Travaux de reconstruction sur la Rd113 suite aux intempéries de l'automne 2014 sur les communes de Saint Laurent Le Minier et Montdardier

Conseil général du Gard

Travaux de reconstruction sur la Rd113 suite aux intempéries de l'automne 2014 sur les communes de Saint Laurent Le Minier et Montdardier.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-09-03. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-07-17 Avis de marché
2015-08-03 Informations complémentaires
2015-12-11 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réparation de routes
Quantité ou étendue: Marché fractionné à tranches pour chaque lot.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réparation de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Gard
Adresse postale: Hôtel du Département, 3 rue Guillemette
Code postal: 30044
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.gard.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-17 📅
Date limite de soumission: 2015-09-03 📅
Date de publication: 2015-07-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 139-255734
Numéro JO-S: 139
Informations complémentaires
Il n'est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni de calendrier détaillé d'exécution. Il est fixé une période de préparation d'une durée de 30 jours comprise dans le délai d'exécution du marché. Le titulaire du lot principal (lot no1) sera chargé de la coordination et de la planification des travaux de chacun des lots. Unité monétaire: euro les pièces de la candidature et de l'offre seront transmises dans un pli unique. Dématérialisation des procédures: Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel). Dossier de consultation gratuit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de reconstruction sur la Rd113 suite aux intempéries de l'automne 2014 sur les communes de Saint Laurent Le Minier et Montdardier.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Chaussée/Cadre/Terrassement
Brève description:
Tf: 3 chantiers (réparation de pont, réparation de chaussée et de traversée hydraulique, reconstruction de…
… chaussée).Tc1: 4 chantiers (reconstruction de la tête amont d'un aqueduc, reconstruction d'un aqueduc, reconstruction de chaussée...).
… chaussée).
Tc1: 4 chantiers (reconstruction de la tête amont d'un aqueduc, reconstruction d'un aqueduc, reconstruction de chaussée...).
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est de 2 mois pour la tranche ferme et de 1 mois pour la tranche conditionnelle no1.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Maçonnerie
Brève description:
Tf: 5 chantiers (réparation de pont, reconstruction de mur de soutènement, reconstruction de…
… parapet...)tc1: 8 chantiers (reconstruction de mur de soutènement).
… parapet...)
tc1: 8 chantiers (reconstruction de mur de soutènement).
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est de 3 mois pour la tranche ferme et de 3 mois pour la tranche conditionnelle no1.
Description des options:
Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du contrat conformément à l'article 35 II 6° du Cmp.
Pour chaque lot, les travaux comportent 1 tranche ferme et une tranche conditionnelle.
Numéro de référence: 15D2E017
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département du Gard (30).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Critères de sélection des candidats:
Garanties et capacités techniques et financières
capacités professionnelles
renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Application des articles 43, 44, 45 et 52 du code des marchés publics)
Afficher plus
situation juridique — capacité économique et capacité technique — références requises:
Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune garantie financière ne sera exigée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
Prix unitaires, révisables par actualisation.
Modalités de règlement des comptes: Conditions du C.C.A.P.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financement: fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement solidaire.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;
— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations jugé au vu du détail estimatif (60)
2. Valeur technique des prestations appréciée au vu du mémoire technique et environnemental (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Ou accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil départemental
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.gard.fr 🌏
Nom: Conseil départemental du Gard
Adresse postale: Direction générale adjointe des déplacements, des Infrastructures et du foncier — direction de l'entretien et de l'exploitation — 3 rue Guillemette
Point de contact: Renseignements administratifs auprès de Mme Sabrina Rompteau (fax: +33 466703600), renseignements techniques auprès de M. Djamel Boucceredj (fax: +33 466705364)
Courrier électronique: dcp-personnepublique@gard.fr 📧
URL pour informations complémentaires: https://marchespublics.gard.fr 🌏
Adresse postale: Direction de la commande publique — Hôtel Carénou — 14 rue Bernard Aton
Fax: +33 466703600 📠
URL des documents: https://marchespublics.gard.fr 🌏
Adresse postale: Envoi postal ou dépôt contre récépissé: direction de la commande publique — Hôtel Carénou — 14 rue Bernard Aton (horaires: de 8:30 à 11:30 et de 14:00 à 16:00)
URL pour la participation: https://marchespublics.gard.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15D2E017
Informations complémentaires
Il n'est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni de calendrier détaillé d'exécution. Il est fixé une période de préparation d'une durée de 30 jours comprise dans le délai d'exécution du marché. Le titulaire du lot principal (lot no1) sera chargé de la coordination et de la planification des travaux de chacun des lots.
Afficher plus
Unité monétaire: euro
les pièces de la candidature et de l'offre seront transmises dans un pli unique.
Dématérialisation des procédures: Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel).
Afficher plus
Dossier de consultation gratuit.
Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Code postal: 30941
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 139-255734 (2015-07-17)
Informations complémentaires (2015-08-03)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-03 📅
Date de publication: 2015-08-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 150-276568
Se réfère à l'avis: 2015/S 139-255734
Numéro JO-S: 150
Source: OJS 2015/S 150-276568 (2015-08-03)
Avis d'attribution de marché (2015-12-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-11 📅
Date de publication: 2015-12-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 243-440735
Numéro JO-S: 243
Informations complémentaires
Date de signature du marché: 11.11.2015. Modalités de consultation du marché: après demande écrite, auprès de M. le président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9 Montants HT: Lot 1: 176 014,15 EUR HT, soit 153 347,15 EUR HT au titre de la tranche ferme et 22 667,00 EUR HT au titre de la tranche conditionnelle 1. Lot 2: 486 983,00 EUR HT, soit 237 812,50 EUR HT au titre de la tranche ferme et 249 170,50 EUR HT au titre de la tranche conditionnelle 1. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce no 15-110942, mise en ligne le 17.7.2015. Références de publication rectificative. Annonce n° 15-120796, mise en ligne le 3.8.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.12.2015.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-02 📅
Nom: René Germain Sarl
Adresse postale: Mont du Moulin
Commune postale: Lanuejols
Code postal: 30750

2️⃣
Nom: Groupement solidaire Serra &Amp; Fils / Chapelle/Legrand/Triaires Frères mandataire: Serra &Amp; Fils
Adresse postale: 3 rue de la Prairie
Commune postale: Le Vigan
Code postal: 30120

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010, 16 avenue Feuchères, CS 88010
Source: OJS 2015/S 243-440735 (2015-12-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Groupement solidaire Serra & Fils /... René Germain SARL
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de construction d'autoroutes,... Travaux routiers Travaux de réparation de routes Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers