16021
Conseil général de la Haute-Corse
RD 7 aménagement du PK 17.290 au PK 25.200 — section comprise entre Volpajola et Campitello.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-06-20. L'appel d'offres a été publié le 2016-05-13.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-05-13 | Avis de marché |
Avis de marché (2016-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 16021
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Corse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Haute-Corse
Adresse postale: rond-point du Maréchal Leclerc
Code postal: 20405
Commune postale: Bastia Cedex 9
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: cp@haute-corse.fr 📧
Téléphone: +33 495555814 📞
Fax: +33 495550237 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-13 📅
Date limite de soumission: 2016-06-20 📅
Date de publication: 2016-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 094-168196
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 540 000 EUR 💰
Brève description: RD 7 aménagement du PK 17.290 au PK 25.200.
Valeur estimée hors TVA: 1 540 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 6 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Canton de Golo Morosaglia.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-06-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 65
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Département de la Haute-Corse, contact: pôle ressources et moyens direction juridique et commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Haute Corse, Contact: Pole services techniques service routes, Hôtel du Département — Rond-point du Maréchal Leclerc,
Adresse postale: Hôtel du Département — Rond-point du Maréchal Leclerc
Commune postale: Bastia
Téléphone: +33 495348185 📞
Courrier électronique: gchiorboli@haute-corse.fr 📧
Fax: +33 495348181 📠
Pays: Haute-Corse 🏙️
Adresse Internet: http://wwwachatpublic.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Haute Corse, Contact: Pole ressources et moyens, Hôtel du Département — Rond-point du Maréchal Leclerc
Adresse postale: Rond-point du Maréchal Leclerc
Commune postale: Bastia Cedex
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: villa Montepiano
Commune postale: Bastia Cedex
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495328866 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bastia@juradm.fr 📧
Fax: +33 495323855 📠
Adresse Internet: http://www.tabastia 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Bastia,
Source: OJS 2016/S 094-168196 (2016-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 16021
Brève description:
RD 7 aménagement du PK 17.290 au PK 25.200 — section comprise entre Volpajola et Campitello.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Corse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Haute-Corse
Adresse postale: rond-point du Maréchal Leclerc
Code postal: 20405
Commune postale: Bastia Cedex 9
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: cp@haute-corse.fr 📧
Téléphone: +33 495555814 📞
Fax: +33 495550237 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-05-13 📅
Date limite de soumission: 2016-06-20 📅
Date de publication: 2016-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 094-168196
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Délai d'exécution: L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution maximum du marché à 06 mois. Les candidats pourront proposer un délai d'exécution sans toutefois dépasser le délai maximum précité. Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service. Transmission des plis par voie papier préconisée (autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception acceptés). Les critères, sous critères et éléments d'appréciation, les barèmes de notations des critères de jugement des offres et modalités de remise des plis sont indiqués au règlement de la consultation. Les offres devront être exprimées en EUR. Le marché comporte une clause sociale visant à promouvoir l' insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 540 000 EUR 💰
Brève description: RD 7 aménagement du PK 17.290 au PK 25.200.
Valeur estimée hors TVA: 1 540 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 6 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Canton de Golo Morosaglia.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Afficher plus
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2016-06-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 65
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Département de la Haute-Corse, contact: pôle ressources et moyens direction juridique et commande publique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Haute Corse, Contact: Pole services techniques service routes, Hôtel du Département — Rond-point du Maréchal Leclerc,
Adresse postale: Hôtel du Département — Rond-point du Maréchal Leclerc
Commune postale: Bastia
Téléphone: +33 495348185 📞
Courrier électronique: gchiorboli@haute-corse.fr 📧
Fax: +33 495348181 📠
Pays: Haute-Corse 🏙️
Adresse Internet: http://wwwachatpublic.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Haute Corse, Contact: Pole ressources et moyens, Hôtel du Département — Rond-point du Maréchal Leclerc
Adresse postale: Rond-point du Maréchal Leclerc
Commune postale: Bastia Cedex
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_RePqC8tBW6 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: villa Montepiano
Commune postale: Bastia Cedex
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495328866 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bastia@juradm.fr 📧
Fax: +33 495323855 📠
Adresse Internet: http://www.tabastia 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Bastia,
Source: OJS 2016/S 094-168196 (2016-05-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕