16trav06-travaux De Rehabilitation Du Hangar Sainte Sophie

CA Toulon Provence Méditerranée

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-i.1º et 67 à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
Les travaux sont répartis en 4 lots désignés ci-dessous:
Lot 1gros oeuvre Vrd Structure métallique
lot 2couverture
lot 3menuiseries extérieures
lot 4porte monumentale
chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.
Réalisation de prestations similaires: Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30 I.7º du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire du présent contrat.
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 11 mois hors période de préparation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-07-22. L'appel d'offres a été publié le 2016-06-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• CA Toulon Provence Méditerranée

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade
• Travaux de revêtement › Travaux d'isolation de toiture

Où ?

• Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-06-15	Avis de marché
2016-10-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-06-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Numéro de référence: 16trav06
Brève description:

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-i.1º et 67 à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. Les travaux sont répartis en 4 lots désignés ci-dessous: Lot 1gros oeuvre Vrd Structure métallique lot 2couverture lot 3menuiseries extérieures lot 4porte monumentale chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Réalisation de prestations similaires: Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30 I.7º du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire du présent contrat. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 11 mois hors période de préparation.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de façade 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de façade 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: CA Toulon Provence Méditerranée
Adresse postale: Hôtel de la Communauté d'agglomération, 107 boulevard Henri Fabre, CS 30536
Code postal: 83041
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.info 🌏
Courrier électronique: marchespublics@tpmed.org 📧
Téléphone: +33 494467239 📞
Fax: +33 494467230 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-06-15 📅
Date limite de soumission: 2016-07-22 📅
Date de publication: 2016-06-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 117-207615
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires

Variante non obligatoire prescriptions minimales: Chaque composant du complexe sera sous avis technique ou Dta en cours de validité ou faire l'objet d'une demande d'atex en cours,poids maximal admissible 20 kg/m2,isolant:coefficient lambda <0,042 W/M.°K;Résistance à l'arrachement > 5 386 Pa;Résistance à la compression sans écrasement à la rupture > 6kg /M

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-i.1º et 67 à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

Les travaux sont répartis en 4 lots désignés ci-dessous:

Lot 1gros oeuvre Vrd Structure métallique

lot 2couverture

lot 3menuiseries extérieures

lot 4porte monumentale

chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.

Réalisation de prestations similaires: Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30 I.7º du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 et qui seront exécutées par le titulaire du présent contrat.

Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 11 mois hors période de préparation.

Valeur totale estimée: 3 000 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 4
Intitulé du lot: Gros oeuvre — vrd — structure métallique
Numéro du lot: 1
Brève description:

La réalisation des installations de chantier communes ;La démolition des appentis extérieurs du hangar ;La dépose de toutes les menuiseries en place y compris la porte monumentale de la façade Nord;

Le traitement et le ravalement de l'ensemble des façades ;La réalisation de fondation pour les escaliers créés et pour la structure de la façade Nord; La réalisation de la structure de la façade Nord.

Les variantes et les prestations supplémentaires éventuelles ne sont pas autorisées pour le lot 1.

Valeur estimée hors TVA: 1 000 050 EUR 💰
Durée de l'accord: 11 mois
Description des options:

Options au sens du droit communautaire: Conclusion possible d'avenants, le calendrier prévisionnel ne pouvant par définition être connu.

Intitulé du lot: Couverture
Numéro du lot: 2
Brève description:

Dépose du complexe isolation étanchéité en place et son remplacement y compris mise en place d'un garde-corps périphérique. Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base)mais ils doivent également présenter, une offre comportant une variante obligatoire qui portera sur le complexe étanchéité-isolation(bitume App) et devra satisfaire aux prescriptions minimales indiquées au Cctp.Les candidats pourront présenter également une variante non obligatoire:

Cette variante portera sur le complexe étanchéité-isolation (solution autre que membrane Tpo ou bitume App).

Valeur estimée hors TVA: 1 000 150 EUR 💰
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 3
Brève description:

Fabrication et mise en oeuvre de toutes les menuiseries extérieures en aluminium et en acier;

Réalisation de la nouvelle façade Nord en polycarbonate;

Réalisation d'échelle à crinoline pour les accès à la couverture. ;

Réalisation d'un escalier hélicoïdal;

Valeur estimée hors TVA: 600 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Porte Monumentale
Numéro du lot: 4
Brève description:

Fabrication et mise en place d'une porte métallo textile de 20 m x 13,5 m;

Motorisation et raccordement de cette porte;

les candidats présenteront en plus de l'offre de base une variante obligatoire de type prestations supplémentaires ou alternatives (option au sens technique) qui portera sur un contrat de maintenance, avec intervention sous 48 h, d'une durée de 1 an.

Le montant de la prestation supplémentaire figure à l'acte d'engagement. Une offre qui ne répondrait pas à cette prestation sera considérée comme incomplète et écartée.

Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Variante de type prestation supplémentaire éventuelle.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Saint Mandrier.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une lettre de candidature (ou Dc1) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015

les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

Situation économique et financière:

Déclaration (ou Dc2) concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Les entreprises nouvellement créées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen dont au minimum la fourniture d'une déclaration appropriée de banque.

Capacité technique et professionnelle:

Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Clause environnementale:

pour tous les lots: La gestion des déchets de chantier se fait selon les dispositions du Soged(Schéma d'organisation et de Gestion des Déchets de Chantier).

Clause sociale

lot 1 Gros oeuvre: Les entreprises retenues devront mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés d'insertion. Aucune prestation n'est réservée au profit d'entreprises ou d'établissements visés par les articles 13 et 14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

Imputation budgétaire: Budget de la collectivité

modalités de paiement: articles 110 à 131 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016

conditions du C.C.A.G.-Travaux.

Cession ou nantissement du marché et recours au crédit Oseo possible

subventions: le financement de cette opération est réalisé pour partie par des fonds du Fonds pour les Restructurations de la Défense (Fred) à hauteur de 30 %, du Conseil Départemental du Var à hauteur de 30 % et du Conseil Régional Paca à hauteur de 20 %.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-07-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Lieu: Toulon.
Critères d'attribution
Critère de coût: Prix des Travaux
Pondération du coût: 60
Critère de coût: Valeur technique
Pondération du coût: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24830054300076
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée: Mme Zineb Amirat
Adresse postale: hôtel de la Communauté d'agglomération, Direction Commande Publique, 107 boulevard Henri Fabre-Cs 30536
Pays: Var 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: Envoi par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal: : Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

Référence
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info

La visite du site n'est pas obligatoire mais conseillée, les candidats sont invités à se rendre compte par eux même, le site étant libre d'accès

la date d'ouverture des plis est donnée à titre indicatif et est susceptible de changer.le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement l'adresse suivante: http://www.marches-publics.info. Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus

critères de sélection des candidatures: Garanties et capacités techniques, professionnelles et financières.

Critère Nº2: Valeur technique

la valeur technique est appréciée au vu du mémoire justificatif; elle repose sur l'analyse des moyens qui seront mis en oeuvre par l'entreprise pour effectuer les travaux. Elle est notée de la façon suivante:

Point 1 noté sur 6: Une présentation des moyens humains dédiés à l'exécution des études et des travaux ainsi que les matériels et équipements mobilisables pour le projet

point 2 noté sur 14: La méthodologie proposée par l'entreprise pour la réalisation des travaux

point 3 noté sur 14: La liste des principaux matériaux mis en oeuvre pour la réalisation des travaux

point 4 noté sur 6: Les mesures de qualité, de protection de l'environnement et de sécurité pour la réalisation des travaux

pour le lot 2 comportant une variante obligatoire et une variante non obligatoire:

les offres de base et les variantes sont jugées sur la base des mêmes critères et selon les mêmes modalités, tels que définis ci-dessus. Un seul classement est établi comprenant offres de bases et offres variantes.

Pour le lot no 4, comportant une prestation supplémentaire obligatoire (option au sens technique), 2 classements distincts sont réalisés:

un classement tenant compte de l'offre de…

… base

… base + prestation supplémentaire no 1

certificats de qualification professionnelle:

pour le lot 1 :Qualibat 2113 ou équivalent: Maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant,qualibat 2411 ou équivalent: Constructions et structures métalliques (Technicité courante)

pour le lot 2 :Qualibat 3213 ou équivalent: Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité supérieure), Qualibat 3222 ou équivalent: Étanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (Technicité confirmée)

pour le lot 3 :Qualibat 3521 ou équivalent — fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (Technicité courante)

qualibat 3811 ou équivalent — tous types de bardages (Technicité courante)qualibat 3531 ou équivalent — fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier (Technicité courante)

la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat

si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

dépôt par porteur: Même adresse Horaires d'ouverture Du Lundi au vendredi: de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Cciral
Adresse postale: place Felix Baret, Cs 30001
Commune postale: Marseille
Code postal: 13259
Téléphone: +33 484354554 📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 117-207615 (2016-06-15)

Avis d'attribution de marché (2016-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-i.1º et 67 à 68 du Décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Les travaux sont répartis en 4 lots désignés ci-dessous: Lot 1 gros oeuvre Vrd Structure métallique lot 2 couverture lot 3 menuiseries extérieures lot 4 porte monumentale chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Réalisation de prestations similaires: les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30 I.7º du Décret n° 2016-360 du 25.3.2016 et qui seront exécutées par le titulaire du présent contrat. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 11 mois hors période de préparation.

Valeur totale du marché: 3 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-05 📅
Date de publication: 2016-10-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 195-350829
Se réfère à l'avis: 2016/S 117-207615
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires

Variante non obligatoire prescriptions minimales: chaque composant du complexe sera sous avis technique ou Dta en cours de validité ou faire l'objet d'une demande d'atex en cours,poids maximal admissible 20 kg/m2, isolant: coefficient lambda <0,042 W/M.°K;Résistance à l'arrachement > 5 386 Pa; Résistance à la compression sans écrasement à la rupture > 6 kg /m

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-i.1º et 67 à 68 du Décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Lot 1 gros oeuvre Vrd Structure métallique

lot 2 couverture

lot 3 menuiseries extérieures

lot 4 porte monumentale

Réalisation de prestations similaires: les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30 I.7º du Décret n° 2016-360 du 25.3.2016 et qui seront exécutées par le titulaire du présent contrat.

Intitulé du lot: Gros œuvre — VRD — structure métallique
Brève description:

La réalisation des installations de chantier communes; la démolition des appentis extérieurs du hangar ;La dépose de toutes les menuiseries en place y compris la porte monumentale de la façade Nord;

Le traitement et le ravalement de l'ensemble des façades; la réalisation de fondation pour les escaliers créés et pour la structure de la façade Nord; la réalisation de la structure de la façade Nord.

Description des options:

Options au sens du droit communautaire: conclusion possible d'avenants, le calendrier prévisionnel ne pouvant par définition être connu.

Brève description:

Dépose du complexe isolation étanchéité en place et son remplacement y compris mise en place d'un garde-corps périphérique. Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base)mais ils doivent également présenter, une offre comportant une variante obligatoire qui portera sur le complexe étanchéité-isolation (bitume App) et devra satisfaire aux prescriptions minimales indiquées au CCTP. Les candidats pourront présenter également une variante non obligatoire:

Informations complémentaires:

Brève description:

Fabrication et mise en œuvre de toutes les menuiseries extérieures en aluminium et en acier;

Réalisation d'échelle à crinoline pour les accès à la couverture;

Réalisation d'un escalier hélicoïdal.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Saint-Mandrier.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Prix des travaux

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-10-03 📅

Référence
Informations complémentaires

Durée des contrats: Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 11 mois.

Date de signature des contrats: 3.10.2016

les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne, après rendez-vous pris par écrit (courrier/fax/mail) auprès du service de la commande publique (cf. Adresse supra).

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: place Felix Baret, CS 30001
Source: OJS 2016/S 195-350829 (2016-10-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de peinture et de vitrerie (>20)

Travaux d'application de revêtements de protection (>20)
Travaux de façade (>20)
Travaux de vitrerie (9)