI 2016 174
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Campus de l'esplanade à Strasbourg — 15 allée Descartes, 67000 Strasbourg.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner;
— tout document permettant de s'assurer que l'entreprise est en conformité avec l'article L. 1146-1 du code du travail et l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail;
— formulaire Dc1, Lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
— formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
— s'Il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
Afficher plus
autres renseignements demandés:
— tout document ( extrait K-Bis ou autre) permettant de s'assurer que le signataire des différentes pièces du marché est habilité à engager sa société, ou bien tout document attestant qu'il a reçu, à cet effet, délégation par une personne ayant pouvoir d'engager juridiquement la société candidate.
Afficher plus
L'usage des formulaires Dc1 et Dc2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.
Afficher plus
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels: en particulier une copie des attestations d'assurance " Responsabilité civile" et "Décennale.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les prestations sont financées sur le budget de l'université et rémunérées selon les règles de la comptabilité publique, le délai global de paiement est de 30 jours et les intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquées par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Les conditions de règlement des comptes sont celles du CCAG-Travaux.
Afficher plus
Une avance de 5 % est accordée au titulaire de chaque lot. Cependant, le montant de l'avance est fixé à 10 % du montant initial pour le lot 2-a et le lot 2-c. Les autres lots techniques du macro lot 2 restent fixés à un montant de 5 %.
Le montant de l'avance est fixé à 30 % du montant initial pour le lot 1-b. Les autres lots techniques du macro lot 1 restent fixés à un montant de 5 %.
Les modalités propres aux avances sont détaillées au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Raulin Aude
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DCI 2016 174
Informations complémentaires
Les critères relatifs au jugement des offres sont:
Macro lots 1, 4, 5:
1/ Valeur technique sur 45 points
2/ Prix sur 55 points.
Macro lots 2, 3:
1/ Valeur technique sur 50 points
2/ Prix sur 50 points.
macro LOTS 1, 4, 5:
Le critère valeur technique sera décomposé comme suit:
1) Matériaux proposés par l'entreprise (Notation sur 20 points).
2) Moyens mis à disposition du chantier par l'entreprise (Notation sur 10 points):
2.1. Organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier,
2.2. Maîtrise et encadrement affectés au chantier,
2.3. Organisation des moyens pour assurer la préparation de chantier et les études.
3) Organisation particulière du chantier (Notation sur 15 points):
3.1 Méthodologie particulière proposée par l'entreprise pour l'organisation du chantier,
3.2 Gestion des nuisances.
1) Matériaux proposés par l'entreprise (Notation sur 25 points).
Le prix sera noté de la manière suivante:
— la solution la moins chère reçoit la note maximum.
— les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée X note maximum.
il n'est pas prévu de visite du site.
Cependant, avant de remettre son offre, l'entrepreneur doit s'être rendu compte personnellement de l'état des lieux et des travaux à exécuter, et avoir apprécié la nature et les difficultés des travaux, ainsi que l'importance de ceux-ci. L'entrepreneur sera réputé s'être rendu sur le site, avoir visité les lieux afin d'apprécier les conditions d'exécution des travaux, ainsi que les conditions d'accès et de desserte. Aussi est-il vivement recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer leur offre.
Afficher plus
L'accès au site est libre.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Source: OJS 2016/S 053-088223 (2016-03-11)
Avis d'attribution de marché (2016-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: DCI2016174
Brève description:
Il s'agit d'une insecterie et d'une animalerie pour l'infectiologie. L'Opération de réalisation de l'insectarium et d'extension de l'ibmc est réalisée et financée dans le cadre du Plan Campus de l'université de Strasbourg. La surface utile prévisionnelle s'élève à 741 m2 SU au total. Les principales unités de laboratoire sont les suivantes: l'insecterie (340 m2), l'animalerie (230 m2), les espaces tertiaires et supports (171 m2).
Afficher plus
Valeur totale du marché: 4 350 836 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de construction de bâtiments de laboratoire 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr42 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-13 📅
Date de publication: 2016-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 136-244266
Se réfère à l'avis: 2016/S 053-088223
Numéro JO-S: 136

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Les lots 1 et 3 comportent 4 prestations supplémentaires ou alternatives, et obligatoires, détaillées ci-dessous. Lot 1: abris à vélo, et clôture sur cour logistique; Le présent marché pourra donné lieu à la réalisation de prestations similaires, conformément à l'article 35.2.6 du code des marchés publics.
Afficher plus
Le lot 2 comporte une tranche conditionnelle. Le délai d'affermissement de cette tranche conditionnelle est de 6 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le présent marché pourra donné lieu à la réalisation de prestations similaires, conformément à l'article 35.2.6 du code des marchés publics.
Afficher plus
Intitulé du lot: Macro lot 3: Electricité CFO Cfa
Brève description: Electricité CFO Cfa.
Description des options:
Les lots 1 et 3 comportent 4 prestations supplémentaires ou alternatives, et obligatoires, détaillées ci-dessous. Lot 3: détection incendie, et badges de contrôle. Le présent marché pourra donné lieu à la réalisation de prestations similaires, conformément à l'article 35.2.6 du code des marchés publics.
Afficher plus
Intitulé du lot: Macro lot 4: Sas chimique — autoclaves &Amp; Cabines de lavage
Brève description: Sas chimique — autoclaves &Amp; Cabines de lavage.
Description des options:
Aucune PSA n'est prévue. Le présent marché pourra donné lieu à la réalisation de prestations similaires, conformément à l'article 35.2.6 du code des marchés publics.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Campus de l'esplanade à Strasbourg — 15 Allée…
… Descartes 67000 Strasbourg.
… Descartes, 67000 Strasbourg.
… Descartes 67000, Strasbourg.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Pondération du prix: 55
Critère de qualité (pondération): 50
Pondération du prix: 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-06-23 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧
Source: OJS 2016/S 136-244266 (2016-07-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Demathieu Bard EIMI Matachana Schoro
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier de laboratoire Paillasses de laboratoire Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction... Construction de centres de recherche Travaux de construction de bâtiments de...