Travaux de réparation des viaducs des Egratz

Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc (ATMB)

Le présent marché a pour objet des travaux de réparation des viaducs des Egratz 1,2 et 3, PR 17.864 à 15.338 sens 2.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-02-27. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-12 Avis de marché
2015-06-18 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-01-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Quantité ou étendue:
Le présent marché a pour objet des travaux de réparation des viaducs des Egratz 1,2 et 3; PR 17.864 à 15.338 sens 2.Ces travaux comprennent principalement la réalisation et la mise en œuvre de:— démolition des plots des bn4 et des corniches,— réalisation des longrines,— hydrodémolition des bétons dégradés,— béton projeté des encorbellements et tête des piles,— changement des appareils d'appuis et remplacement de bossages,— mise en œuvre des dispositifs de retenu niveau H3 marquage CE,— remplacement des joints de chaussée,— réfection de l'étanchéité,— réfection de la chaussée.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Nom du pouvoir adjudicateur: Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du Tunnel Routier sous le Mont Blanc (ATMB)
Adresse postale: 100 avenue de Suffren
Code postal: 75015
Commune postale: Paris

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-12 📅
Date limite de soumission: 2015-02-27 📅
Date de publication: 2015-01-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 011-013890
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires
Il est précisé que la durée d'exécution renseignée au point II.3 ci-avant concerne le délai d'exécution de l'ensemble des travaux. Les délais sont fixés dans les pièces du marché comme suit: Le délai global d'exécution du marché comprend: — une période de préparation: 60 jours à compter de la notification du marché; — un délai d'exécution maximum de 50 (cinquante) semaines pour l'ensemble des travaux. Quant à la période de validité du marché, celle-ci court à compter de la date de notification du marché et prend fin 3 mois à compter de la date d'achèvement mentionnée au PV de réception totale. A titre indicatif et sans que cela constitue un engagement de la part du Pouvoir Adjudicateur, on peut prévoir que les travaux débuteront au cours du 2ème semestre 2015. *La séance d'ouverture des plis n'est pas publique. *Les candidats indiqueront dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers. *L'unité monétaire utilisée est l'euro(s).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet des travaux de réparation des viaducs des Egratz 1,2 et 3, PR 17.864 à 15.338 sens 2.
Quantité ou étendue:
Le présent marché a pour objet des travaux de réparation des viaducs des Egratz 1,2 et 3; PR 17.864 à 15.338 sens 2.
Ces travaux comprennent principalement la réalisation et la mise en œuvre de:
— démolition des plots des bn4 et des corniches,
— réalisation des longrines,
— hydrodémolition des bétons dégradés,
— béton projeté des encorbellements et tête des piles,
— changement des appareils d'appuis et remplacement de bossages,
— mise en œuvre des dispositifs de retenu niveau H3 marquage CE,
— remplacement des joints de chaussée,
— réfection de l'étanchéité,
— réfection de la chaussée.
Description des options:
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché la réalisation de prestations similaires sans publicité préalable et sans mise en concurrence selon la procédure négociée prévue à l'article 33-II 6° du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.
Afficher plus
Durée de l'accord: 48 mois
Numéro de référence: MO/ED/DB T12-2014
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Haute-Savoie (74).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La lettre de candidature (type DC1) et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005.
Le candidat ou chaque membre du groupement doit fournir:
La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Situation économique et financière:
Le candidat ou chaque membre du groupement doit fournir:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant des travaux similaires à l'objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (type DC2). Les entreprises nouvellement créées qui ne sont pas en mesure de fournir ces informations peuvent fournir une "déclaration appropriée de banque".
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Le candidat ou chaque membre du groupement doit fournir:
Pour la capacité professionnelle:
La preuve peut être apportée par tout moyen (type DC 2), notamment par:
— une liste de références de travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières années, en précisant le maitre d'ouvrage, le lieu de déroulement des travaux et le type de prestations effectuées accompagné d'attestations de bonne exécution; ou à défaut une déclaration de l'opérateur économique.
Afficher plus
— des certificats de qualification ISO, OPQIBI...
Pour la capacité technique (type DC2):
— moyens matériels: déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— Moyens humains: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui, il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet opérateur. Il devra également justifier au moyen d'un engagement écrit de cet opérateur qu'il disposera de ses capacités pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Précisé au cahier des charges.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Perception de péages. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception d'un projet de décompte mensuel par le maître d'oeuvre ou du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pour la présentation de la candidature et de l'offre, la forme du groupement est libre. En revanche, à l'attribution, le pouvoir adjudicateur impose que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire lors de l'attribution du marché, et ce pour la bonne exécution du marché.
Afficher plus
Un même opérateur économique ne peut présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membre de plusieurs groupements.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (60)

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 58205651100089
173 800 053 000 14
Contact
Point de contact: Redoulez Philippe
Nom: Société Concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du Tunnel Routier sous le Mont Blanc (ATMB)
Adresse postale: 1440 route de Cluses
Commune postale: Bonneville Cedex
Code postal: 74138
Point de contact: Direction des investissements
Marc Orlandini
Fax: +33 450252145 📠
Nom: Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du Tunnel Routier sous le Mont Blanc (ATMB)
Fax: +33 450252096 📠
Point de contact: Service juridique
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: MO/ED/DB T12-2014
Informations complémentaires
Il est précisé que la durée d'exécution renseignée au point II.3 ci-avant concerne le délai d'exécution de l'ensemble des travaux. Les délais sont fixés dans les pièces du marché comme suit:
Le délai global d'exécution du marché comprend:
— une période de préparation: 60 jours à compter de la notification du marché;
— un délai d'exécution maximum de 50 (cinquante) semaines pour l'ensemble des travaux.
Quant à la période de validité du marché, celle-ci court à compter de la date de notification du marché et prend fin 3 mois à compter de la date d'achèvement mentionnée au PV de réception totale.
A titre indicatif et sans que cela constitue un engagement de la part du Pouvoir Adjudicateur, on peut prévoir que les travaux débuteront au cours du 2ème semestre 2015.
*La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
*Les candidats indiqueront dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers.
*L'unité monétaire utilisée est l'euro(s).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: BP 1135
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2015/S 011-013890 (2015-01-12)
Avis d'attribution de marché (2015-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 8 577 311,20 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc (ATMB)

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-18 📅
Date de publication: 2015-06-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 119-216589
Se réfère à l'avis: 2015/S 11-013890
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires
Sous-traitance pour le verinage et les appuis pour un montant de 830 000 EUR HT; sous-traitance pour les joints de chaussée pour un montant de 290 000 EUR HT.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: Travaux de réparation des viaducs des Egratz

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-06-09 📅
Nom: SAS Demathieu & Bard, mandataire du groupement solidaire SAS Demathieu & Bard/SAS Nouvetra
Adresse postale: 550 rue Thimonier, ZI Lyon Nord
Commune postale: Genay
Code postal: 69730
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon Cedex 3
Code postal: 69433
Téléphone: +33 472607012 📞
Fax: +33 472607238 📠
Source: OJS 2015/S 119-216589 (2015-06-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction de ponts et de... Travaux de construction de ponts Travaux de construction de viaducs Travaux de construction de viaducs routiers Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de revêtement divers