15oat006 — route départementale n° 40 (PR 2+457) allongement de l'ouvrage communes de Moult et Airan au lieu-dit Valmeray

Conseil général du Calvados

Route départementale n° 40 (PR 2+457) allongement de l'ouvrage communes de Moult et Airan au lieu-dit Valmeray 15oat006.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-03-29. L'appel d'offres a été publié le 2016-02-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Giffard Génie civil

Qui ?

• Conseil général du Calvados

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de ponts › Travaux de construction de ponts › Travaux de construction de ponts routiers

Où ?

• Calvados

Historique des marchés publics

Date	Document
2016-02-26	Avis de marché
2016-07-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2016-02-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de ponts routiers
Quantité ou étendue:

Les travaux ont pour objet l allongement de l ouvrage qui permet à la route départementale n° 40 de franchir la Muance au PR 2+457 sur les communes de Moult et d'Airan au lieu dit Valmeray.La décomposition des prestations est la suivante:— le dégagement des emprises,— la signalisation de chantier,— la mise hors d'eau du chantier,— la réalisation des remblais routiers en préchargement,— la réalisation des terrassements,— le démontage de la dalle l accotement existante,— la réalisation des palplanches,— la réalisation des chevêtres,— les reprises de maçonnerie de l ouvrage existant,— la réalisation de la dalle encastrée préfabriquée,— la réalisation des dalles de transition coulées en place,— la réalisation de l étanchéité de l ouvrage,— la réalisation des longrines et pose des garde-corps.Des travaux de protection ou de déplacement de réseaux pourront se dérouler préalablement ou simultanément avec les travaux faisant l objet du présent marché.Les travaux sont prévus pour mai 2016.Les travaux sont à réaliser sous alternat, le chantier se situant sur l accotement de la chaussée actuelle.À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:— palplanches Pu18: 380 mètres carrés,— dalle encastrée préfabriquée: 30 mètres carrés,— béton C30/37: 22 m³,— gNT 40/80 pour nappes drainantes: 245 m³,— gNT 0/120 pour remblais routier: 655 m³,

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de ponts routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Calvados
Adresse postale: DGA aménagement et déplacements, 1 place Gambetta, BP 20520
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Courrier électronique: yvette.viel@calvados.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-26 📅
Date limite de soumission: 2016-03-29 📅
Date de publication: 2016-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 043-070306
Se réfère à l'avis: 2015/S 233-422775
Numéro JO-S: 43
Informations complémentaires

Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.2.2016.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Route départementale n° 40 (PR 2+457) allongement de l'ouvrage communes de Moult et Airan au lieu-dit Valmeray 15oat006.

Quantité ou étendue:

Les travaux ont pour objet l allongement de l ouvrage qui permet à la route départementale n° 40 de franchir la Muance au PR 2+457 sur les communes de Moult et d'Airan au lieu dit Valmeray.

La décomposition des prestations est la suivante:

— le dégagement des emprises,

— la signalisation de chantier,

— la mise hors d'eau du chantier,

— la réalisation des remblais routiers en préchargement,

— la réalisation des terrassements,

— le démontage de la dalle l accotement existante,

— la réalisation des palplanches,

— la réalisation des chevêtres,

— les reprises de maçonnerie de l ouvrage existant,

— la réalisation de la dalle encastrée préfabriquée,

— la réalisation des dalles de transition coulées en place,

— la réalisation de l étanchéité de l ouvrage,

— la réalisation des longrines et pose des garde-corps.

Des travaux de protection ou de déplacement de réseaux pourront se dérouler préalablement ou simultanément avec les travaux faisant l objet du présent marché.

Les travaux sont prévus pour mai 2016.

Les travaux sont à réaliser sous alternat, le chantier se situant sur l accotement de la chaussée actuelle.

À titre indicatif, les principales quantités du chantier sont:

— palplanches Pu18: 380 mètres carrés,

— dalle encastrée préfabriquée: 30 mètres carrés,

— béton C30/37: 22 m³,

— gNT 40/80 pour nappes drainantes: 245 m³,

— gNT 0/120 pour remblais routier: 655 m³,

Description des options:

Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat.

Numéro de référence: CG14 DA OU | 15OAT006 | 1

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Situation juridique — références requises: déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP;

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail;

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ou tout document démontrant la capacité économique et financière du candidat;

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature;

Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics français.

Caractéristiques des prix: prix unitaires.

Modalités de variation des prix: révision mensuelle.

Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat.

Modalités de règlement des comptes: règlement des comptes via un système de gestion informatique des marchés.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financement: ressources propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.
Autres conditions particulières:

Les prestations débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service pour un délai de 3 mois.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Papin Emmanuel
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_oMYZofGqYY 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_oMYZofGqYY 🌏
Nom: Conseil départemental du Calvados
Adresse postale: DGA aménagement et déplacements, service des ouvrages d'art, 1 place Gambetta, BP 20520
Point de contact: M. Cardenas-Castro Alexis
Courrier électronique: alexis.cardenas-castro@calvados.fr 📧
Point de contact: Mme Lemazurier Séverine
Courrier électronique: severine.lemazurier@calvados.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_oMYZofGqYY 🌏
Adresse postale: DGA aménagement et déplacements, secrétariat de direction, 1 place Gambetta, BP 20520
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date de publication: 2015-12-02 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CG14 DA OU | 15OAT006 | 1
Numéro de l'avis au JO S: 2015/S 233-422775
Informations complémentaires

Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.

Dématérialisation des procédures:

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception.

Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.2.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Courrier électronique: greffe.ta-caen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 231707272 📞
Fax: +33 231524217 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;

Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision attaquée;

Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Source: OJS 2016/S 043-070306 (2016-02-26)

Avis d'attribution de marché (2016-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 15OAT006
Brève description:

RD 40 (PR 2 + 457) allongement de l'ouvrage communes de Moult et Airan au lieu-dit Valmeray 15OAT006.

Valeur totale du marché: 191190.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de ponts routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_oMYZofGqYY 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-22 📅
Date de publication: 2016-07-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 143-258202
Se réfère à l'avis: 2016/S 043-070306
Numéro JO-S: 143

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

15OAT006 — RD 40 (PR 2 + 457) allongement de l'ouvrage communes de Moult et Airan au lieu-dit Valmeray.

Description des options:

Des modifications au marché pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-05-19 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Les concurrents évincés peuvent contester par voie de recours la validité du présent contrat dans les 2 mois suivant la publication de cet avis, et en référé contractuel dans un délai de 31 jours suivant la publication de cet avis au JOUE. Le marché est consultable à la DGA aménagement et déplacements.

Source: OJS 2016/S 143-258202 (2016-07-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains (11)

Travaux de construction de ponts (8)

Travaux de construction de ponts (6)