Travaux pour la mise en oeuvre du schéma directeur d'amélioration de la sécurité incendie du CHRU de Montpellier - phase 1a Hôpital Lapeyronie

CHRU de Montpellier

Recoupement et désenfumage de la rue médicale des niveaux -1 et -2 de l'hôpital Lapeyronie, ERP type U de 1ere catégorie.
L'hôpital Lapeyronie est un des principaux bâtiments du site 1 du CHRU de Montpellier. II est à vocation multiple (orthopédie, articulations, traumatologie, maladies métaboliques) et regroupe des plateaux techniques et des unités d'hébergement ainsi que les blocs opératoires, les réanimations, les urgences
l'hôpital Lapeyronie est un établissement de 6 niveaux dont un niveau (niveau -3) est en infrastructure.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-06-12. L'appel d'offres a été publié le 2015-04-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• CHRU de Montpellier

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-04-29	Avis de marché
2015-06-03	Informations complémentaires
2015-08-31	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-04-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies
Quantité ou étendue:

La consultation est décomposée en 5 lots définis comme suit:Lot no1: Gros Oeuvre - etanchéitéLot no2: Plâtrerie - faux PlafondsLot no3: Peinture - revêtements de solslot no4: Menuiseries intérieureslot no5: Système de Sécurité Incendie - désenfumage - electricité - cVC - plomberie.Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots.Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.la visite des locaux est fortement conseillée afin d'appréhender la complexité des travaux.Une visite du site prévue, 2 personnes maximum par entreprises soumissionnaires sont autorisées à effectuer la visite.Deux dates de visites sont proposées:mercredi 20.5.2015 à 9:00mardi 2.6.2015 à 9:00le point de rencontre sera le hall d'entrée du bâtiment administratif André Benech. Les entreprises devront informer le service achats travaux du CHRU de leur présence à ces visites au plus tard 72 h à l'avance (par mail ou courrier)chaque lot fera l'objet d'un marché conclu pour une durée de 20 mois (2 mois préparation, 6 mois chantier et 12 mois de garantie de parfait achèvement) à compter de l'ordre de service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur titulaire de commencer les travaux lui incombant.La date prévisionnelle de commencement des prestations est fixée au 28.7.2015.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CHRU de Montpellier
Adresse postale: 191 avenue du Doyen Gaston Giraud
Code postal: 34295
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: http://www.achats-hopitaux.com 🌏
Courrier électronique: romain-ruiz@chu-montpellier.fr 📧
Téléphone: +33 467339264 📞
Fax: +33 467330389 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-29 📅
Date limite de soumission: 2015-06-12 📅
Date de publication: 2015-05-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 085-150732
Numéro JO-S: 85
Informations complémentaires

Critères de jugement des candidatures: — capacité et garantie professionnelle et technique (références, moyens humains et matériels) — capacité financière. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature (co traitant(s)/ sous-traitant(s)), le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur (formulaire Dc2). L'Appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ou sous-traitant ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités du/des sous-traitant(s) qu'il présente pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de chaque sous-traitant indiquant mettre à disposition du candidat ses moyens humains et matériels. Critères de jugement des offres pour les 5 lots: critère no1: "Valeur technique" (60 %) se décompose en 3 sous-critères: sous-critère no1 pondéré à 50 %: Méthodologie d'exécution se rapportant à: — pour le lot no1 Gros oeuvre étanchéité: Organisation des interventions de l'entreprise pour réaliser un percement avec détail des outillages mis en oeuvre. — Pour le lot no2 Plâtrerie - faux plafond: Organisation des interventions de l'entreprise pour mettre en place un cantonnement rigide et mettre en oeuvre une gaine de désenfumage sur 2 niveaux. — pour le lot no3 Peinture revêtement de sol: Organisation des approvisionnements compte tenu des nombreux types de revêtement (nature, coloris) devant être mis en oeuvre. — Pour le lot no4 Menuiserie: Organisation des interventions pour mettre en place les portes de recoupement des rues médicales. — Pour le lot no5 Système de Sécurité Incendie - désenfumage - electricité - cVC - plomberie: Organisation des interventions pour mettre en oeuvre les clapets coupe feu sur les réseaux de ventilation existants et organisation des procédures de mise en service des installations. Sous-critère no2 pondéré à 30 %: Méthodologie d'intervention intégrant les contraintes d'hygiène compte tenu que les travaux sont à réaliser dans un établissement hospitalier en activité sous-critère no3 pondéré à 20 %: Organisation envisagée par l'entreprise permettant de répondre aux exigences du planning. Critère no2: "Prix des prestations" (40 %) le règlement de consultation (article 9) décrit pour chaque critère les modalités de calcul de notation des 2 critères et des 3 sous-critères composant le critère "Valeur technique". les candidats transmettent leur candidature et offre sous pli cacheté. Ce pli doit porter l'indication de manière visible: "Appel D'Offres no15a0107 lot(s) no...- ouvrir en Commission". Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par tout moyen donnant date et heure certaine (RAR, Chronopost) et parvenir à destination IMPÉRATIVEMENT avant la date et heure indiquées dans la page de garde du règlement de consultation. L'Expéditeur devra tenir compte des aléas de la distribution du courrier, et de la fermeture des services administratifs hospitaliers les samedis, dimanches et jours fériés pour s'assurer de la remise du pli dans les délais impartis. Pour la transmission dématérialisée du pli, se reporter à l'annexe du règlement de consultation sur la remise par voie dématérialisée de la candidature et de l'offre. Le CHRU se réserve la possibilité de rematérialiser la procédure. le dossier de consultation est accessible gratuitement, il est téléchargeable à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_pLzPWIQPSk. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.4.2015.

Informations complémentaires

Critères de jugement des candidatures:

— capacité et garantie professionnelle et technique (références, moyens humains et matériels)

— capacité financière.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature (co traitant(s)/ sous-traitant(s)), le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur (formulaire Dc2). L'Appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ou sous-traitant ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.

En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités du/des sous-traitant(s) qu'il présente pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de chaque sous-traitant indiquant mettre à disposition du candidat ses moyens humains et matériels.

Critères de jugement des offres pour les 5 lots:

critère no1: "Valeur technique" (60 %) se décompose en 3 sous-critères:

sous-critère no1 pondéré à 50 %: Méthodologie d'exécution se rapportant à:

— pour le lot no1 Gros oeuvre étanchéité: Organisation des interventions de l'entreprise pour réaliser un percement avec détail des outillages mis en oeuvre.

— Pour le lot no2 Plâtrerie - faux plafond: Organisation des interventions de l'entreprise pour mettre en place un cantonnement rigide et mettre en oeuvre une gaine de désenfumage sur 2 niveaux.

— pour le lot no3 Peinture revêtement de sol: Organisation des approvisionnements compte tenu des nombreux types de revêtement (nature, coloris) devant être mis en oeuvre.

— Pour le lot no4 Menuiserie: Organisation des interventions pour mettre en place les portes de recoupement des rues médicales.

— Pour le lot no5 Système de Sécurité Incendie - désenfumage - electricité - cVC - plomberie: Organisation des interventions pour mettre en oeuvre les clapets coupe feu sur les réseaux de ventilation existants et organisation des procédures de mise en service des installations.

Sous-critère no2 pondéré à 30 %: Méthodologie d'intervention intégrant les contraintes d'hygiène compte tenu que les travaux sont à réaliser dans un établissement hospitalier en activité

sous-critère no3 pondéré à 20 %: Organisation envisagée par l'entreprise permettant de répondre aux exigences du planning.

Critère no2: "Prix des prestations" (40 %)

le règlement de consultation (article 9) décrit pour chaque critère les modalités de calcul de notation des 2 critères et des 3 sous-critères composant le critère "Valeur technique".

les candidats transmettent leur candidature et offre sous pli cacheté. Ce pli doit porter l'indication de manière visible: "Appel D'Offres no15a0107 lot(s) no...- ouvrir en Commission".

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par tout moyen donnant date et heure certaine (RAR, Chronopost) et parvenir à destination IMPÉRATIVEMENT avant la date et heure indiquées dans la page de garde du règlement de consultation. L'Expéditeur devra tenir compte des aléas de la distribution du courrier, et de la fermeture des services administratifs hospitaliers les samedis, dimanches et jours fériés pour s'assurer de la remise du pli dans les délais impartis.

Pour la transmission dématérialisée du pli, se reporter à l'annexe du règlement de consultation sur la remise par voie dématérialisée de la candidature et de l'offre. Le CHRU se réserve la possibilité de rematérialiser la procédure.

le dossier de consultation est accessible gratuitement, il est téléchargeable à l'adresse suivante:

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_pLzPWIQPSk.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.4.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Recoupement et désenfumage de la rue médicale des niveaux -1 et -2 de l'hôpital Lapeyronie, ERP type U de 1ere catégorie.

L'hôpital Lapeyronie est un des principaux bâtiments du site 1 du CHRU de Montpellier. II est à vocation multiple (orthopédie, articulations, traumatologie, maladies métaboliques) et regroupe des plateaux techniques et des unités d'hébergement ainsi que les blocs opératoires, les réanimations, les urgences

l'hôpital Lapeyronie est un établissement de 6 niveaux dont un niveau (niveau -3) est en infrastructure.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros Oeuvre - etanchéité
Brève description:

Programme des travaux du lot no1:Travaux preparatoires:— installations de chantier et protection des existants.Demolitions (Percements) - renforts - structures:— renforts des planchers autour des futures trémies à créer,— protection à l'intérieur des locaux pour éviter les projections d'eau lors des percements et dégradations diverses— percements des planchers existants pour passage des gaines de désenfumage,— protections anti chute au droit des percements en plancher avant création des gaines,— création des relevés et supports des équipements en toiture,— souches en terrasse permettant le raccordement des gaines verticales intérieures avec les réseaux extérieurs,— massifs support des équipements techniques,— scellements, percements pour autres lots,— remise en état en fin de travaux.Etancheite:— etancheité provisoire— arrachage des complexes d'étanchéité y compris relevés,— raccord complexe d'étanchéité compris relevés.— Cheminement sur les terrasses pour les accès aux matériels mis en place dans le cadre de ce programme de travaux.Le présent lot comprend 2 prestations supplémentaires éventuelles (Pse) à chiffrer obligatoirement.Pse no1: percement horizontaux planchers - toiture terrasse (percement 920 x 770 mm)pse no2: installation de chantier (réalisation d'un sol enrobé sur l'emprise de la base vie, non enlèvement des constructions modulaires et des palissades de chantier en fin de chantier).

Programme des travaux du lot no1:

Travaux preparatoires:

— installations de chantier et protection des existants.

Demolitions (Percements) - renforts - structures:

— renforts des planchers autour des futures trémies à créer,

— protection à l'intérieur des locaux pour éviter les projections d'eau lors des percements et dégradations diverses

— percements des planchers existants pour passage des gaines de désenfumage,

— protections anti chute au droit des percements en plancher avant création des gaines,

— création des relevés et supports des équipements en toiture,

— souches en terrasse permettant le raccordement des gaines verticales intérieures avec les réseaux extérieurs,

— massifs support des équipements techniques,

— scellements, percements pour autres lots,

— remise en état en fin de travaux.

Etancheite:

— etancheité provisoire

— arrachage des complexes d'étanchéité y compris relevés,

— raccord complexe d'étanchéité compris relevés.

— Cheminement sur les terrasses pour les accès aux matériels mis en place dans le cadre de ce programme de travaux.

Le présent lot comprend 2 prestations supplémentaires éventuelles (Pse) à chiffrer obligatoirement.

Pse no1: percement horizontaux planchers - toiture terrasse (percement 920 x 770 mm)

pse no2: installation de chantier (réalisation d'un sol enrobé sur l'emprise de la base vie, non enlèvement des constructions modulaires et des palissades de chantier en fin de chantier).

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Plâtrerie - faux Plafonds
Brève description:

Programme des travaux du lot no2:— cantonnement étanches des zones de travaux, cloisons provisoires en dur ou protections souples type polyane,— travaux de démolition de cloison, y compris dépose des blocs portes,— création de gaines coupe-feu, de cloisons,— faux plafond dépose / repose,— faux plafond dépose / remplacement.

Programme des travaux du lot no2:

— cantonnement étanches des zones de travaux, cloisons provisoires en dur ou protections souples type polyane,

— travaux de démolition de cloison, y compris dépose des blocs portes,

— création de gaines coupe-feu, de cloisons,

— faux plafond dépose / repose,

— faux plafond dépose / remplacement.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Peinture - revêtements de sols
Brève description:

Programme des travaux du lot no3:— travaux de peinture sur ouvrages créés,— sols souples, faïences, et sols carrelés; reprise au droit des impacts crées par les ouvrages de désenfumage, de recoupement ou d'isolement coupe-feu.

Programme des travaux du lot no3:

— travaux de peinture sur ouvrages créés,

— sols souples, faïences, et sols carrelés; reprise au droit des impacts crées par les ouvrages de désenfumage, de recoupement ou d'isolement coupe-feu.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Brève description:

Programme des travaux du lot no4:— blocs Portes coupe-feu ou pare-flamme, en remplacement ou en création,— blocs Portes DAS de recoupement coupe-feu ou pare-flamme, en remplacement, ou en création,— portes coupe-feu avec conservation d'huisserie— modification ou création de signalétique relative aux modifications des circuits hospitaliers (visiteurs, personnels, patients couchés),— coffres, trappes CF, etc.

Programme des travaux du lot no4:

— blocs Portes coupe-feu ou pare-flamme, en remplacement ou en création,

— blocs Portes DAS de recoupement coupe-feu ou pare-flamme, en remplacement, ou en création,

— portes coupe-feu avec conservation d'huisserie

— modification ou création de signalétique relative aux modifications des circuits hospitaliers (visiteurs, personnels, patients couchés),

— coffres, trappes CF, etc.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Système de Sécurité Incendie - désenfumage - electricité - cVC - plomberie
Brève description:

Programme des travaux du lot no5:— détecteurs Incendie complémentaires; suite aux modifications de recoupement des rues médicales,— extension de fonctions sur Système de mise en Sécurité Incendie existant pour assurer les nouvelles fonctions de désenfumage,— equipements de désenfumage (moteurs, volets, etc.),— clapets coupe feu sur les réseaux de ventilation existant,— eclairage de sécurité, suite aux modifications de recoupement des rues médicales,— modifications sur les installations électriques se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages,— modifications sur les installations de ventilation se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages,— modifications sur les installations chauffage se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages,— modifications sur les installations PBS se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages,— modifications des installations FM se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages.

Programme des travaux du lot no5:

— détecteurs Incendie complémentaires; suite aux modifications de recoupement des rues médicales,

— extension de fonctions sur Système de mise en Sécurité Incendie existant pour assurer les nouvelles fonctions de désenfumage,

— equipements de désenfumage (moteurs, volets, etc.),

— clapets coupe feu sur les réseaux de ventilation existant,

— eclairage de sécurité, suite aux modifications de recoupement des rues médicales,

— modifications sur les installations électriques se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages,

— modifications sur les installations de ventilation se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages,

— modifications sur les installations chauffage se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages,

— modifications sur les installations PBS se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages,

— modifications des installations FM se trouvant dans l'emprise des nouveaux ouvrages.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

La consultation est décomposée en 5 lots définis comme suit:

Lot no1: Gros Oeuvre - etanchéité

Lot no2: Plâtrerie - faux Plafonds

Lot no3: Peinture - revêtements de sols

lot no4: Menuiseries intérieures

lot no5: Système de Sécurité Incendie - désenfumage - electricité - cVC - plomberie.

Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots.

Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.

la visite des locaux est fortement conseillée afin d'appréhender la complexité des travaux.

Une visite du site prévue, 2 personnes maximum par entreprises soumissionnaires sont autorisées à effectuer la visite.

Deux dates de visites sont proposées:

mercredi 20.5.2015 à 9:00

mardi 2.6.2015 à 9:00

le point de rencontre sera le hall d'entrée du bâtiment administratif André Benech. Les entreprises devront informer le service achats travaux du CHRU de leur présence à ces visites au plus tard 72 h à l'avance (par mail ou courrier)

chaque lot fera l'objet d'un marché conclu pour une durée de 20 mois (2 mois préparation, 6 mois chantier et 12 mois de garantie de parfait achèvement) à compter de l'ordre de service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur titulaire de commencer les travaux lui incombant.

La date prévisionnelle de commencement des prestations est fixée au 28.7.2015.

Description des options:

Possibilité de conclure de nouveaux marchés en application de l'article 35-ii.6 du code des marchés publics pour la réalisation de services similaires.

Numéro de référence: 15A0107
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 371 avenue du Doyen Gaston Giraud, 34295 Montpellier.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (formulaire du CHRU ou formulaire de type

dc1 en vigueur ou équivalent contenant les attestations des articles 43 et 44 du code des marchés publics) dûment

datée(s) et signée(s) par le candidat ou tous les membres du groupement,

— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire de type Dc2 en vigueur ou équivalent).

— Pouvoir de signature de la personne habilitée (le cas écheant)

les formulaires du CHRU "Lettre de candidature" et "Déclaration du candidat" sont téléchargeables à l'adresse

suivante: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_pLzPWIQPSk

Situation économique et financière: — La déclaration concernant les chiffres d'affaires des trois dernières années.
Capacité technique et professionnelle:

— Certificats de qualifications professionnelles

(la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.)

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années en milieu hospitalier, en site occupé ou équivalent, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

— la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature

— la déclaration indiquant les moyens et les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Qualifications professionnelles minimales:

lot no1 Gros Oeuvre - etanchéité:

— qualibat 2112 et 3212

Lot no2 Plâtrerie - faux Plafonds:

— qualibat 4143 et 6611

lot no3 Peinture - revêtements de sols:

— qualibat 6111 et 6223

lot no4: Menuiseries intérieures:

— qualibat 4322

Lot no5: Système de Sécurité Incendie - désenfumage - electricité - cVC - plomberie:

— qualifelec E3c3 (pour le mandataire du lot en cas de groupement)

— aPSAD I7 (service installation)

— qualibat 5111 - 5153 - 5433

les qualifications peuvent être remplacées par tous documents équivalents attestant de la compétence de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 %. La retenue de garantie peut etre remplacée par une garantie à première demande.

Garantie de parfait achèvement.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le financement sera basé sur le budget du CHRU. Le délai de paiement est de 50 jours maximum.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit pour le titulaire du marché ou le soustraitant le bénéfice d'intérêts moratoires. Il donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article 40 de la loi no2013-100 du 28.1.2013.

Conformément au Décret no 2013-269 du 29.3.2013:

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage,

le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 EUR.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En application de l'article 51 du Code des Marchés Publics, les entreprises peuvent présenter leur candidature sous la forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.

Toutefois, à l'attribution du marché, la forme de groupement imposée par la personne publique est celle du groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 263 400 160 00382
Contact
Point de contact: Centre administratif André Benech — direction des achats et des approvisionnements — porte 2010
M. Romain Ruiz
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_pLzPWIQPSk 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_pLzPWIQPSk 🌏
Adresse postale: 191 av. du Doyen Gaston Giraud
Point de contact: Centre administratif André Benech - direction des achats et des approvisionnements - porte 2010
Centre administratif André Benech - Direction des Achats et des Approvisionnements - Porte 2010
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_pLzPWIQPSk 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15A0107
Informations complémentaires

Critères de jugement des candidatures:

— capacité et garantie professionnelle et technique (références, moyens humains et matériels)

— capacité financière.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature (co traitant(s)/ sous-traitant(s)), le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur (formulaire Dc2). L'Appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ou sous-traitant ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.

En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités du/des sous-traitant(s) qu'il présente pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de chaque sous-traitant indiquant mettre à disposition du candidat ses moyens humains et matériels.

Critères de jugement des offres pour les 5 lots:

critère no1: "Valeur technique" (60 %) se décompose en 3 sous-critères:

sous-critère no1 pondéré à 50 %: Méthodologie d'exécution se rapportant à:

— pour le lot no1 Gros oeuvre étanchéité: Organisation des interventions de l'entreprise pour réaliser un percement avec détail des outillages mis en oeuvre.

— Pour le lot no2 Plâtrerie - faux plafond: Organisation des interventions de l'entreprise pour mettre en place un cantonnement rigide et mettre en oeuvre une gaine de désenfumage sur 2 niveaux.

— pour le lot no3 Peinture revêtement de sol: Organisation des approvisionnements compte tenu des nombreux types de revêtement (nature, coloris) devant être mis en oeuvre.

— Pour le lot no4 Menuiserie: Organisation des interventions pour mettre en place les portes de recoupement des rues médicales.

— Pour le lot no5 Système de Sécurité Incendie - désenfumage - electricité - cVC - plomberie: Organisation des interventions pour mettre en oeuvre les clapets coupe feu sur les réseaux de ventilation existants et organisation des procédures de mise en service des installations.

Sous-critère no2 pondéré à 30 %: Méthodologie d'intervention intégrant les contraintes d'hygiène compte tenu que les travaux sont à réaliser dans un établissement hospitalier en activité

sous-critère no3 pondéré à 20 %: Organisation envisagée par l'entreprise permettant de répondre aux exigences du planning.

Critère no2: "Prix des prestations" (40 %)

le règlement de consultation (article 9) décrit pour chaque critère les modalités de calcul de notation des 2 critères et des 3 sous-critères composant le critère "Valeur technique".

les candidats transmettent leur candidature et offre sous pli cacheté. Ce pli doit porter l'indication de manière visible: "Appel D'Offres no15a0107 lot(s) no...- ouvrir en Commission".

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par tout moyen donnant date et heure certaine (RAR, Chronopost) et parvenir à destination IMPÉRATIVEMENT avant la date et heure indiquées dans la page de garde du règlement de consultation. L'Expéditeur devra tenir compte des aléas de la distribution du courrier, et de la fermeture des services administratifs hospitaliers les samedis, dimanches et jours fériés pour s'assurer de la remise du pli dans les délais impartis.

Pour la transmission dématérialisée du pli, se reporter à l'annexe du règlement de consultation sur la remise par voie dématérialisée de la candidature et de l'offre. Le CHRU se réserve la possibilité de rematérialiser la procédure.

le dossier de consultation est accessible gratuitement, il est téléchargeable à l'adresse suivante:

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_pLzPWIQPSk.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.4.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467548156 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 085-150732 (2015-04-29)

Informations complémentaires (2015-06-03)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-03 📅
Date de publication: 2015-06-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 107-193291
Se réfère à l'avis: 2015/S 85-150732
Numéro JO-S: 107
Source: OJS 2015/S 107-193291 (2015-06-03)

Avis d'attribution de marché (2015-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 269 835,19 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-31 📅
Date de publication: 2015-09-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 170-309249
Numéro JO-S: 170
Informations complémentaires

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce nº 15-66464, mise en ligne le 30.4.2015. Références de publication rectificative. Annonce nº 15-84413, mise en ligne le 3.6.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.8.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-08-13 📅
Nom: Société Meditrag
Adresse postale: ZAC le causse 3 avenue du 3ème millénaire
Commune postale: Saint-Thibery
Code postal: 34630

2️⃣
Adresse postale: ZAC Le Causse, 9 avenue du 3ème Millénaire

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-08-14 📅
Nom: Société Garcia et fils
Adresse postale: 48 rue Joe Dassin Parc 2000
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34080

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-08-25 📅
Nom: Groupement JPB menuiserie — Laclau
Adresse postale: ZA le Patus
Commune postale: Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Code postal: 34730

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-08-12 📅
Nom: Société SPIE Sud Ouest
Adresse postale: Parc d'activités Marcel Dassault, 170 rue Henri Farman
Commune postale: Saint-Jean-de-Vedas
Code postal: 34435
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
2

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Montpellier
Source: OJS 2015/S 170-309249 (2015-08-31)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité (>20)

Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies (4)