Travaux de réhabilitation du lycée Ambroise Vollard situé à Saint-Pierre

SPLA Maraïna

L'objet du marché porte sur la réhabilitation du lycée Ambroise Vollard situé à Saint-Pierre.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-06-01. L'appel d'offres a été publié le 2015-04-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-04-07 Avis de marché
2016-01-05 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-04-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Quantité ou étendue:
La présente consultation est décomposée en 11 lots faisant chacun l'objet d'un marché distinct. Le description de chacun des lots est donné dans la rubrique "Information sur les lots".
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Maraïna
Adresse postale: 38 rue Colbert
Code postal: 97460
Commune postale: Saint-Paul
Contact
Adresse Internet: http://spla-maraina.com 🌏
Courrier électronique: marches@spl-maraina.com 📧
Téléphone: +262 262919160 📞
Fax: +262 262919169 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-04-07 📅
Date limite de soumission: 2015-06-01 📅
Date de publication: 2015-04-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 069-122782
Numéro JO-S: 69
Informations complémentaires
Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale. Complément à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution": La durée de chaque lot court à compter de sa notification à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis. Pour les lots 2, 4, 5, 6,7, 8, 9 et 10: La durée de la tranche ferme court à compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) court à compter de la date figurant sur l'ordre de service valant affermissement de la tranche conditionnelle (ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation), jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée maximale d'affermissement de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) est de six (6) mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, de la tranche ferme. Le délai global d'exécution y compris congés du BTP et période de préparation de l'ensemble des travaux allotis est de treize (13) mois et demi à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. Ce délai global inclue la période de préparation et le délai d'exécution des travaux prévus à chacun des marchés allotis, y compris le délai d'affermissement, la période de préparation et le délai global d'exécution des travaux prévus aux tranches conditionnelles dans le cadre des marchés à tranches. La durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution. Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement, qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux. Pour les lots 2, 4, 5, 6,7, 8, 9 et 10: Le maître de l'ouvrage délivrera: — un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche ferme, y compris la période de préparation; — un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation, valant affermissement de la tranche conditionnelle; Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP. Critères de sélection des candidatures: En application de l'article 52 du code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 3.6 du Règlement de la Consultation ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site: Http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur. Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire Dc4 " Déclaration de sous-traitance " ou équivalent, dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique). Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois: 1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, 2° en qualité de membres de plusieurs groupements. Conditions d'obtention du dossier de consultation: Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://spla-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'article 7.1 du Règlement de la Consultation). Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail. Conditions de remise des offres: sur support papier ou sur un support physique électronique ( à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spla-maraina.achatpublic.com). Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge du candidat. Pour la remise de l'offre par voie dématérialisée, schématiquement, le candidat: 1. Signe la lettre de candidature et l'acte d'engagement, au moyen d'un certificat de signature électronique. 2. Constitue le pli. 3. Signe le pli (en plus des documents préalablement signés) à l'aide du même certificat électronique. 4. Le date. 5. Le télécharge dans la " salle des consultations ". Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB, Dvd-Rom) ou sur un support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être transmise dans un pli fermé portant la mention "Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde". Offre pour le mandat 2015.14 "Travaux de réhabilitation du lycée Ambroise Vollard situé à Saint-Pierre" Offre pour le lot XX - intitulé du lot Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillées au règlement de la consultation. Unité monétaire utilisée: l'euro. Visites: une visite sera organisée par la SPL Maraina. Pour ce faire, 2 dates de rendez-vous ( sur site) sont fixées: le jeudi 23.4.2015 à 9:30 et le jeudi 30.4.2015 à 9:30. Le détail concernant ces visites est indiqué au règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.4.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'objet du marché porte sur la réhabilitation du lycée Ambroise Vollard situé à Saint-Pierre.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Vrd
Brève description: Le lot 1 a pour objet l'ensemble des travaux de terrassement et de VRD.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Démolition/ gros œuvre
Brève description:
Le lot 2 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…
… conditionnelle.Avec en tranche ferme:Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k, Accueil et logement et B1 ( salle de stockage).En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur le bâtiment B1 (salle de stockage).
… conditionnelle.
Avec en tranche ferme:
Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k, Accueil et logement et B1 ( salle de stockage).
En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur le bâtiment B1 (salle de stockage).
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Charpente-couverture
Brève description:
Le lot 3 a pour objet l'ensemble des travaux à réaliser sur le bâtiment I (Internat).
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Revêtements durs
Brève description:
Le lot 4 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…
… conditionnelle.Avec en tranche ferme:Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k, Accueil et logement et B1 ( salle de stockage).En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur le bâtiment B1 (salle de stockage).
… conditionnelle.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries bois et métalliques
Brève description:
Le lot 5 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…
… conditionnelle.Avec en tranche ferme:Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k, Accueil et logement et B1 ( salle de stockage).En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur le bâtiment B1 (salle de stockage).
… conditionnelle.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiserie aluminium
Brève description:
Le lot 6 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…
… conditionnelle.Avec en tranche ferme:Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k, Accueil et logement et B1 ( salle de stockage).En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur le bâtiment B1 (salle de stockage).
… conditionnelle.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Peintures-étanchéités/cloisons-faux plafonds
Brève description:
Le lot 7 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…
… conditionnelle.Avec en tranche ferme:Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k, Accueil et logement et B1 ( salle de stockage).En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k, Accueil et logement et B1 ( salle de stockage).
… conditionnelle.
En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k, Accueil et logement et B1 ( salle de stockage).
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Plomberie sanitaire
Brève description:
Le lot 8 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…
… conditionnelle.Avec en tranche ferme:Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j et K.En tranche conditionnelle:Travaux à réaliser sur les bâtiments I (Internat) et loge gardien.
… conditionnelle.
Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j et K.
En tranche conditionnelle:
Travaux à réaliser sur les bâtiments I (Internat) et loge gardien.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Électricité Cf/Cf
Brève description:
Le lot 9 est décomposé en une (1) tranche ferme et deux (2) tranches…
… conditionnelles:Avec en tranche ferme:Ensemble des travaux sauf ceux des tranches conditionnelles 1 et 2 sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k et Loge et extérieur.En tranche conditionnelle 1:Travaux ne relevant pas de la tranche ferme.En tranche conditionnelle 2: travaux ne relevant pas de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 1;
… conditionnelles:
Ensemble des travaux sauf ceux des tranches conditionnelles 1 et 2 sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i, j, k et Loge et extérieur.
En tranche conditionnelle 1:
Travaux ne relevant pas de la tranche ferme.
En tranche conditionnelle 2: travaux ne relevant pas de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 1;
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Climatisation-ventilation
Brève description:
Le lot 10 est décomposé en une (1) tranche ferme et une (1) tranche…
… conditionnelle.Avec en tranche ferme:Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i et J.En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i et J.
… conditionnelle.
Ensemble des travaux sauf ceux de la tranche conditionnelle sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i et J.
En tranche conditionnelle: travaux à réaliser sur les bâtiments a, b, c, d, e, h, i et J.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description:
Le lot 11 a pour objet l'ensemble des travaux à réaliser sur les Bâtiment a, b, c et I.
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le titulaire des marchés complémentaires dans les conditions prévues à l'article 35 II 5° du code des marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de prendre des décisions de poursuivre dans les conditions fixées à l'article 118 du code des marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure des marchés ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires au sens de l'article 35 II 6° du code des marchés publics.
Des avenants pourront être conclus dans le cadre de l'exécution du marché dans les conditions fixées à l'article 20 du code des marchés publics.
Le calendrier d'exécution de la mise en œuvre de ces différentes options n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis de marché.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats devront fournir à l'appui de leur candidature:
Une lettre de candidature avec identification du candidat ou formulaire Dc1 revêtue de la signature d'une personne habilitée à engager l'entreprise (représentant légal: président, gérant... ou toute autre personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal ou son délégataire dûment autorisé), en cas de groupement, les candidatures sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché.
Afficher plus
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
conformément à l'article 45 I du code des marchés publics " une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché ".
En cas de groupement, l'habilitation du mandataire à représenter l'ensemble des membres du groupement au stade de la candidature et/ou de l'offre.
La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire; les personnes admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du marché,
Afficher plus
Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics, sauf si le candidat fourni le formulaire Dc1 complété et signé.
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents énumérés ci-dessus (à l'exception de la lettre de candidature (ou formulaire Dc1) qui sera commune à l'ensemble des membres du groupement).
Situation économique et financière:
Pour le candidat, ou pour chacun des membres du groupement (le cas échéant):
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Conformément à l'article 45 III du code des marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Les entreprises les plus récentes indiqueront également la date de création de la structure dans le cadre, à la place du ou des chiffres d'affaires concernés.
Capacité technique et professionnelle:
Pour le candidat, ou pour chacun des membres du groupement (le cas échéant):
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
— une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, et les d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Les candidats qui ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, en raison de leur date récente de création, peuvent prouver leur capacité technique par tout autre moyen.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Après attribution du marché, une avance de 30 % sera accordée au titulaire du lot concerné sans besoin de constituer de garantie à première demande. Le remboursement de cette avance interviendra selon les conditions règlementaires.
La retenue de garantie de 5 % peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande dans les conditions fixées à l'article 102 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum.
Il sera fait application des dispositions de la loi no 2013-100 du 28.1.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière, de l'article 98 du code des marchés publics et du décret no 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Afficher plus
Les lots 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la procédure sont traités à prix global et forfaitaire appliqué à tout le marché quelles que soient les quantités exécutées, en application du montant global et forfaitaire total (TTC) (tranche ferme + tranche(s) conditionnelle(s)) indiqué à l'acte d'engagement.
Afficher plus
Les lots 1, 3 et 11 de la procédure sont traités à prix global et forfaitaire appliqué à tout le marché, quelles que soient les quantités exécutées, en application du montant global et forfaitaire (TTC) figurant à l'acte d'engagement.
Les prix de tous les lots sont révisables mensuellement et dès le versement du premier acompte et dans les conditions fixées au cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Une retenue de garantie de 5 % sera exercée sur le montant du marché augmenté de ses avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse.
Le présent marché est financé à 100 % par les fonds propres de la région Réunion. Il est susceptible d'être financé par l'Europe. Le taux de participation de l'Europe au financement du présent marché n'est pas connu au moment de l'envoi de l'avis du marché.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, aucune forme particulière n'est imposée aux candidats. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire (article 51-VI du Code des marchés publics).

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional de la Réunion
Adresse postale: Hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin Moufia - BP 67190
Commune postale: Saint-Denis Cedex 9
Code postal: 97801
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://spla-maraina.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Tous les horaires du présent avis s'entendent en heure locale.
Complément à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution":
La durée de chaque lot court à compter de sa notification à la fin de la garantie de parfait achèvement.
La durée des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis.
Pour les lots 2, 4, 5, 6,7, 8, 9 et 10:
La durée de la tranche ferme court à compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
La durée de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) court à compter de la date figurant sur l'ordre de service valant affermissement de la tranche conditionnelle (ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche conditionnelle, y compris la période de préparation), jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
Afficher plus
La durée maximale d'affermissement de la ou des tranche(s) conditionnelle(s) est de six (6) mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y compris la période de préparation, de la tranche ferme.
Le délai global d'exécution y compris congés du BTP et période de préparation de l'ensemble des travaux allotis est de treize (13) mois et demi à compter de la date figurant sur l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
Afficher plus
Ce délai global inclue la période de préparation et le délai d'exécution des travaux prévus à chacun des marchés allotis, y compris le délai d'affermissement, la période de préparation et le délai global d'exécution des travaux prévus aux tranches conditionnelles dans le cadre des marchés à tranches.
Afficher plus
La durée de la période de préparation est fixée à deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
La période d'approvisionnement est comprise dans ce délai d'exécution.
Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot concerné est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement, qui précise les dates d'intervention relatives à chacun des lots. Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux.
Afficher plus
Le maître de l'ouvrage délivrera pour chaque marché, un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux.
Le maître de l'ouvrage délivrera:
— un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche…
… ferme, y compris la période de préparation;
… conditionnelle, y compris la période de préparation, valant affermissement de la tranche conditionnelle;
Conformément à l'article 19.1.4 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG et au CCAP.
Critères de sélection des candidatures:
En application de l'article 52 du code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 3.6 du Règlement de la Consultation ou qui ne présentent pas des garanties techniques, professionnelles ou financières suffisantes ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Ces documents sont à fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) ou téléchargeables sur le site:
Afficher plus
Http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm remplis conformément aux renseignements demandés par le Pouvoir Adjudicateur.
Conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures seront analysées lot par lot.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces opérateurs économiques et lui.
Afficher plus
Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (tel que par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l'opérateur économique sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature établissant que cet opérateur économique s'engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché, ou le formulaire Dc4 " Déclaration de sous-traitance " ou équivalent, dûment complété, daté et signé par les personnes habilitées à engager juridiquement le candidat et l'opérateur économique).
Afficher plus
Les candidats peuvent présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois:
1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
2° en qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions d'obtention du dossier de consultation:
Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable à l'adresse suivante: https://spla-maraina.achatpublic.com (voir modalités de téléchargement à l'article 7.1 du Règlement de la Consultation).
Aucun dossier de consultation ne sera transmis par mail.
Conditions de remise des offres: sur support papier ou sur un support physique électronique ( à l'adresse indiquée plus haut) ou par voie dématérialisée (https://spla-maraina.achatpublic.com).
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge du candidat.
Pour la remise de l'offre par voie dématérialisée, schématiquement, le candidat:
1. Signe la lettre de candidature et l'acte d'engagement, au moyen d'un certificat de signature électronique.
2. Constitue le pli.
3. Signe le pli (en plus des documents préalablement signés) à l'aide du même certificat électronique.
4. Le date.
5. Le télécharge dans la " salle des consultations ".
Les candidats peuvent assortir leur offre électronique d'une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB, Dvd-Rom) ou sur un support papier et faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde devra être transmise dans un pli fermé portant la mention "Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde".
Afficher plus
Offre pour le mandat 2015.14
"Travaux de réhabilitation du lycée Ambroise Vollard situé à Saint-Pierre"
Offre pour le lot XX - intitulé du lot
Le contenu des offres et les exigences formelles de présentation sont détaillées au règlement de la consultation.
Unité monétaire utilisée: l'euro.
Visites: une visite sera organisée par la SPL Maraina. Pour ce faire, 2 dates de rendez-vous ( sur site) sont fixées: le jeudi 23.4.2015 à 9:30 et le jeudi 30.4.2015 à 9:30.
Le détail concernant ces visites est indiqué au règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.4.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon CS 61107 - BP 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Téléphone: +262 262924360 📞
Adresse Internet: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à l'attention de M. le greffier en chef
Source: OJS 2015/S 069-122782 (2015-04-07)
Avis d'attribution de marché (2016-01-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 354 008,38 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +262 262919164 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-05 📅
Date de publication: 2016-01-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 003-002340
Se réfère à l'avis: 2015/S 069-122782
Numéro JO-S: 3
Informations complémentaires
La date d'attribution figurant plus haut correspond à la date de notification des marchés. S'agissant des lots 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, la valeur totale finale indiquée s'entend toutes tranches confondues. Les pièces du marché sont consultables sur demande écrite à l'adresse suivante: marches@spl-maraina.com Autres publications antérieures concernant le même marché: — avis complémentaire paru dans le Quotidien de la Réunion en date du 10.4.2015 (réf: 577931), — avis complémentaire paru dans le Journal de l'île de la Réunion en date du 10.4.2015 (réf: 172559-2110). Références de l'avis initial paru au BOAMP: Avis n° 15-49654 publié le 8.4.2015. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP: Annonce n° 15-49654, mise en ligne le 8.4.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.1.2016.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (55)
2. Valeur technique (45)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-11-09 📅
Nom: Sports Paysages Solutions
Adresse postale: 4 rue Henri Madoré, ZI Les Sables
Commune postale: Étang-Salé
Code postal: 97427
Pays: La Réunion 🇷🇪

2️⃣
Nom: Groupement GTA/STA/CTA
Adresse postale: 2 allée Bonnier, immeuble Europa I
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97400

3️⃣
Nom: BTP Pro
Adresse postale: 15 impasse des Troénes
Commune postale: Saint-Pierre
Code postal: 97410

4️⃣
Nom: SBK Peinture
Adresse postale: 34 route de Fatima Bernica
Commune postale: Saint-Paul
Code postal: 97435

5️⃣
Nom: Cmtb ii
Adresse postale: 71 E rue Paul Verlaine Trois Mares
Commune postale: Le Tampon
Code postal: 97430

6️⃣
Nom: Goindinpony
Adresse postale: 8 rue Parmentier
Commune postale: Sainte-Suzanne
Code postal: 97441

7️⃣
Nom: Tout Bati Conception
Adresse postale: 11 chemin Deroland
Commune postale: Sainte-Anne
Code postal: 97437

8️⃣
Nom: Sanit-Sol
Adresse postale: 1 chemin Falaise Ligne des Bambous
Commune postale: Ravine-des-Cabris
Code postal: 97432

9️⃣
Nom: Altis
Adresse postale: 301 rue Andropolis
Commune postale: Saint-André
Code postal: 97440

1️⃣0️⃣
Nom: Bourbon Froid
Adresse postale: 103 rue Léopold Rambaud
Commune postale: Sainte-Clotilde Cedex
Code postal: 97495

1️⃣1️⃣
Nom: Cegelec
Adresse postale: avenue Théodore Drouhet, ZAC 2000, BP 94
Commune postale: Le Port Cedex
Code postal: 97823

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Région Pierre Lagourgue, avenue René Cassin Moufia, BP 67190
Pays: La Réunion 🇷🇪
Contact
Point de contact: Mme la présidente directrice générale, service marchés

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon, CS 61107, BP 2024
Pays: La Réunion 🇷🇪
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion à l'attention de M. le greffier en chef
Source: OJS 2016/S 003-002340 (2016-01-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
ALTIS Bourbon Froid BTP Pro Cegelec CMTB II Goindinpony Groupement GTA/STA/CTA Sanit-Sol SBK peinture Sports Paysages Solutions
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de restructuration