2015dpa96démolition-reconstruction et restructuration partielle du groupe scolaire 21 rue Dupleix et 5-7 place du Cardinal Amette, 75015 Paris. Lot 1: TCE

Direction des achats, mairie de Paris

Le projet consiste en la création de 4 classes, d'un centre cuiseur de 1 500 repas/jours par démolition-reconstruction et restructuration partielle du groupe scolaire 21 rue Dupleix et 5-7 place du Cardinal Amette 75015 Paris.
Lot 1: TCE.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-03-07. L'appel d'offres a été publié le 2016-01-21.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-01-21 Avis de marché
Avis de marché (2016-01-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Création de 4 classes, d'un centre cuiseur de 1 500 repas/jours par démolition-reconstruction et restructuration partielle du groupe scolaire 21 rue Dupleix et 5-7 place du Cardinal Amette 75015 Paris. Cette opération comprend un autre lot qui fera l'objet d'une autre consultation: le Lot 2: Cuisine. Les prestations objet de la présente consultation visent à contractualiser un unique marché global, décomposé en lots techniques indissociables: 01.0 Bâtiments provisoires; 01.1 Terrassements-fondations-gros-œuvre; 01.2 Étanchéité-couverture; 01.3 Bardage-menuiserie extérieures-occultations-serrurerie; 01.4 Cloisons-doublages; 01.5 Menuiseries intérieures; 01.6 Faux-plafonds; 01.7 Revêtements de sols et murs; 01.8 Peinture; 01.9 Plomberie sanitaires; 01.10 Chauffage ventilation climatisation; 01.11 Électricité CFO/CFA/SSI; 01.12 Appareils élévateurs; 01.13 VRD-espaces verts.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Direction des achats, Mairie de Paris
Adresse postale: 17 boulevard Morland
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏
Courrier électronique: dfa-bm5@paris.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-21 📅
Date limite de soumission: 2016-03-07 📅
Date de publication: 2016-01-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 017-025063
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires
La durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'au décompte général et définitif (sans réserve). Le délai global des travaux comprend la période de préparation. À titre indicatif les travaux commenceraient au 2 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le projet consiste en la création de 4 classes, d'un centre cuiseur de 1 500 repas/jours par démolition-reconstruction et restructuration partielle du groupe scolaire 21 rue Dupleix et 5-7 place du Cardinal Amette 75015 Paris.
Lot 1: TCE.
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire un marché sur le fondement de l'article 35-—ii-—6° du code des marchés publics, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, que le titulaire doit accepter.
Afficher plus
Numéro de référence: 2016V12000400
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 21 rue Dupleix et 5-7 place du Cardinal Amette, 75015 Paris.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Se reporter à l'article 2.1 du règlement de la consultation 2016v12000400.
Situation économique et financière: Se reporter à l'article 2.1 du règlement de la consultation 2016v12000400.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Un niveau minimum de capacité financière est exigé, il est décrit à l'article 2.1 du règlement de la consultation 2016v12000400.
Capacité technique et professionnelle: Se reporter à l'article 2.1 du règlement de la consultation 2016v12000400.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Pour la retenue de garantie, il sera fait application des articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics. Pour l'application de l'article 101, le taux fixé pour la retenue de garantie est de: 5 %. Pour l'application de l'article 102, la caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée par le pouvoir adjudicateur. Ainsi, en cas d'application du régime de la retenue de garantie, l'entrepreneur titulaire qui sous-traite supportera seul une retenue de garantie portant à la fois sur les prestations sous-traitées et sur les parties du marché exécutées directement par ses soins. En cas de garantie à première demande, celle-ci couvrant la totalité du marché, les garanties exigibles au titre de la sous-traitance seront de fait constituées. Le versement de l'avance intervient à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant la moitié du remboursement de cette avance. Le délai de paiement de l'avance court dans les conditions fixées au décret n° 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Les autres garanties sont décrites à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Prestations financées par le budget d'investissement de la ville de Paris (ressources propres). Possibilité de céder ou nantir des créances résultant du marché. Marché traité à prix global et forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Règlement par virement au compte du (des) titulaire(s). Délai global de paiement: trente jours maximum dans les conditions fixées au décret n° 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Une avance est susceptible d'être accordée au titulaire du marché. Le montant de cette avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce montant n'est ni actualisé, ni révisé. Tout versement d'acompte s'effectue dans le cadre de l'article 91 du code des marchés publics sur la base des prestations réellement effectuées. La périodicité des acomptes est la suivante: mensuelle.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats sont informés que le(s) marché(s) pourra (pourront) être conclu(s) avec des candidats individuels, en groupement conjoint (dans lequel le mandataire est solidaire des cotraitants membres du groupement conjoint) ou en groupement solidaire; Si le(s) candidat(s) retenu(s) s'est (se sont) présenté(s) sous la forme d'un groupement non admis par le pouvoir adjudicateur, il(s) devra (devront) obligatoirement modifier la forme de son (leur) groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois: 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements; 2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
Afficher plus
Autres conditions particulières:
Le présent marché inclut une obligation de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, dans le cadre de son exécution et dans les conditions précisées à l'article 1.5.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Les prestations ou conditions d'exécution des prestations demandées au marché comportent des éléments à caractère environnemental détaillés à l'article 1.5.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au cahier des charges.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Domaine travaux neufs CSP5 — BI — DPA
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
Nom: Ville de Paris — direction des finances et des achats — sous-direction des achats
Point de contact: Bureau des marchés
Courrier électronique: dfa-bm5@paris.fr 📧
Adresse postale: bureau n° 3094 (3e étage) (du lundi au vendredi, de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:00), 17 boulevard Morland
Téléphone: +33 171286063 📞
Courrier électronique: dfa-bm-transverse@paris.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Adresse postale: Bureau n° 3094 (3e étage) (du lundi au vendredi, de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 16:00), 17 boulevard Morland
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2016V12000400
Informations complémentaires
La durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'au décompte général et définitif (sans réserve). Le délai global des travaux comprend la période de préparation. À titre indicatif les travaux commenceraient au 2
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 017-025063 (2016-01-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris