Affaire no16s0106 — c3 Lafayette > Bonnevay — travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore (Slt)

Sytral

La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26,66 à 68 du décret du 25.3.2016,et porte sur les Travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore(Slt)Dans le cadre de l'opération C3 Lafayette>Bonnevay.
Le marché est traité à prix unitaire.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le délai d'exécution du marché est de 31 mois dont 6 semaines de période de préparation.
Les travaux consistent notamment à réaliser:
— le calepinage des points de Slt
— La fourniture et la pose du mobilier de Slt
— La réalisation du réseau électrique de Slt
— La fourniture et la pose des équipements électriques
— le bouclage électrique avec la Slt adjacent au projet et impacté par la dépose des installations existantes
— fourniture,installation et programmation de la gestion des contrôleurs
— essais et réglages diurnes et nocturnes de l'installation dans sa globalité.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-08-29. L'appel d'offres a été publié le 2016-07-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-07-20 Avis de marché
2017-02-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement électrique
Numéro de référence: 16s0106
Brève description:
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26,66 à 68 du décret du 25.3.2016,et porte sur les Travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore(Slt)Dans le cadre de l'opération C3 Lafayette>Bonnevay. Le marché est traité à prix unitaire. Les variantes ne sont pas autorisées. Le délai d'exécution du marché est de 31 mois dont 6 semaines de période de préparation. Les travaux consistent notamment à réaliser: — le calepinage des points de Slt — La fourniture et la pose du mobilier de Slt — La réalisation du réseau électrique de Slt — La fourniture et la pose des équipements électriques — le bouclage électrique avec la Slt adjacent au projet et impacté par la dépose des installations existantes — fourniture,installation et programmation de la gestion des contrôleurs — essais et réglages diurnes et nocturnes de l'installation dans sa globalité.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement électrique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr716 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Sytral
Adresse postale: 21 boulevard Vivier-Merle, CS 63815
Code postal: 69487
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏
Courrier électronique: unitemarches@sytral.fr 📧
Téléphone: +33 472845800 📞
Fax: +33 478531284 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-20 📅
Date limite de soumission: 2016-08-29 📅
Date de publication: 2016-07-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 141-255035
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur https://www.marches-publics.info 1/ RENSEIGNEMENT Complementaire Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser leur demande soit sur la plateforme AWS via le lien http://marchespublics.sytral.fr/, par courriel ou courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres, à: Sytral - service marchés — 21 boulevard Vivier-Merle — CS 63815 — 69487 Lyon Cedex 03 — courriel: unitemarches@sytral.fr une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 8 jours calendaires au plus tard avant la date limite de réception des offres. ____________________________________________________________ 2/ modalites de retrait du dce * Retrait papier: un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fait la demande par courriel à l'adresse suivante: unitemarches@sytral.fr Selon le souhait formulé par le candidat, le dossier de consultation sous format numérique (CD ou Dvd) sera soit envoyé par courrier, soit retiré au siège du SYTRAL auprès du Service Marchés. En tout état de cause les demandes de dossiers devront impérativement comporter: l'adresse postale du candidat, le nom de l'interlocuteur pour l'affaire concernée ainsi que ses coordonnées téléphoniques et son adresse courriel. * Retrait électronique: le dossier peut être téléchargé à l'adresse: http://marchespublics.sytral.fr/ ______________________________________________________________ 3/ modalités de remise des offres * Elles seront adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises en main propre contre récépissé sous pli cacheté au service destinataire suivant: SytraL — services des marchés — 21 bd Vivier-Merle — CS 63815 — 69487 Lyon Cedex 03 Les offres peuvent être remises au Sytral du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 l'enveloppe extérieure devra porter la mention: " Affaire no16s0106 — c3 Lafayette > Bonnevay — travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore" — ne pas ouvrir ". * Les candidats peuvent remettre leur offre de manière électronique sur la plateforme AWS en utilisant le lien suivant: http://marchespublics.sytral.fr/ Se référer aux conditions générales d'utilisation de la plateforme Aws-Achat. ______________________________________________________ 4/ copie de Sauvegarde Le prestataire répondant par voie dématérialisée, peut également présenter en parallèle, sur support physique électronique (Cd-Rom, Dvd-Rom, Clé Usb,?) ou sur support papier, une copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde doit être présentée avant la date limite de réception des plis à l'adresse figurant au Règlement de Consultation ou à la lettre d'envoi et comporter les mentions suivantes: " Affaire no16s0106 — c3 Lafayette > Bonnevay Travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore " — copie de sauvegarde — ne pas ouvrir ". Lorsque la copie de sauvegarde prend la forme d'un support physique électronique, les documents doivent être revêtus de la signature électronique dans les conditions définies ci-dessus. Les prestataires doivent obligatoirement préciser dans un document spécifique sur support papier joint à leur copie de sauvegarde: — le nom du logiciel de signature électronique utilisé pour la signature des documents; — l'adresse du site internet de l'éditeur à partir duquel le SYTRAL pourra se procurer gratuitement le vérificateur de signature. Lorsque la copie de sauvegarde prend la forme d'un support papier, les documents doivent être signés par le (les) représentant(s) qualifié(s) du (des) prestataire(s).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26,66 à 68 du décret du 25.3.2016,et porte sur les Travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore(Slt)Dans le cadre de l'opération C3 Lafayette>Bonnevay.
Afficher plus
Le marché est traité à prix unitaire.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le délai d'exécution du marché est de 31 mois dont 6 semaines de période de préparation.
Les travaux consistent notamment à réaliser:
— le calepinage des points de Slt
— La fourniture et la pose du mobilier de Slt
— La réalisation du réseau électrique de Slt
— La fourniture et la pose des équipements électriques
— le bouclage électrique avec la Slt adjacent au projet et impacté par la dépose des installations existantes
— fourniture,installation et programmation de la gestion des contrôleurs
— essais et réglages diurnes et nocturnes de l'installation dans sa globalité.
Valeur totale estimée: 1 400 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 1 400 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 31 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Lyon et Villeurbanne.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Le Dume
Ou
— la lettre de candidature, Dc1.
— La déclaration du candidat,dc2.
A défaut d'utiliser:
— lettre de candidature, établie sur papier libre, datée et signée et précisant:
o nom et adresse du candidat (établissement et siège social, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro Siret,
O si le candidat se présente seul ou en groupement; dans ce dernier cas, forme du groupement, désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire,
o document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
O Déclaration sur l'honneur, datée et signée, pour justifier qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir.
O Si le candidat est en redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente), copie du ou des jugements prononcés à cet effet (s'il n'est pas rédigé en langue française, le jugement doit être accompagné d'une traduction certifiée).
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations de même nature que celles du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Niveau minimal exigé: 1 200 000 EUR Ht de chiffres d'affaires global.
Capacité technique et professionnelle:
— L'Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— présentation d'une liste des principaux travaux exécutés en lien avec l'objet du marché au cours des trois dernières années. Pour chaque chantier cité: l'objet, le lieu, la date, la durée, le montant de la prestation, le maître d'ouvrage.
— Certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Certificat de qualifications professionnelles:
Niveau minimal exigé: qualification Serce suivante: Installations de systèmes de signaux de circulation routière et urbaine: 12.120.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Les ressources qui seront mobilisées pour financer l'opération sont constituées par les fonds propres du Sytral. Les paiements seront effectués par virement administratif dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de la présentation des demandes de paiement, selon l'application des articles 115 à 121 du décret no2016-360 du 25.3.2016 et du décret no 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la Commande Publique.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
En cas de versement d'une avance, Le titulaire doit fournir la garantie à première demande prévue à l'article l'article 110 du décret no2016-360 du 25.3.2016. Cette garantie doit couvrir 100 % du montant de l'avance.
Conformément aux articles 122 à 126 du décret no2016-360 du 25.3.2016, une retenue de garantie égale à 5.00 % du montant du marché sera appliquée. La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats n'ont pas la possibilité de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupement.
En cas de groupement, sa forme juridique n'est pas imposée. Cependant, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-08-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25690099400011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
Pays: fr716 🏙️

Référence
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur https://www.marches-publics.info
1/ RENSEIGNEMENT Complementaire
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser leur demande soit sur la plateforme AWS via le lien http://marchespublics.sytral.fr/, par courriel ou courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres, à:
Afficher plus
Sytral - service marchés — 21 boulevard Vivier-Merle — CS 63815 — 69487 Lyon Cedex 03 — courriel: unitemarches@sytral.fr
une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 8 jours calendaires au plus tard avant la date limite de réception des offres.
2/ modalites de retrait du dce
* Retrait papier: un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fait la demande par courriel à l'adresse suivante: unitemarches@sytral.fr
Selon le souhait formulé par le candidat, le dossier de consultation sous format numérique (CD ou Dvd) sera soit envoyé par courrier, soit retiré au siège du SYTRAL auprès du Service Marchés.
En tout état de cause les demandes de dossiers devront impérativement comporter: l'adresse postale du candidat, le nom de l'interlocuteur pour l'affaire concernée ainsi que ses coordonnées téléphoniques et son adresse courriel.
* Retrait électronique: le dossier peut être téléchargé à l'adresse:
3/ modalités de remise des offres
* Elles seront adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises en main propre contre récépissé sous pli cacheté au service destinataire suivant: SytraL — services des marchés — 21 bd Vivier-Merle — CS 63815 — 69487 Lyon Cedex 03
Afficher plus
Les offres peuvent être remises au Sytral du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
l'enveloppe extérieure devra porter la mention: " Affaire no16s0106 — c3 Lafayette > Bonnevay — travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore" — ne pas ouvrir ".
* Les candidats peuvent remettre leur offre de manière électronique sur la plateforme AWS en utilisant le lien suivant: http://marchespublics.sytral.fr/
Se référer aux conditions générales d'utilisation de la plateforme Aws-Achat.
4/ copie de Sauvegarde
Le prestataire répondant par voie dématérialisée, peut également présenter en parallèle, sur support physique électronique (Cd-Rom, Dvd-Rom, Clé Usb,?) ou sur support papier, une copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde doit être présentée avant la date limite de réception des plis à l'adresse figurant au Règlement de Consultation ou à la lettre d'envoi et comporter les mentions suivantes:
Afficher plus
" Affaire no16s0106 — c3 Lafayette > Bonnevay Travaux de Signalisation Lumineuse Tricolore " — copie de sauvegarde — ne pas ouvrir ".
Lorsque la copie de sauvegarde prend la forme d'un support physique électronique, les documents doivent être revêtus de la signature électronique dans les conditions définies ci-dessus. Les prestataires doivent obligatoirement préciser dans un document spécifique sur support papier joint à leur copie de sauvegarde:
Afficher plus
— le nom du logiciel de signature électronique utilisé pour la signature des documents;
— l'adresse du site internet de l'éditeur à partir duquel le SYTRAL pourra se procurer gratuitement le vérificateur de signature.
Lorsque la copie de sauvegarde prend la forme d'un support papier, les documents doivent être signés par le (les) représentant(s) qualifié(s) du (des) prestataire(s).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2016/S 141-255035 (2016-07-20)
Avis d'attribution de marché (2017-02-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26,66 à 68 du décret du 25.3.2016,et porte sur les Travaux de signalisation lumineuse tricolore (SLT) dans le cadre de l'opération C3 Lafayette>Bonnevay. Le marché est traité à prix unitaire. Les variantes ne sont pas autorisées. Le délai d'exécution du marché est de 31 mois dont 6 semaines de période de préparation. Les travaux consistent notamment à réaliser: — le calepinage des points de SLT, — la fourniture et la pose du mobilier de SLT, — la réalisation du réseau électrique de SLT, — la fourniture et la pose des équipements électriques, — le bouclage électrique avec la SLT adjacent au projet et impacté par la dépose des installations existantes, — fourniture, installation et programmation de la gestion des contrôleurs, — essais et réglages diurnes et nocturnes de l'installation dans sa globalité.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 1 153 376 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.sytral.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-20 📅
Date de publication: 2017-02-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 038-069285
Se réfère à l'avis: 2016/S 141-255035
Numéro JO-S: 38

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26,66 à 68 du décret du 25.3.2016,et porte sur les Travaux de signalisation lumineuse tricolore (SLT) dans le cadre de l'opération C3 Lafayette>Bonnevay.
Afficher plus
— le calepinage des points de SLT,
— la fourniture et la pose du mobilier de SLT,
— la réalisation du réseau électrique de SLT,
— la fourniture et la pose des équipements électriques,
— le bouclage électrique avec la SLT adjacent au projet et impacté par la dépose des installations existantes,
— fourniture, installation et programmation de la gestion des contrôleurs,
La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26,66 à 68 du décret du 25.3.2016 et porte sur les travaux de signalisation lumineuse tricolore (SLT) dans le cadre de l'opération C3 Lafayette>Bonnevay.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-11 📅
Nom: Serfim
Adresse postale: 2 chemin du Génie
Commune postale: Vénissieux
Code postal: 69633
Pays: France 🇫🇷
fr716 🏙️
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2017/S 038-069285 (2017-02-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux de câblage électrique Travaux d'installation de systèmes... Installation de matériel de signalisation Installation de matériel de contrôle du... Installation de feux de circulation