Travaux pour la restructuration partielle et extension du lycée Jacques Prévert à Longjumeau (91)

Région Ile-de-France

Travaux de restructuration et extension du lycée Jacques Prévert à Longjumeau (91) pour les lots suivants: Lot 1.2: Gros-Oeuvre - charpente métallique - clos-Couvert - VRD - transferts, Lot 2.2: Serrurerie intérieure et Lot 3 Plomberie Chauffage Ventilation
Procédure: appel d'offres ouvert.
contact: severine.unimon@icade.fr.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-05-05. L'appel d'offres a été publié le 2015-03-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-03-18 Avis de marché
2015-11-05 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-03-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue:
Le lycée Jacques Prévert datant de 1978, occupe une parcelle d'une superficie de 2,25 hectares.La SHON de l'existant est de 6 678m2 pour le lycée et 740 m2 pour les logements.Le programme prévoit en particulier:- la construction de locaux d'enseignement, d'un amphithéâtre, d'un CDI et de différentes salles pour uneshon de 2 260m2 environ,- la restructuration de la restauration scolaire et la réhabilitation du bâtiment lycée existant, en totalité pour lechauffage et l'électricité, et en grande partie pour les autres corps d'état,- le ravalement de l'ensemble des façades et le remplacement de toutes les menuiseries extérieures dubâtiment lycée et des bâtiments de logements,- le traitement des espaces extérieurs, avec la création d'un nouveau parvis piéton, d'une nouvelle voied'accès pompier, de places de parking, d'éclairages extérieurs, et la plantation de nouveaux sujets dans lesespaces verts.Cette opération sera menée selon la démarche de la haute qualité environnementale conformément auxobjectifs de la région, sans toutefois faire l'objet d'une certification.L'opération se déroulera en site occupé et fera l'objet d'un phasage permettant la continuité de l'activité del'établissement qui ne sera pas interrompue. L'Organisation du chantier devra prendre en compte la sécuritédes biens et de personnes.Les marchés de travaux seront décomposés en 9 lots détaillés ci-après:lot 1.1: désamiantageLot 1.2: gros-oeuvre - charpente métallique - clos-couvert - vRD - transferts - objet de la présente consultation.Lot 1.3: cuisine provisoire.Lot 21: menuiseries intérieures - doublages - plafonds suspendus.Lot 22: serrurerie intérieure - objet de la présente consultation.Lot 23: revêtements de sols souples - carrelages - faïence - peinture.Lot 3: plomberie chauffage ventilation - objet de la présente consultation.Lot 4: électricité courants forts et faibles.Lot 5: équipements de cuisine.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Île-de-France
Adresse postale: Représentée par son mandataire Icade Promotion — Millénaire 1 — 35 rue de la Gare
Code postal: 75168
Commune postale: Paris Cedex 19
Contact
Adresse Internet: http://www.iledefrance.fr/ 🌏
Courrier électronique: severine.unimon@icade.fr 📧
Téléphone: +33 141577853 📞
Fax: +33 141578025 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-18 📅
Date limite de soumission: 2015-05-05 📅
Date de publication: 2015-03-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 057-098662
Se réfère à l'avis: 2012/S 26-041900
Numéro JO-S: 57
Informations complémentaires
Le marché objet de la présente consultation s'inscrit dans le cadre d'une opération allotie en 9 lots rappelés àl'article 2.1 du présent avis. Cette consultation fait suite à la résiliation des lots no 1, 2.2 et 3 ayant déjà fait l'objet d'une précédente consultation. La présente consultation porte sur les lots 1.2 Gros oeuvre/clos-couvert initialement intégré au lot no 1 aujourd'hui décomposé en trois nouveaux lots (1.1, 1.2 et 1.3), 2.2 Serrurerie intérieures et 3. Plomberie sanitaire/cvc. 1) Conditions d'examen des candidatures: seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable auregard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissentinsuffisantes au vu des pièces de la candidature. 2) Détails concernant les critères de jugement: a) prix: 40 %; B) valeur technique: 60 %. - pertinence de la méthodologie au vu des contraintes du site (site occupé, organisation de chantier,préconisation pour la réduction des nuisances de chantier, respect de la charte chantier propre): 20 %, - moyens matériels et humains mis en oeuvre pour garantir la qualité d'exécution: 20 %, - dispositions mises en oeuvre pour garantir le respect des délais: 10 %, - dispositions mises en oeuvre du point de vue de l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs: 10 %. Dans le cas d'une note globale du critère "Valeur technique" inférieure à 15/60, l'offre sera éliminée et ne serapas classée. 3) prestations supplémentaires éventuelles: lot 1.2 gros-oeuvre - charpente metallique - clos-couvert - VRD - transferts pse 1 - contrôle des ouvrages déjà exécutés, pse 2 - renforcement des fondations existantes, pse 3 - reprise de la plateforme pour la réalisation du dallage, pse 4 - remplacement du dallage par la mise en oeuvre d'une dalle portée sur longrine, pse 5 - reprise des talus. Lot 3: plomberie chauffage ventilation pse 6 - création de paillasse avec leurs alimentations et évacuations pour les salles de classe du bâtiment réhabilité. Pse 7 - création ventilation double flux pour les salles de classe du bâtiment réhabilité. Pse 8 - réfection complète du chauffage pour les salles à intervention limitée. 4) La date d'attribution du marché mentionnée en "Section Ii.3) durée du marché ou délai d'exécution" est la date de notification du marché à l'attributaire. 5) Conditions d'obtention du Dce: L'Ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitementpar téléchargement à l'adresse suivante: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=142195&orgAcronyme=t5y Numéro de la ligne "Hotline": +33 174647408 pour l'assistance éventuelle au téléchargement. 6) Conditions de remise des offres: les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soitsous pli cacheté sur support papier, ou par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documentssont détaillées dans le règlement de la consultation. Les candidats seront informés de l'issue de la consultation par email (messagerie ou plateforme) avec accuséde réception et confirmation de lecture. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de restructuration et extension du lycée Jacques Prévert à Longjumeau (91) pour les lots suivants: Lot 1.2: Gros-Oeuvre - charpente métallique - clos-Couvert - VRD - transferts, Lot 2.2: Serrurerie intérieure et Lot 3 Plomberie Chauffage Ventilation
Afficher plus
Procédure: appel d'offres ouvert.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Gros-œuvre - charpente métallique - clos-couvert - VRD - transferts
Brève description: Gros-œuvre - charpente métallique - clos-couvert - VRD - transferts.
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: Serrurerie intérieure
Brève description: Serrurerie intérieure.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Plomberie Chauffage Ventilation
Brève description: Plomberie Chauffage Ventilation.
Quantité ou étendue:
Le lycée Jacques Prévert datant de 1978, occupe une parcelle d'une superficie de 2,25 hectares.
La SHON de l'existant est de 6 678m2 pour le lycée et 740 m2 pour les logements.
Le programme prévoit en particulier:
- la construction de locaux d'enseignement, d'un amphithéâtre, d'un CDI et de différentes salles pour uneshon de 2 260m2 environ,
- la restructuration de la restauration scolaire et la réhabilitation du bâtiment lycée existant, en totalité pour lechauffage et l'électricité, et en grande partie pour les autres corps d'état,
- le ravalement de l'ensemble des façades et le remplacement de toutes les menuiseries extérieures dubâtiment lycée et des bâtiments de logements,
- le traitement des espaces extérieurs, avec la création d'un nouveau parvis piéton, d'une nouvelle voied'accès pompier, de places de parking, d'éclairages extérieurs, et la plantation de nouveaux sujets dans lesespaces verts.
Cette opération sera menée selon la démarche de la haute qualité environnementale conformément auxobjectifs de la région, sans toutefois faire l'objet d'une certification.
L'opération se déroulera en site occupé et fera l'objet d'un phasage permettant la continuité de l'activité de
l'établissement qui ne sera pas interrompue. L'Organisation du chantier devra prendre en compte la sécuritédes biens et de personnes.
Les marchés de travaux seront décomposés en 9 lots détaillés ci-après:
lot 1.1: désamiantage
Lot 1.2: gros-oeuvre - charpente métallique - clos-couvert - vRD - transferts - objet de la présente consultation.
Lot 1.3: cuisine provisoire.
Lot 21: menuiseries intérieures - doublages - plafonds suspendus.
Lot 22: serrurerie intérieure - objet de la présente consultation.
Lot 23: revêtements de sols souples - carrelages - faïence - peinture.
Lot 3: plomberie chauffage ventilation - objet de la présente consultation.
Lot 4: électricité courants forts et faibles.
Lot 5: équipements de cuisine.
Description des options:
Lot 1.2 gros-oeuvre - charpente metallique - clos-couvert - VRD - transferts
pse 1 - contrôle des ouvrages déjà exécutés,
pse 2 - renforcement des fondations existantes,
pse 3 - reprise de la plateforme pour la réalisation du dallage,
pse 4 - remplacement du dallage par la mise en oeuvre d'une dalle portée sur longrine,
pse 5 - reprise des talus.
Lot 3: plomberie chauffage ventilation
pse 6 - création de paillasse avec leurs alimentations et évacuations pour les salles de classe du bâtiment réhabilité.
Pse 7 - création ventilation double flux pour les salles de classe du bâtiment réhabilité.
Pse 8 - réfection complète du chauffage pour les salles à intervention limitée.
Durée de l'accord: 43 mois
Numéro de référence: 1500112
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 23 rue Julesferry, 91160 Longjumeau.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Renseignementset formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: a) A fournir par l'ensemble descandidats:
- la lettre de candidature (ou DC 1),
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personnesignataire n'est pas le représentant légal de la société,
- la déclaration sur l'honneur signée (annexe Iv) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchéspublics.
B) a fournir si la situation du candidat le justifie:
- la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant lamise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,
- pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le récépissédu dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
C) a fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises:
- une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupementet de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble desentreprises groupées,
- par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux a) et b).
Situation économique et financière:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Renseignements etformalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: -Une déclaration concernant le chiffred'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des trois dernièresannées, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise aété créée depuis moins de 3 années;
Afficher plus
- une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat etl'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s),précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3années,
Afficher plus
- une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années ou au cours de(s)l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins detrois années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestationsindiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon lesrègles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
- une indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres del'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de mêmenature que celle du marché;
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour laréalisation de marchés de même nature;
- les certificats de qualifications professionnelles: qualifications Qualibat suivantes (ou équivalentes)
qualibat,
afnor Certification,
Global Certification.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificatsd'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique àréaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
- les certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformitédes fournitures par des références à certaines spécifications techniques.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale no CP 07-441 du 31.5.2007.
le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d'intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Afficher plus
au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 EUR.
Le prix appliqué est global, forfaitaire et révisable selon les modalités prévues au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Unimon Séverine
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches.maximilien.fr 🌏
Nom: Icade promotion
Adresse postale: Millénaire 1 - 35 rue de la Gare
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=142195&orgAcronyme=t5y 🌏
Nom: Région Île-de-France
Adresse postale: 35 boulevard des Invalides
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Point de contact: UAJMQ - secrétariat de la CAO
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2012-02-08 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1500112
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 26-041900
Informations complémentaires
Le marché objet de la présente consultation s'inscrit dans le cadre d'une opération allotie en 9 lots rappelés àl'article 2.1 du présent avis.
Cette consultation fait suite à la résiliation des lots no 1, 2.2 et 3 ayant déjà fait l'objet d'une précédente consultation. La présente consultation porte sur les lots 1.2 Gros oeuvre/clos-couvert initialement intégré au lot no 1 aujourd'hui décomposé en trois nouveaux lots (1.1, 1.2 et 1.3), 2.2 Serrurerie intérieures et 3. Plomberie sanitaire/cvc.
Afficher plus
1) Conditions d'examen des candidatures: seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable auregard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissentinsuffisantes au vu des pièces de la candidature.
Afficher plus
2) Détails concernant les critères de jugement:
a) prix: 40 %;
B) valeur technique: 60 %.
- pertinence de la méthodologie au vu des contraintes du site (site occupé, organisation de chantier,préconisation pour la réduction des nuisances de chantier, respect de la charte chantier propre): 20 %,
- moyens matériels et humains mis en oeuvre pour garantir la qualité d'exécution: 20 %,
- dispositions mises en oeuvre pour garantir le respect des délais: 10 %,
- dispositions mises en oeuvre du point de vue de l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé des travailleurs: 10 %.
Dans le cas d'une note globale du critère "Valeur technique" inférieure à 15/60, l'offre sera éliminée et ne serapas classée.
3) prestations supplémentaires éventuelles:
lot 1.2 gros-oeuvre - charpente metallique - clos-couvert - VRD - transferts
pse 1 - contrôle des ouvrages déjà exécutés,
pse 2 - renforcement des fondations existantes,
pse 3 - reprise de la plateforme pour la réalisation du dallage,
pse 4 - remplacement du dallage par la mise en oeuvre d'une dalle portée sur longrine,
pse 5 - reprise des talus.
Lot 3: plomberie chauffage ventilation
pse 6 - création de paillasse avec leurs alimentations et évacuations pour les salles de classe du bâtiment réhabilité.
Pse 7 - création ventilation double flux pour les salles de classe du bâtiment réhabilité.
Pse 8 - réfection complète du chauffage pour les salles à intervention limitée.
4) La date d'attribution du marché mentionnée en "Section Ii.3) durée du marché ou délai d'exécution" est la date de notification du marché à l'attributaire.
5) Conditions d'obtention du Dce:
L'Ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitementpar téléchargement à l'adresse suivante: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=142195&orgAcronyme=t5y
Numéro de la ligne "Hotline": +33 174647408 pour l'assistance éventuelle au téléchargement.
6) Conditions de remise des offres: les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soitsous pli cacheté sur support papier, ou par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documentssont détaillées dans le règlement de la consultation.
Afficher plus
Les candidats seront informés de l'issue de la consultation par email (messagerie ou plateforme) avec accuséde réception et confirmation de lecture.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: Paris 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 057-098662 (2015-03-18)
Avis d'attribution de marché (2015-11-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 7 731 211 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-05 📅
Date de publication: 2015-11-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 217-395289
Se réfère à l'avis: 2015/S 57-098662
Numéro JO-S: 217
Informations complémentaires
Pour le lot 2.2 — serrurerie intérieure, la consultation a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, conformément à l'article 59-IV du code des marchés publics. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce nº 15-41755, mise en ligne le 19.3.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.11.2015.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-10-13 📅
Nom: Verdoia
Adresse postale: 16 avenue Jean Moulin
Commune postale: Savigny-le-Temple
Code postal: 77176

2️⃣
Nom: La consultation a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, conformément à l'article 59-IV du code des marchés publics

3️⃣
Nom: Charpentier SAS
Adresse postale: 1 rue de Bretagne
Commune postale: Bretigny-sur-Orge
Code postal: 91220
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Source: OJS 2015/S 217-395289 (2015-11-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Fournisseurs:
Charpentier SAS La consultation a été déclarée sans suite... Verdoia
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction... Travaux de construction de bâtiments scolaires Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de transformation de bâtiments Travaux d'extension de bâtiments Travaux d'équipement du bâtiment