Construction d'une résidence sociale de 186 logements et d'un logement d'entreprise, certification Cerqual Hete, profil A, à Alfortville (94140)
Coallia
Construction d'une résidence sociale de 186 logements et 1 logement d'entreprise, certification Cerqual Hete, profil A, à Alfortville (94140).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-09-12. L'appel d'offres a été publié le 2016-06-23.
Qui ?- • Coallia
- • Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Travaux de construction de bâtiments
- • France › Ile-de-France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-06-23 | Avis de marché |
Avis de marché (2016-06-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2016-10
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Coallia
Adresse postale: 16-18 cour Saint Eloi
Code postal: 75592
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.coallia.org/ 🌏
Courrier électronique: caroline.menaut@coallia.org 📧
Téléphone: +33 153463863 📞
URL des documents: http://www.coallia.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-23 📅
Date limite de soumission: 2016-09-12 📅
Date de publication: 2016-06-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 122-218108
Numéro JO-S: 122
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:
Informations complémentaires:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat: Le marché prévoit une clause d'insertion.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Association
Contact
Point de contact: Secrétariat de la CAO
Adresse du profil d'acheteur: http://coallia.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://www.coallia.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande Instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +331 44325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2016/S 122-218108 (2016-06-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2016-10
Brève description:
Construction d'une résidence sociale de 186 logements et 1 logement d'entreprise, certification Cerqual Hete, profil A, à Alfortville (94140).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Coallia
Adresse postale: 16-18 cour Saint Eloi
Code postal: 75592
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.coallia.org/ 🌏
Courrier électronique: caroline.menaut@coallia.org 📧
Téléphone: +33 153463863 📞
URL des documents: http://www.coallia.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-23 📅
Date limite de soumission: 2016-09-12 📅
Date de publication: 2016-06-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 122-218108
Numéro JO-S: 122
Informations complémentaires
La durée est décomposée comme suit:
— période de préparation: 2 mois,
— délai d'exécution: 16 mois.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'une Résidence Sociale de 186 logements + 1 logement d'entreprise, certification Cerqual Hete, profil A, à Alfortville (94140).
Les prestations supplémentaires éventuelles (options) demandées par le Maître de l'ouvrage sont à chiffrer obligatoirement:
Les variantes sont autorisées.
L'entreprise pourra proposer des variantes libres ne dénaturant pas le projet. Celles-Ci seront analysées sous réserve d'une offre de base complète et conforme au DCE.
Description des options:
Remplacement:
1. Des menuiseries bois dans les étages par des menuiseries mixtes bois-aluminium.
2. De la couverture en zinc par une couverture en panneaux acier laqué.
3. De l'habillage en bois des poteaux de la placette par une finition peinture lasurée.
4. De la peinture de sol des escaliers par un revêtement de sol PVC.
5. Fourniture et pose d'une grille de clôture d'un portillon d'accès.
La durée est décomposée comme suit:
— période de préparation: 2 mois,
— délai d'exécution: 16 mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat: Le marché prévoit une clause d'insertion.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-09-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Association
Contact
Point de contact: Secrétariat de la CAO
Adresse du profil d'acheteur: http://coallia.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://www.coallia.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande Instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +331 44325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2016/S 122-218108 (2016-06-23)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)