Usine métal chrome à Rochefort

Semdas

Appel d'offres pour les travaux d'extension d'environ 5674 mètres carrés de l'usine métal chrome à Rochefort (17300) portant sur tous les lots sauf le lot 15 - VRD bassin de rétention qui a déjà fait l'objet d'une consultation antérieure
marché à prix ferme non actualisable passé en application de l'article 29 du décret no 2005/1742 du 30.12.2005 et de l'ordonnance no 2005/649 du 6.6.2005
marché avec options selon les lots et comme stipulés au CCTP du ou des lot(s) concerné(s)
variantes autorisées sauf pour le lot 1 fondations spéciales, le lot 2 gros œuvre et le lot 3 charpente.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-02. L'appel d'offres a été publié le 2015-02-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-02-17 Avis de marché
2015-06-16 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-02-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semdas
Adresse postale: 85 boulevard de la République
Code postal: 17076
Commune postale: La Rochelle Cedex 9
Contact
Courrier électronique: laetitia@semdas.fr 📧
Téléphone: +33 546317136 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-17 📅
Date limite de soumission: 2015-04-02 📅
Date de publication: 2015-02-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 037-062443
Numéro JO-S: 37
Informations complémentaires
Il est précisé que le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage et non l'attribution du marché les variantes sont autorisées sauf pour le lot 1 fondations spéciales, le lot 2 gros oeuvre et le lot 3 charpente le dossier de consultation des entreprises est disponible, gratuitement, sur support papier et sur support dématérialisé le dossier de consultation est à retirer sur place ou à demander par lettre, télécopie ou courriel, en temps utile auprès du promoteur à l'adresse suivante: Semdas, 85 boulevard de la République, Les Minimes, 17076 La Rochelle Cedex 9 fax: +33 546317162 - courriel: laetitia@semdas.fr le dossier de consultation est librement accessible via le site internet: http://semdas.achatpublic.com Justifications à produire: Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement, en cas de réponse en groupement, signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, signée soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants. Une déclaration sur l'honneur signée (cf. Modèle joint au Rdc) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005 Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières: Expérience: références en opération de même complexité (désignation, date, montant des travaux, maître d'ouvrage) réalisées au cours des 5 dernières années. Attestations de bonne exécution sur des opérations en rapport avec l'objet du marché. Capacités professionnelles: moyens humains et matériels de l'entreprise capacités financières: chiffre d'affaires des trois derniers exercices clos ou les derniers exercices clos si l'entreprise est créée depuis moins de 3 ans. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. L'Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché. Conditions de remise des plis: Le promoteur ne permet pas aux candidats d'adresser leur candidature et offre sous la forme dématérialisée, seul le format papier est admis. Les candidatures et offres devront être remises contre récépissé ou envoyées par pli recommandé avec AR à la Semdas - 85 boulevard de la République - Les Minimes - 17076 La Rochelle Cedex 9, dans le respect des dispositions de l'article 6 du règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres pour les travaux d'extension d'environ 5674 mètres carrés de l'usine métal chrome à Rochefort (17300) portant sur tous les lots sauf le lot 15 - VRD bassin de rétention qui a déjà fait l'objet d'une consultation antérieure
marché à prix ferme non actualisable passé en application de l'article 29 du décret no 2005/1742 du 30.12.2005 et de l'ordonnance no 2005/649 du 6.6.2005
marché avec options selon les lots et comme stipulés au CCTP du ou des lot(s) concerné(s)
variantes autorisées sauf pour le lot 1 fondations spéciales, le lot 2 gros œuvre et le lot 3 charpente.
Numéro du lot: 1
Brève description: Fondations spéciales.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros oeuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente.
Numéro du lot: 4
Brève description: Couverture Etanchéité.
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardage.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures cloisons plafonds.
Numéro du lot: 8
Brève description: Plomberie chauffage rafraîchissement ventilation.
Numéro du lot: 9
Brève description: Courants forts et faibles.
Numéro du lot: 10
Brève description: Alarme intrusion.
Numéro du lot: 11
Brève description: Ascenseur.
Numéro du lot: 12
Brève description: Carrelage faience sols souples.
Numéro du lot: 13
Brève description: Serrurerie Portes industrielles.
Numéro du lot: 14
Brève description: Peinture.
Numéro du lot: 15
Brève description: Voirie Réseaux Divers - bassin de rétention.
Informations complémentaires sur les lots:
Ce lot ne fait pas partie de la présente consultation, il a fait l'objet d'une consultation antérieure.
Numéro du lot: 16
Brève description: Résines.
Numéro du lot: 17
Brève description: Clôture Portails.
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 15 mois
Numéro de référence: OP 5445
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rochefort, 17300.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée par une caution bancaire. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux; ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai de paiement des acomptes est de 45 jours, à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'oeuvre
il n'est pas prévu le versement d'une avance
financement du projet: emprunt et subvention départementale.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Remenieras Patrick
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Semdas
Adresse postale: 85 boulevard de la République, Les Minimes
Commune postale: La Rochelle Cedex 9
Code postal: 17076
Point de contact: Mme Gaborit Laetitia
Fax: +33 546317162 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_Mgv8WjVaQT 🌏
Adresse postale: 85 boulevard de la République

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: OP 5445
Informations complémentaires
Il est précisé que le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage et non l'attribution du marché
les variantes sont autorisées sauf pour le lot 1 fondations spéciales, le lot 2 gros oeuvre et le lot 3 charpente
le dossier de consultation des entreprises est disponible, gratuitement, sur support papier et sur support dématérialisé
le dossier de consultation est à retirer sur place ou à demander par lettre, télécopie ou courriel, en temps utile auprès du promoteur à l'adresse suivante: Semdas, 85 boulevard de la République, Les Minimes, 17076 La Rochelle Cedex 9
fax: +33 546317162 - courriel: laetitia@semdas.fr
le dossier de consultation est librement accessible via le site internet:
Justifications à produire:
Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement, en cas de réponse en groupement, signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, signée soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants.
Afficher plus
Une déclaration sur l'honneur signée (cf. Modèle joint au Rdc) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005
Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières:
Expérience: références en opération de même complexité (désignation, date, montant des travaux, maître d'ouvrage) réalisées au cours des 5 dernières années.
Attestations de bonne exécution sur des opérations en rapport avec l'objet du marché.
Capacités professionnelles: moyens humains et matériels de l'entreprise
capacités financières: chiffre d'affaires des trois derniers exercices clos ou les derniers exercices clos si l'entreprise est créée depuis moins de 3 ans.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Afficher plus
Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
L'Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Conditions de remise des plis:
Le promoteur ne permet pas aux candidats d'adresser leur candidature et offre sous la forme dématérialisée, seul le format papier est admis.
Les candidatures et offres devront être remises contre récépissé ou envoyées par pli recommandé avec AR à la Semdas - 85 boulevard de la République - Les Minimes - 17076 La Rochelle Cedex 9, dans le respect des dispositions de l'article 6 du règlement de la consultation.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.2.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 7 rue Pierre Abelard
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35031
Téléphone: +33 299653737 📞
Fax: +33 299310615 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 7 rue Pierre Abelard
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35031
Téléphone: +33 299653737 📞
Fax: +33 299310615 📠
Source: OJS 2015/S 037-062443 (2015-02-17)
Avis d'attribution de marché (2015-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 618 457 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Semdas

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-16 📅
Date de publication: 2015-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 118-212862
Se réfère à l'avis: 2015/S 37-062443
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no: 36 A, annonce no 132 du 20.2.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.6.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Nom: Sud Fondations
Adresse postale: 1 allée Bégu
Commune postale: Martignas-sur-Jalle
Code postal: 33127

2️⃣
Nom: Ecbl
Adresse postale: rue Mouillepieds
Commune postale: Rochefort
Code postal: 17308

3️⃣
Nom: Giraud construction
Adresse postale: rue de Québec
Commune postale: La Rochelle
Code postal: 17000

4️⃣
Nom: EC2I
Adresse postale: 9 allée des Métiers
Commune postale: La Crèche
Code postal: 79260

5️⃣

6️⃣
Nom: Labastere 17
Adresse postale: 4 rue Madeleine Brès
Commune postale: Périgny
Code postal: 17183

7️⃣
Nom: Gault
Adresse postale: 54 rue des Chênes
Commune postale: Jazennes
Code postal: 17260

8️⃣
Nom: Thermique Sud Vendée
Adresse postale: 3 allée des Blés d'Or
Commune postale: Lucon
Code postal: 85400

9️⃣
Nom: Allez et CIE
Adresse postale: 35 avenue Louis Victor Bachelar
Code postal: 17302

1️⃣0️⃣
Nom: Ct cam
Adresse postale: 13 rue de Belle Ille
Commune postale: Coulaines
Code postal: 72190

1️⃣1️⃣
Nom: Orona
Adresse postale: 16 avenue de Pythagore
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700

1️⃣2️⃣
Nom: Ac sols
Adresse postale: 3 rue Joseph Cugnot
Code postal: 17180

1️⃣3️⃣
Nom: Metalneo
Adresse postale: 21 boulevard du Vercors
Code postal: 17300

1️⃣4️⃣
Nom: Sap
Adresse postale: 4 avenue de la Charente

1️⃣5️⃣
Nom: Eiffage TP
Adresse postale: 10 bis rue du Commerce
Commune postale: Saint-Jean-d'Angély
Code postal: 17400

1️⃣6️⃣
Nom: Trichet environnement
Adresse postale: 9 allée de l'industrie
Commune postale: Venansault
Code postal: 85190
Source: OJS 2015/S 118-212862 (2015-06-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
AC SOLS Allez et Cie CT CAM ec2i ECBL Eiffage TP Gault Giraud construction Labastere 17 Metalneo