Travaux de restructuration lourde en vue de la transformation d'un immeuble de bureaux, d'une surface de plancher de 4 417 m, en 54 logements sociaux familiaux

RIVP Construction

La présente consultation a pour objectif la signature d'un marché de travaux de restructuration lourde en vue de la transformation d'un immeuble de bureaux, en 54 logements sociaux familiaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-10-12. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-30.

Qui ?

• RIVP Construction

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-30	Avis de marché

Avis de marché (2015-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

L'opération comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle.Une tranche ferme:— lot 01.a désamiantage,— lot 02.b gros-œuvre,— lot 02 étanchéité,— lot 03 charpente bois,— lot 04 bardage,— lot 05 menuiseries aluminium — occultations,— lot 06 cloisons — doublage — faux plafond,— lot 07 menuiseries intérieures,— lot 08 plomberie sanitaires,— lot 09 chauffage VMC,— lot 10 électricité,— lot 11 ascenseurs,— lot 12 serrurerie,— lot 13 carrelage — faïence,— lot 14 sols souples,— lot 15 parquets,— lot 16 peinture.1 tranche conditionnelle:Le remplacement complet de l'ossature primaire existante du bardage de la façade sur rue telle qu'elle est définie à l'article 2.1.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du Lot n° 04 — bardage-couverture.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: RIVP Construction
Adresse postale: 13 avenue de la Porte d'Italie
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.rivp.fr 🌏
Courrier électronique: ouerdia.haddad@rivp.fr 📧
Téléphone: +33 177751100 📞
Fax: +33 177751109 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-30 📅
Date limite de soumission: 2015-10-12 📅
Date de publication: 2015-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 148-272651
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante: http://www.marches-securises.fr Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation a pour objectif la signature d'un marché de travaux de restructuration lourde en vue de la transformation d'un immeuble de bureaux, en 54 logements sociaux familiaux.

La surface plancher de l'ensemble est de 4 417 m

Les travaux consistent en la restructuration de l'immeuble, la démolition de 2 niveaux du bâtiment R+3 au centre de la parcelle, la création de surfaces de plancher par extension aux niveaux R+1, R+2 et R+6, la modification des circulations verticales, le ravalement de la façade sur rue, la modification des percements et la rénovation des façades intérieurs avec isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des menuiserie extérieures et la végétalisation de la toiture terrasse.

Quantité ou étendue:

L'opération comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

Une tranche ferme:

— lot 01.a désamiantage,

— lot 02.b gros-œuvre,

— lot 02 étanchéité,

— lot 03 charpente bois,

— lot 04 bardage,

— lot 05 menuiseries aluminium — occultations,

— lot 06 cloisons — doublage — faux plafond,

— lot 07 menuiseries intérieures,

— lot 08 plomberie sanitaires,

— lot 09 chauffage VMC,

— lot 10 électricité,

— lot 11 ascenseurs,

— lot 12 serrurerie,

— lot 13 carrelage — faïence,

— lot 14 sols souples,

— lot 15 parquets,

— lot 16 peinture.

1 tranche conditionnelle:

Le remplacement complet de l'ossature primaire existante du bardage de la façade sur rue telle qu'elle est définie à l'article 2.1.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du Lot n° 04 — bardage-couverture.

Durée de l'accord: 20 mois
Numéro de référence: RIVP-Construction_75_A_20150730W
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7-9 rue Victor Schoelcher, 75014 Paris.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

— les certificats de qualifications professionnelles (Qualibat ou équivalent, CA7, EFF5 ): pour le cas où les candidats ne posséderaient pas les qualifications souhaitées, ces derniers devront, soit par leurs références pour des travaux ou prestations datant de moins de 3 ans, soit par la présentation de leurs moyens techniques, financiers et humains, apporter la preuve de leur capacité à exécuter les prestations ou travaux demandés,

— une copie de l'extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (k bis), ou une copie de la carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers,

— une attestation d'assurance RCP et décennale en cours de validité,

— pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises,

— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Capacité technique et professionnelle:

L'entreprise générale ou le sous-traitant pressenti, devra fournir les qualifications mentionnées dans le RC.

Par ailleurs, une liste de références pour des prestations d'objet comparable: l'entreprise soumissionnaire devra apporter la preuve de sa compétence à réaliser les travaux, objet du présent marché.

Elle le peut, par tout moyen, et notamment par une présentation de ses références par une liste des travaux équivalent en cours d'exécution ou exécutés au cours des 3 dernières années, éventuellement accompagnée d'une qualification Qualibat, en précisant notamment:

— le montant de ces travaux,

— les dates et lieu d'exécution,

— leur destinataire public ou privé et/ou par les certificats de capacité de ces opérations délivrés par les différents maîtres d'ouvrage.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché, y compris travaux supplémentaires et révision de prix éventuelle.

Conformément à la loi n° 71.584 du 16.7.1971, l'entrepreneur sera tenue de fournir une caution bancaire pour le remplacement de cette retenue, dont la mainlevée sera effectuée un an après la date de la réception, sauf dans le cas où le maître de l'ouvrage y ferait opposition motivée, dans les délais prescrits par la loi.

Le fractionnement de la caution personnelle et solidaire est autorisé dans la mesure où son montant cumulé garantit le total des sommes mises en paiement par le maître de l'ouvrage, non comprises les primes ou pénalités.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est passé sur fonds propres à la RIVP. Le prix est global forfaitaire révisable et non actualisable pour l'ensemble de l'opération.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises solidaires représenté par son mandataire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (voir RC pour détail) (60)
2. Valeur technique de l'offre (voir RC pour détail) (30)
3. Valeur environnementale de l'offre (voir RC pour détail) (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Ouerdia Haddad
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: Rivp

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: RIVP-Construction_75_A_20150730W
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante: http://www.marches-securises.fr

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Source: OJS 2015/S 148-272651 (2015-07-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)