Travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes — tranche ferme/phase 2. Lots nº 1 et 2

SEMEC

Travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes — tranche ferme/phase 2. Lots nº 1 et 2.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-05. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-15 Avis de marché
2015-05-21 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-01-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Quantité ou étendue:
Les travaux sont divisés en quatre lots, traités par marchés séparés. Deux de ces lots font l'objet de la présente consultation, à savoir:— lot nº 1: ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques,— lot nº 2: remplacement du système de diffusion sonore du théâtre Debussy.À titre indicatif, la date prévisionnelle de notification du marché est mi-avril 2015 et les travaux commenceront début juillet 2015 (voir détails dans rubrique «Information sur les lots»).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semec
Adresse postale: Société d'économie mixte pour les événements cannois (Palais des Festivals et des Congrès), La Croisette, CS 30051
Code postal: 06414
Commune postale: Cannes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.palaisdesfestivals.com 🌏
Téléphone: +33 493390101 📞
Fax: +33 493993734 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-15 📅
Date limite de soumission: 2015-03-05 📅
Date de publication: 2015-01-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 013-018307
Numéro JO-S: 13
Informations complémentaires
Le présent marché est un marché de travaux passé en application des articles 33, 57, 58 et 59 du code des marchés publics. Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidats, même s'il s'agit d'un groupement, peuvent, à l'appui de leur candidature, demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (voir article 3.2 du règlement de la consultation). Précisions sur les critères d'attribution (point IV 2 1 ci-avant): L'examen de la valeur technique de l'offre se fera en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats. Ce critère sera décomposé comme suit: a) Lot nº 1 — ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques: — méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement) (20 %), — procédures mises en œuvre pour assurer le respect des délais d'exécution (10 %), — moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (10 %), — matériaux, équipements et produits proposés (20 %); b) Lot no 2 - remplacement du système de diffusion sonore du théâtre Debussy: — méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement) (10 %), — procédures mises en œuvre pour assurer le respect des délais d'exécution (10 %), — moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (20 %), — matériaux, équipements et produits proposés (20 %). Les options techniques (prestations supplémentaires éventuelles) ci-après doivent être chiffrées par les candidats au lot nº 1. Lot nº 1 — ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques: — option nº 1: mise en conformité SAE 2018 (SAE: sécurité des ascenseurs existants) des ascenseurs AS01, AS02, AS07, AS08, AS12 à AS15 et AS17 à AS20 et des monte-charges MC03 et MC04, — option nº 2: monte-charges MC03 et MC04: remplacement et mise en conformité des portes de cabine et remplacement des portes palières, — option nº 3: maintenance sur un an après réception des escaliers mécaniques EM23 à EM28, ainsi que du monte-charge MC35. Les options seront choisies dès le jugement des offres en fonction des prix obtenus. Les candidats qui présentent une offre pour le lot nº 1 doivent obligatoirement chiffrer ces options sous peine de rejet de leur offre. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: voir adresse indiquée dans la rubrique I.1) Nom, adresses et point(s) de contact. Renseignements d'ordre technique: direction des opérations — tél. +33 492998466 — fax +33 492993153 — émail: travaux@palaisdesfestivals.com Renseignements d'ordre administratif: service des marchés — tél. +33 492993141 — fax +33 493993734 — émail: westphal@palaisdesfestivals.com Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus: le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la SEMEC — service des marchés — La Croisette — CS 30051 — 06414 Cannes Cedex — tél. +33 492993141 — télécopie +33 493993734, ou être retiré auprès de ce même service, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30. Il est également possible de consulter et de télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site https://www.marches-securises.fr (maître d'ouvrage: Palais des Festivals et des Congrès_06) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: les offres peuvent être: — envoyées par la poste en recommandé avec avis de réception, par Chronopost ou par tout autre moyen postal permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité, — ou remises contre récépissé; À l'adresse suivante: SEMEC — service des marchés — La Croisette — CS 30051 — 06414 Cannes Cedex — tél. +33 492993141 — ouverture au public du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30. Elles seront contenues dans une enveloppe portant les mentions “Appel d'offres ouvert concernant les travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes — tranche ferme/phase 2. Lots nº 1 et 2” «Lot nº ...» et “ne pas ouvrir ”. En application des articles 48 I et 56, les candidats peuvent également transmettre les candidatures et les offres par voie électronique à l'adresse Internet suivante: https://www.marches-securises.fr Le niveau minimum de sécurité exigé par le pouvoir adjudicateur pour le certificat de signature électronique est le niveau RGS 2 étoiles, que le certificat utilisé soit un certificat issu d'une catégorie de certificats constitutifs d'un produit de sécurité, référencé RGS, ou équivalent. Les modalités de remise des offres sont décrites à l'article 5 du règlement de la consultation. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent toutefois appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. Visite du site: dans le cadre de la préparation de leur réponse, la visite du site, par les candidats, est obligatoire, sous peine du rejet de leur offre. Les candidats sont informés que trois dates de visite du site sont programmées: — le mercredi 28.1.2015 de 14:30 à 16:30, — le mardi 10.2.2015 de 14:30 à 16:30, — le vendredi 20.2.2015 de 14:30 à 16:30. Une attestation de visite, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite à laquelle ils auront participé. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.1.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes — tranche ferme/phase 2. Lots nº 1 et 2.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Brève description:
Le lot nº 1 concerne les travaux de rénovation et de mise en conformité de 16 ascenseurs et de 6 monte-charges, ainsi que le remplacement de 6 escaliers mécaniques. Les ascenseurs et monte-charges doivent, pour certains d'entre eux, faire l'objet d'une mise en conformité et, pour d'autres, d'une rénovation, la nature et la quantité des travaux étant d'importance variable selon les appareils concernés. 6 escaliers mécaniques doivent être remplacés. L'ensemble des travaux annexes nécessaires à l'exécution des prestations ci-avant (dépose/repose d'éléments de décoration, dépose/repose de revêtements de sols, dépose/repose d'éléments de serrurerie, etc.) sont également à exécuter au titre de ce lot.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux de ce lot sont à réaliser en deux phases: 2015 et…
… 2016.1/ Phase 2015:Les appareils, objet des travaux de la phase 2015, sont les suivants:— ascenseurs (AS) 12, 13, 17, 18, 19 et 20,— monte-charges (MC) 03, 04, 10, 11 et 35.Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux de la phase 2015 de ce lot sont, pour l'ensemble des appareils ci-dessus, hors le MC35 (voir ci-après), respectivement début mai 2015 et début juillet 2015.Le délai d'exécution de cette phase est de 5 mois à compter de la date de démarrage prescrite par ordre de service.Ce délai comprend une période de préparation de 2 mois et un délai d'exécution des travaux de 3 mois.Cas spécifique du monte-charge MC35Pour le MC35, la période de préparation est englobée dans celle des autres appareils, mais le délai d'exécution des travaux de cet appareil est d'un mois et demi à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.De plus, à la différence des autres appareils de la phase 2015, dont les travaux doivent, à titre prévisionnel, être exécutés de juillet à septembre 2015 inclus, ce créneau d'un mois et demi de travaux sera arrêté dans la période de juillet 2015 à fin décembre 2015, en fonction des contraintes d'exploitation.2/ Phase 2016:Les appareils, objet des travaux de la phase 2016, sont les suivants:— ascenseurs (AS) 01, 02, 07, 08, 14, 15, 31, 32, 33 et 34,— monte-charges (MC) 09,— escaliers mécaniques (EM) 23, 24, 25, 26, 27 et 28.Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux de la phase 2016 de ce lot sont, respectivement, début mai 2016 et début juillet 2016.Le délai d'exécution de la phase 2016 est de 5 mois à compter de la date de démarrage prescrite par ordre de service. Ce délai comprend une période de préparation de 2 mois et un délai d'exécution des travaux de 3 mois.
… 2016.
1/ Phase 2015:
Les appareils, objet des travaux de la phase 2015, sont les suivants:
— ascenseurs (AS) 12, 13, 17, 18, 19 et 20,
— monte-charges (MC) 03, 04, 10, 11 et 35.
Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux de la phase 2015 de ce lot sont, pour l'ensemble des appareils ci-dessus, hors le MC35 (voir ci-après), respectivement début mai 2015 et début juillet 2015.
Afficher plus
Le délai d'exécution de cette phase est de 5 mois à compter de la date de démarrage prescrite par ordre de service.
Ce délai comprend une période de préparation de 2 mois et un délai d'exécution des travaux de 3 mois.
Cas spécifique du monte-charge MC35
Pour le MC35, la période de préparation est englobée dans celle des autres appareils, mais le délai d'exécution des travaux de cet appareil est d'un mois et demi à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.
De plus, à la différence des autres appareils de la phase 2015, dont les travaux doivent, à titre prévisionnel, être exécutés de juillet à septembre 2015 inclus, ce créneau d'un mois et demi de travaux sera arrêté dans la période de juillet 2015 à fin décembre 2015, en fonction des contraintes d'exploitation.
Afficher plus
2/ Phase 2016:
Les appareils, objet des travaux de la phase 2016, sont les suivants:
— ascenseurs (AS) 01, 02, 07, 08, 14, 15, 31, 32, 33 et 34,
— monte-charges (MC) 09,
— escaliers mécaniques (EM) 23, 24, 25, 26, 27 et 28.
Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux de la phase 2016 de ce lot sont, respectivement, début mai 2016 et début juillet 2016.
Le délai d'exécution de la phase 2016 est de 5 mois à compter de la date de démarrage prescrite par ordre de service. Ce délai comprend une période de préparation de 2 mois et un délai d'exécution des travaux de 3 mois.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Remplacement du système de diffusion sonore du théâtre Debussy
Brève description:
Le lot nº 2 consiste à déposer et à évacuer le matériel de sonorisation existant, à poser un nouveau matériel de sonorisation spectacle et de sonorisation d'ambiance, et à poser les divers équipements de serrurerie destinés à supporter l'équipement de sonorisation.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux du présent lot sont, respectivement, début mai 2015 et début juillet…
… 2015.Le délai d'exécution du marché est de 4 mois à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. Ce délai comprend une période de préparation de 2 mois et un délai d'exécution des travaux de 2 mois.
… 2015.
Le délai d'exécution du marché est de 4 mois à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. Ce délai comprend une période de préparation de 2 mois et un délai d'exécution des travaux de 2 mois.
Quantité ou étendue:
Les travaux sont divisés en quatre lots, traités par marchés séparés. Deux de ces lots font l'objet de la présente consultation, à savoir:
— lot nº 1: ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques,
— lot nº 2: remplacement du système de diffusion sonore du théâtre Debussy.
À titre indicatif, la date prévisionnelle de notification du marché est mi-avril 2015 et les travaux commenceront début juillet 2015 (voir détails dans rubrique «Information sur les lots»).
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais des Festivals et des Congrès, La Croisette, 06400 Cannes.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature indiquant pour quel(s) lot(s) le candidat soumissionne et s'il se présente seul ou en groupement, accompagnée des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, y compris, en cas de groupement, la nature de ce dernier et les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants;
Afficher plus
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés;
Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat…
… ne rentre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (les interdictions de soumissionner aux marchés soumis audit code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6.6.2005 et de l'article 29 de la loi nº 2005-102 du 11.2.2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées);
… est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France.
Situation économique et financière:
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles;
La preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années;
Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
Afficher plus
Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
Les certificats de qualification professionnelle;
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %, remplaçable au gré du titulaire par une garantie à première demande (caution personnelle et solidaire non acceptée).
Garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement: les crédits nécessaires au financement de l'opération (fonds propres) sont inscrits dans les comptes de la ville de Cannes, au budget annuel.
Modalités de paiement: marché sur offre de prix global et forfaitaire. Prix révisable. Avance de 5 % dans les conditions prévues à l'article 87 du code des marchés publics. Acomptes et règlement selon articles 91 à 97 du code des marchés publics. Paiement, par virement bancaire, dans un délai global ne pouvant excéder 30 jours.
Afficher plus
Taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas d'attribution du marché à un groupement, aucune forme juridique de groupement ne sera imposée par le pouvoir adjudicateur après attribution. Toutefois, si le groupement attributaire est un groupement conjoint, le mandataire du groupement devra être solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Les candidats sont, par ailleurs, informés qu'il leur est interdit de présenter plusieurs offres, en agissant à la fois:
1. En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;
2. En qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions particulières:
Les travaux seront réalisés en site occupé. Il est à noter qu'ils seront exécutés en parallèle de la troisième phase des travaux de conception-réalisation dans le cadre du projet de modernisation du Grand Auditorium, des foyers et des auditoriums annexes du Palais des Festivals. D'autres travaux de rénovation et de mise en conformité seront également exécutés au cours de l'été 2015 dans le bâtiment (travaux sur le réseau extinction automatique à eau, remplacement d'une partie des revêtements de sol dans la zone des expositions au niveau 01, travaux d'accessibilité handicapés et personnes à mobilité réduite).
Afficher plus
L'ensemble de l'établissement est classé:
— ERP type T, L, N, P, W, PA,
— catégorie: 1ère.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38315023200015
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Cannes
Adresse postale: Hôtel de Ville, CS 30140
Contact
Point de contact: Service des marchés — tél. +33 492993141, e-mail: westphal@palaisdesfestivals.com
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Le présent marché est un marché de travaux passé en application des articles 33, 57, 58 et 59 du code des marchés publics.
Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidats, même s'il s'agit d'un groupement, peuvent, à l'appui de leur candidature, demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (voir article 3.2 du règlement de la consultation).
Afficher plus
Précisions sur les critères d'attribution (point IV 2 1 ci-avant):
L'examen de la valeur technique de l'offre se fera en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats. Ce critère sera décomposé comme suit:
a) Lot nº 1 — ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques:
— méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement) (20 %),
— procédures mises en œuvre pour assurer le respect des délais d'exécution (10 %),
— moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (10 %),
— matériaux, équipements et produits proposés (20 %);
b) Lot no 2 - remplacement du système de diffusion sonore du théâtre Debussy:
— méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement) (10 %),
— moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (20 %),
— matériaux, équipements et produits proposés (20 %).
Les options techniques (prestations supplémentaires éventuelles) ci-après doivent être chiffrées par les candidats au lot nº 1.
Lot nº 1 — ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques:
— option nº 1: mise en conformité SAE 2018 (SAE: sécurité des ascenseurs existants) des ascenseurs AS01, AS02, AS07, AS08, AS12 à AS15 et AS17 à AS20 et des monte-charges MC03 et MC04,
— option nº 2: monte-charges MC03 et MC04: remplacement et mise en conformité des portes de cabine et remplacement des portes palières,
— option nº 3: maintenance sur un an après réception des escaliers mécaniques EM23 à EM28, ainsi que du monte-charge MC35.
Les options seront choisies dès le jugement des offres en fonction des prix obtenus.
Les candidats qui présentent une offre pour le lot nº 1 doivent obligatoirement chiffrer ces options sous peine de rejet de leur offre.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: voir adresse indiquée dans la rubrique I.1) Nom, adresses et point(s) de contact.
Renseignements d'ordre technique: direction des opérations — tél. +33 492998466 — fax +33 492993153 — émail: travaux@palaisdesfestivals.com
Renseignements d'ordre administratif: service des marchés — tél. +33 492993141 — fax +33 493993734 — émail: westphal@palaisdesfestivals.com
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus: le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la SEMEC — service des marchés — La Croisette — CS 30051 — 06414 Cannes Cedex — tél. +33 492993141 — télécopie +33 493993734, ou être retiré auprès de ce même service, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30.
Afficher plus
Il est également possible de consulter et de télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site https://www.marches-securises.fr (maître d'ouvrage: Palais des Festivals et des Congrès_06)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: les offres peuvent être:
— envoyées par la poste en recommandé avec avis de réception, par Chronopost ou par tout autre moyen postal permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité,
— ou remises contre récépissé;
À l'adresse suivante: SEMEC — service des marchés — La Croisette — CS 30051 — 06414 Cannes Cedex — tél. +33 492993141 — ouverture au public du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30.
Elles seront contenues dans une enveloppe portant les mentions “Appel d'offres ouvert concernant les travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes — tranche ferme/phase 2. Lots nº 1 et 2” «Lot nº ...» et “ne pas ouvrir ”.
Afficher plus
En application des articles 48 I et 56, les candidats peuvent également transmettre les candidatures et les offres par voie électronique à l'adresse Internet suivante: https://www.marches-securises.fr
Le niveau minimum de sécurité exigé par le pouvoir adjudicateur pour le certificat de signature électronique est le niveau RGS 2 étoiles, que le certificat utilisé soit un certificat issu d'une catégorie de certificats constitutifs d'un produit de sécurité, référencé RGS, ou équivalent.
Afficher plus
Les modalités de remise des offres sont décrites à l'article 5 du règlement de la consultation.
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent toutefois appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
Visite du site: dans le cadre de la préparation de leur réponse, la visite du site, par les candidats, est obligatoire, sous peine du rejet de leur offre.
Les candidats sont informés que trois dates de visite du site sont programmées:
— le mercredi 28.1.2015 de 14:30 à 16:30,
— le mardi 10.2.2015 de 14:30 à 16:30,
— le vendredi 20.2.2015 de 14:30 à 16:30.
Une attestation de visite, à joindre à l'offre, sera remise aux candidats à l'issue de la visite à laquelle ils auront participé.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.1.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, CS 09706
Commune postale: Nice Cedex
Code postal: 06359
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 492041313 📞
Adresse Internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 493557831 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Fax: +33 484354460 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: place Félix Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 013-018307 (2015-01-15)
Avis d'attribution de marché (2015-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 308 100 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Société d'économie mixte pour les événements cannois (Palais des festivals et des congrès de Cannes) La Croisette, CS 30051

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-05-21 📅
Date de publication: 2015-05-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 100-181597
Se réfère à l'avis: 2015/S 13-018307
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
Installations scéniques.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais des Festivals et des Congrès La Croisette, 06400 Cannes.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-04-30 📅
Nom: Dushow
Adresse postale: ZAC Sainte Estève - 170 route de la Baronne
Commune postale: Saint-Jeannet
Code postal: 06640
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: john.masson@dushow.com 📧
Adresse Internet: http://www.dushow.com 🌏

2️⃣
Nom: lot nº 1 déclaré sans suite
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Nice Cedex 4
Source: OJS 2015/S 100-181597 (2015-05-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Dushow Lot no 1 déclaré sans suite
Produits/services:
Équipements et appareils de radio, de... Récepteurs de télévision et de radio et... Micros et haut-parleurs Haut-parleurs Dispositifs acoustiques Matériel de sonorisation Enceintes Amplificateurs Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment