Travaux de traitement des façades et des couvertures de l'immeuble sis 18/26 boulevard de Grenelle, 75015 Paris

Caisse nationale RSI

Travaux de traitement des façades et des couvertures de l'immeuble sis 18/26 boulevard de Grenelle, 75015 Paris.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-07-15. L'appel d'offres a été publié le 2015-05-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-05-19 Avis de marché
2015-11-24 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-05-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Les travaux sont les suivants:— réfection complète et totale de l'étanchéité en toiture avec isolation thermique intégrée en raison d'une étanchéité existante vétuste (plus de 30 ans) et de fuites récurrentes et importantes sur les appartements des derniers niveaux,— remplacement de tous les garde-corps métalliques existants suite à la constatation de corrosions importantes entrainant des défauts de fixation (problème de sécurité) et des dégradations des ouvrages structurel (poussée de fer),— reprise complète des nez de balcon sur rue en raison de décollement et de chute de pierre,— traitement des défauts de ruissèlement et d'écoulement sur les balcons et appuis de baies,— ravalement de l'ensemble des façades en raison du décollement du revêtement existant,— préconisation pour le remplacement des volets roulants en lame de bois existants par des volets aluminium isolés en raison d'une dégradation importante et d'un fonctionnement difficile,— préconisation d'une re-harmonisation des vitrines et entrée du RDC sur rue.Les travaux se dérouleront en site occupé sous la direction du maître d'ouvrage délégué Nexity Property Management.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Caisse nationale RSI
Adresse postale: 264 avenue du Président Wilson
Code postal: 93457
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis Cedex
Contact
Courrier électronique: marches.publics@rsi.fr 📧
Fax: +33 177930353 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-05-19 📅
Date limite de soumission: 2015-07-15 📅
Date de publication: 2015-05-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 098-176558
Numéro JO-S: 98
Informations complémentaires
Service marchés publics Télécopieur: +33 177930353. Mail: marches.publics@rsi.fr Les questions relatives au dossier de consultation des entreprises devront être formulées par écrit et adressées au secrétariat du service marchés publics: — soit par télécopie au numéro suivant: +33 177930353, — soit par courrier électronique à l'adresse mail: marches.publics@rsi.fr — soit contre récépissé à l'adresse ci-dessous: Caisse nationale RSI Secrétariat du service marchés publics — 1er étage (Bureau 101) 264 avenue du Président Wilson 93457 La Plaine-Saint-Denis Cedex. Les candidats ont jusqu'au 6.7.2015 12:00 dernier délai pour faire parvenir au RSI leurs éventuelles questions sur le dossier de consultation des entreprises. Les réponses aux questions posées par l'ensemble des candidats leur seront communiquées, par écrit exclusivement, au plus tard le 8.7.2015. Il ne sera pas fait mention du nom des candidats ayant posé les questions. Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à tout candidat qui en fait la demande par télécopie: +33 177930353 (à l'attention du service marchés publics), ou par mail à l'adresse suivante: marches.publics@rsi.fr en rappelant la référence: 2015-13. Il peut être également retiré sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com La visite du site est obligatoire. Les modalités de prise de rendez vous sont précisées dans le règlement de la consultation. L'offre du candidat peut être: — soit déposée à la caisse nationale du RSI à l'adresse suivante contre récépissé entre 9:00 et 12:00 et entre 14:00 et 17:00 (12:00 le dernier jour) du lundi au vendredi: Caisse nationale RSI Secrétariat du service marchés publics — 1er étage (bureau 101) 264 avenue du Président Wilson 93457 la Plaine Saint-Denis Cedex, — soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou toute autre forme d'envoi papier permettant de déterminer la date et l'heure de réception avec certitude et de garantir la confidentialité. Dans ces 2 cas, les indications suivantes devront obligatoirement être portées de manière apparente sur les enveloppes contenant les offres: «Marché 2015-13 — travaux de traitement des façades et des couvertures de l'immeuble sis 18/26 boulevard de Grenelle, 75015 Paris À ne pas ouvrir par le service courrier À remettre au service marchés publics». Les candidats transmettent donc leur offre sous pli cacheté. Les plis qui parviendront après le délai fixé, ainsi que ceux transmis sous enveloppe non cachetée ne seront pas examinés et seront retournés au candidat sans avoir été ouverts, — soit sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: www.achatpublic.com (les modalités de transmission des offres électroniques sont précisées dans l'annexe du RC) Des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) obligatoires ont été prévues dans le cadre du marché (anciennement options techniques): Lot n° 3 — Étanchéité et isolation de la toiture (terrasse) — article 5 du CCTP. PSE Étanchéité et végétalisation des toitures terrasses du bâtiment A et B (article 5.1 du CCTP). Si elle est retenue, la PSE viendra en remplacement des travaux objets des articles 4.8.1 (étanchéité en partie courante) et 4.11.1 (protection meuble étanchéité de la toiture par gravillons). Lot n° 4 — métallerie, volets roulants bois et finitions — article 6 du CCTP — PSE n° 1 — Réfection de 80 % et remplacement de 20 % des volets roulants en bois existants (article 6.1 du CCTP), — PSE n° 2 — Réfection de 50 % et remplacement de 50 % des volets roulants en bois existants (article 6.2 du CCTP). Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de retenir ou pas l'une de ces PSE en complément de l'offre de base. Les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires doivent être fournies et chiffrées avec l'offre. L'absence de ces prestations dans l'offre d'un candidat rendra cette dernière irrégulière et, en conséquence, imposera son rejet. Ces prestations sont prises en compte dans l'évaluation comparative des offres. Le pouvoir adjudicateur évaluera et classera les offres, en tenant compte de l'offre de base et des prestations supplémentaires éventuelles. Le choix de retenir ou non ces prestations supplémentaires éventuelles est effectué, dans tous les cas, avant la signature du contrat. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.5.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de traitement des façades et des couvertures de l'immeuble sis 18/26 boulevard de Grenelle, 75015 Paris.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Échafaudages de pieds
Brève description: Échafaudages de pieds.
Durée de l'accord: 18 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai englobe la période de préparation du chantier (2 mois) et les opérations préalables à la réception. La fin du délai d'exécution est la date de réception, date d'achèvement de l'ouvrage.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Restauration des façades (en parement de pierre collée ou agrafée et peinture décorative)
Brève description:
Restauration des façades (en parement de pierre collée ou agrafée et peinture décorative).
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai englobe la période de préparation du chantier (2 mois) et les opérations préalables à la…
… réception.La fin du délai d'exécution est la date de réception, date d'achèvement de l'ouvrage.
… réception.
La fin du délai d'exécution est la date de réception, date d'achèvement de l'ouvrage.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Étanchéité et isolation de la toiture (terrasse)
Brève description: Étanchéité et isolation de la toiture (terrasse).
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Métallerie, volets roulants bois et finitions
Brève description:
Métallerie, volets roulants bois et finitions (remplacement des gardes corps — volets roulants en bois et travaux de peinture).
Quantité ou étendue:
Les travaux sont les suivants:
— réfection complète et totale de l'étanchéité en toiture avec isolation thermique intégrée en raison d'une étanchéité existante vétuste (plus de 30 ans) et de fuites récurrentes et importantes sur les appartements des derniers niveaux,
— remplacement de tous les garde-corps métalliques existants suite à la constatation de corrosions importantes entrainant des défauts de fixation (problème de sécurité) et des dégradations des ouvrages structurel (poussée de fer),
— reprise complète des nez de balcon sur rue en raison de décollement et de chute de pierre,
— traitement des défauts de ruissèlement et d'écoulement sur les balcons et appuis de baies,
— ravalement de l'ensemble des façades en raison du décollement du revêtement existant,
— préconisation pour le remplacement des volets roulants en lame de bois existants par des volets aluminium isolés en raison d'une dégradation importante et d'un fonctionnement difficile,
— préconisation d'une re-harmonisation des vitrines et entrée du RDC sur rue.
Les travaux se dérouleront en site occupé sous la direction du maître d'ouvrage délégué Nexity Property Management.
Description des options:
Marchés complémentaires pour prestations similaires (35 II 6° du code des marchés publics). La durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront être conclus ne pourra pas dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.
Numéro de référence: 2015-13
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 18/26 boulevard de Grenelle, 75015 Paris.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Lettre de candidature (imprimé Dc1 ou forme libre),
— déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou forme libre),
— le justificatif du pouvoir de la personne habilitée à engager la société candidate,
— la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration appropriée de banques (pour les sociétés de création récente uniquement).
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
La somme des chiffres d'affaires pondérés des 3 derniers exercices disponibles (ou tout autre moyen pour les sociétés nouvellement créées) concernant les travaux objet du marché doit être égale ou supérieure (en EUR HT) à:
Lot n° 1: 300 000.
Lot n° 2: 1 600 000.
Lot n° 3: 560 000.
Lot n° 4: 900 000.
Les chiffres d'affaires seront pondérés par année de la manière suivante:
Année n-1: 50 %.
Année n-2: 30 %.
Année n-3: 20 %.
Capacité technique et professionnelle:
— Une note relative aux effectifs globaux annuels pour chacune des 3 dernières années (il s'agit ici des moyens humains globaux de la société et non des moyens humains qui seront spécifiquement affectés à la réalisation du marché),
— une liste des travaux effectuées (10 minimum) au cours des 5 dernières années, avec une attestation de bonne exécution pour les plus importants (indication des montants, année, lieu d'exécution, nom et coordonnées d'une personne à contacter),
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— les certificats de qualifications professionnelles (la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Niveau requis pour la capacité technique:
Les candidats doivent disposer d'un effectif global supérieur ou égal à:
Lot n° 1: 25.
Lot n° 2: 30.
Lot n° 3: 30.
Lot n° 4: 25.
Les effectifs seront pondérés par année de la manière suivante:
Niveau requis pour la capacité professionnelle:
Les candidats doivent disposer des certificats de qualification professionnelle suivante (ou équivalent):
Lot n° 1:
1413 Échafaudages fixes (technicité supérieure).
1422 Plates formes suspendues (technicité confirmée).
Lot n° 2:
2113 Maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant.
2122 Ravalement en maçonnerie.
2132 Enduits.
6112 Peinture ravalement (technicité confirmée).
1552 Traitement amiante.
Lot n° 3
3213 — Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité supérieure).
3162 — Couverture en métaux (technicité confirmée).
Lot n° 4:
4413 — Métallerie (technicité supérieure).
3512 — Fourniture et pose de menuiseries extérieures avec maîtrise d'oeuvre.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tous moyens, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande (ou caution sous réserve de l'acceptation du maître d'ouvrage délégué).
Garantie de parfait achèvement de 1 an.
Garanties biennale et décennale.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement: financement sur budget alloué par la caisse nationale RSI.
Modalités de paiement: paiement des acomptes et du solde dans un délai de 30 jours maximum par virement bancaire dans les conditions définies au CCAP. Prix forfaitaire. Prix ferme et actualisable. Avance plafonnée à 5 %.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 200 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés publics
M. le directeur général de la caisse nationale RSI
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Secrétariat des marchés publics
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis
Téléphone: +33 177930353 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-13
Informations complémentaires
Service marchés publics
Télécopieur: +33 177930353.
Les questions relatives au dossier de consultation des entreprises devront être formulées par écrit et adressées au secrétariat du service marchés publics:
— soit par télécopie au numéro suivant: +33 177930353,
— soit par courrier électronique à l'adresse mail: marches.publics@rsi.fr
— soit contre récépissé à l'adresse ci-dessous:
Caisse nationale RSI
Secrétariat du service marchés publics — 1er étage (Bureau 101)
264 avenue du Président Wilson
93457 La Plaine-Saint-Denis Cedex.
Les candidats ont jusqu'au 6.7.2015 12:00 dernier délai pour faire parvenir au RSI leurs éventuelles questions sur le dossier de consultation des entreprises. Les réponses aux questions posées par l'ensemble des candidats leur seront communiquées, par écrit exclusivement, au plus tard le 8.7.2015. Il ne sera pas fait mention du nom des candidats ayant posé les questions. Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone.
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à tout candidat qui en fait la demande par télécopie: +33 177930353 (à l'attention du service marchés publics), ou par mail à l'adresse suivante: marches.publics@rsi.fr en rappelant la référence: 2015-13. Il peut être également retiré sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com
Afficher plus
La visite du site est obligatoire. Les modalités de prise de rendez vous sont précisées dans le règlement de la consultation.
L'offre du candidat peut être:
— soit déposée à la caisse nationale du RSI à l'adresse suivante contre récépissé entre 9:00 et 12:00 et entre 14:00 et 17:00 (12:00 le dernier jour) du lundi au vendredi:
Secrétariat du service marchés publics — 1er étage (bureau 101)
93457 la Plaine Saint-Denis Cedex,
— soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou toute autre forme d'envoi papier permettant de déterminer la date et l'heure de réception avec certitude et de garantir la confidentialité.
Dans ces 2 cas, les indications suivantes devront obligatoirement être portées de manière apparente sur les enveloppes contenant les offres:
«Marché 2015-13 — travaux de traitement des façades et des couvertures de l'immeuble sis 18/26 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
À ne pas ouvrir par le service courrier
À remettre au service marchés publics».
Les candidats transmettent donc leur offre sous pli cacheté.
Les plis qui parviendront après le délai fixé, ainsi que ceux transmis sous enveloppe non cachetée ne seront pas examinés et seront retournés au candidat sans avoir été ouverts,
— soit sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: www.achatpublic.com (les modalités de transmission des offres électroniques sont précisées dans l'annexe du RC)
Des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) obligatoires ont été prévues dans le cadre du marché (anciennement options techniques):
Lot n° 3 — Étanchéité et isolation de la toiture (terrasse) — article 5 du CCTP.
PSE Étanchéité et végétalisation des toitures terrasses du bâtiment A et B (article 5.1 du CCTP).
Si elle est retenue, la PSE viendra en remplacement des travaux objets des articles 4.8.1 (étanchéité en partie courante) et 4.11.1 (protection meuble étanchéité de la toiture par gravillons).
Lot n° 4 — métallerie, volets roulants bois et finitions — article 6 du CCTP
— PSE n° 1 — Réfection de 80 % et remplacement de 20 % des volets roulants en bois existants (article 6.1 du CCTP),
— PSE n° 2 — Réfection de 50 % et remplacement de 50 % des volets roulants en bois existants (article 6.2 du CCTP).
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de retenir ou pas l'une de ces PSE en complément de l'offre de base.
Les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires doivent être fournies et chiffrées avec l'offre.
L'absence de ces prestations dans l'offre d'un candidat rendra cette dernière irrégulière et, en conséquence, imposera son rejet.
Ces prestations sont prises en compte dans l'évaluation comparative des offres. Le pouvoir adjudicateur évaluera et classera les offres, en tenant compte de l'offre de base et des prestations supplémentaires éventuelles.
Le choix de retenir ou non ces prestations supplémentaires éventuelles est effectué, dans tous les cas, avant la signature du contrat.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.5.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75055
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2015/S 098-176558 (2015-05-19)
Avis d'attribution de marché (2015-11-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 184 464,67 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-24 📅
Date de publication: 2015-11-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 230-417475
Se réfère à l'avis: 2015/S 98-176558
Numéro JO-S: 230
Informations complémentaires
Le lot nº 4 a été déclaré infructueux. Le lot nº 3 a été attribué avec la PSE nº 1 (végétalisation toiture). Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº 15-76133, mise en ligne le 19.5.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.11.2015.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-11-12 📅
Nom: Arnholdt Échafaudages
Adresse postale: 12 avenue de la Sablière
Commune postale: Sucy-en-Brie
Code postal: 94370

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-11-17 📅
Nom: Patrimoine et Rénovation
Adresse postale: 57 avenue Michelet
Commune postale: Saint-Ouen
Code postal: 93400

3️⃣
Nom: Etandex
Adresse postale: 32 rue Robert Thomas Saclay
Commune postale: Orsay Cedex
Code postal: 91898

4️⃣
Nom: infructueux

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Greffe Du Tribunal De Grande Instance de Paris
Source: OJS 2015/S 230-417475 (2015-11-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Fournisseurs:
Arnholdt échafaudages Etandex Infructueux Patrimoine et rénovation
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Produits structurels Structures et pièces structurelles Produits structurels et pièces... Structures et pièces Échafaudages Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie