Travaux de modification substantielle du barrage de Mervent - lot no3: Electricité - contrôle - commande vantellerie et turbines de l'usine hydroélectrique - nouvelle consultation suite à déclaration sans suite

SIAEP de la Forêt de Mervent

Travaux de modification substantielle du barrage de Mervent - lot no3 Electricité - contrôle - commande vantellerie et turbines de l'usine hydroélectrique - nouvelle consultation suite à déclaration sans suite.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-27. L'appel d'offres a été publié le 2015-03-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-03-24 Avis de marché
2016-01-06 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-03-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement du bâtiment
Quantité ou étendue:
La réhabilitation des dispositifs électriques et de contrôle commande de l'usine hydroélectrique:-Déplacement des installations de puissance au niveau de la nouvelle station de pompage et extension du local adéquate (Approvisionnement et installation du transformateur d'évacuation d'énergie 20 kv - 2 500 kva, Remplacement du transformateur des auxiliaires, Schéma HTA 20 kv à revoir avec réutilisation des cellules existantes et ajout de cellules neuves),-contrôle commande à revoir entièrement,-régulation de vitesse et de tension à remplacer,-atelier d'énergie à remplacer, éventuellement, après étude,-démontage alternateur (rotor et stator ) pour entretien et maintenance en atelier du titulaire,- rénovation, réhabilitation des organes d'admission: vannes de pied de type papillon, boulonnerie des matériels, directrices... ;- révision des paliers;- révision des turbines;- pont roulant à rénover ou remplacer.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement du bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SIAEP de la Forêt de Mervent
Adresse postale: 57 rue Paul Emile Victor, CS 90041
Code postal: 85036
Commune postale: La Roche-sur-Yon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.vendee-eau.fr 🌏
Courrier électronique: vendee-eau@vendee-eau.fr 📧
Téléphone: +33 251248200 📞
Fax: +33 251248201 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-24 📅
Date limite de soumission: 2015-04-27 📅
Date de publication: 2015-03-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 062-107335
Numéro JO-S: 62
Informations complémentaires
Il s'agit d'un appel à candidatures. Il n'y a pas de DCE à ce stade de la procédure. Les candidatures seront adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé à l'adresse susmentionnée. Dans ce cas, le candidat joindra obligatoirement une copie de son dossier de candidature sur cd-rom. L'Enveloppe portera l'indication du marché ainsi que le(s) lot(s) au(x)quel(s) elle se rapporte et la mention "Ne pas ouvrir". Les candidatures pourront également être transmises par voie dématérialisée depuis le site internet http://www.vendee-eau.fr, rubrique "Espace marchés". Depuis le 1.1.2014, le SIAEP dispose d'une nouvelle plateforme de dématérialisation. Pour éviter les problèmes de transmission au dernier moment, les candidats sont invités à s'inscrire et faire des essais de façon anticipée, avant la remise des candidatures. Dans le cas d'une remise électronique, les fichiers seront transmis au format .pdf ou .doc ou .xls. Les documents devant être signés doivent l'être à l'aide d'un certificat de signature électronique dans des conditions conformes à l'arrêté du 15.6.2012. Si le signataire utilise un certificat de signature autre que ceux référencés RGS, il doit préciser la procédure permettant de vérifier la validité de la signature. Le candidat déposant un pli électronique sur la présente plateforme de dématérialisation doit impérativement utiliser un certificat de signature électronique pour les pièces devant être signées (exemple: DC 1). La personne physique à qui est délivrée le certificat de signtaure doit être habilitée à engager l'organisme qu'elle représente. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'acheteur public peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'information administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. Le dossier de consultation sera envoyé aux candidats admis à présenter une offre et sera accessible aux mêmes candidats par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation du SIAEP Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.3.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de modification substantielle du barrage de Mervent - lot no3 Electricité - contrôle - commande vantellerie et turbines de l'usine hydroélectrique - nouvelle consultation suite à déclaration sans suite.
Numéro du lot: 3
Brève description:
Electricité - contrôle-commande, vantellerie et turbines de l'usine hydroélectrique.
Informations complémentaires sur les lots: Durée: 6 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
La réhabilitation des dispositifs électriques et de contrôle commande de l'usine hydroélectrique:
-Déplacement des installations de puissance au niveau de la nouvelle station de pompage et extension du local adéquate (Approvisionnement et installation du transformateur d'évacuation d'énergie 20 kv - 2 500 kva, Remplacement du transformateur des auxiliaires, Schéma HTA 20 kv à revoir avec réutilisation des cellules existantes et ajout de cellules neuves),
Afficher plus
-contrôle commande à revoir entièrement,
-régulation de vitesse et de tension à remplacer,
-atelier d'énergie à remplacer, éventuellement, après étude,
-démontage alternateur (rotor et stator ) pour entretien et maintenance en atelier du titulaire,
- rénovation, réhabilitation des organes d'admission: vannes de pied de type papillon, boulonnerie des matériels, directrices... ;
- révision des paliers;
- révision des turbines;
- pont roulant à rénover ou remplacer.
Description des options:
Les candidats devront répondre obligatoirement aux prestations supplémentaires (options) suivantes:
-Remplacement des vannes de pied type papillon;
-mise en place de roues neuves (turbines Francis);
-Approvisionnement et raccordement de bypass,
-approvisionnement et installation de batardeaux aval.
Numéro de référence: 15SI11TX
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Barrage, 85200 Mervent.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Formulaire DC 1 (dans sa dernière version) dûment complété, daté et signé ou lettre de candidature dûment datée et signée précisant le nom, l'adresse et le numéro SIRET du candidat individuel ou des membres du groupement, le libellé exact de la procédure, si le candidat se présente seul ou en groupement. Dans ce dernier cas, préciser la forme et la composition des membres du groupement et désigner le mandataire (en cas de groupement conjoint, préciser si le mandataire est conjoint ou solidaire);
Afficher plus
- déclaration justifiant que le candidat individuel ou les membres du groupement n'entrent dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance no2005-649 du 6.6.2005 et au 2° de l'article 29 de la loi no2005-102 du 11.2.2005;
Afficher plus
- attestation de l'exactitude des renseignements relatifs aux capacités fournis à l'appui de la candidature;
- habilitation du mandataire par ses co-traitants le cas échéant;
- documents(s) justifiant que le signataire (ou les signataires en cas de groupement) a (ont) le pouvoir d'engager la (les) personne(s) qu'il(s) représente(nt) (extrait K-Bis ou équivalent, délégation de pouvoir...);
- formulaire DC 2 complété ou forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement;
- déclaration par laquelle le candidat affirme qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente, ou copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire au sens de l'article L631-1 du Code du Commerce ou une procédure équivalente régie par un droit étranger.
Afficher plus
Situation économique et financière:
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché au cours des 3 derniers exercices disponibles;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
- déclarations indiquant les moyens techniques (locaux, agences, matériels, engins) et humains,
- références sur les 5 dernières années pour des travaux de même nature (électricité, contrôle-commande, turbines, vantellerie) avec, pour les plus importants, des attestations de bonne exécution indiquant montant, date et lieu des travaux,
- certificats de qualifications professionnelles: preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tous moyens, notamment par des certificats d'identité professionnelle et/ou des références de travaux, attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations pour lesquelles il se porte candidat, et en particulier pour les domaines suivants: usines hydroélectriques, électricité-contrôle-commande, turbines, vantellerie.
Afficher plus
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'une équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financières) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature et présente la déclaration de sous-traitance (formulaire DC 4) dûment complétée et signée, pour chaque sous-traitant sur lesquel le candidat compte s'appuyer pour présenter sa candidature.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % (elle pourra être remplacée par une garantie à première demande).
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. Le délai global de paiement est celui fixé dans l'article 98 du Code des Marchés Publics, soit 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marchés sera conclu avec une entreprise individuelle ou un groupement d'entreprises conjoint avec mandataire solidaire. Le cas échéant, le SIAEP pourra modifier la forme initiale du groupement pour satisfaire à cette disposition.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60 %), dont organigramme et organisation du cahntier (10 %), mémoire technique décrivant les méthodes et les moyens utilisés (40 %), sécurité du chantier et protection du chantier contre les crues (5 %), SOPAC (scéma organisationnel d'un plan assurance qualité) et SOPAE (schéma organisationnel d'un plan assurance environnement (5 %)
2. Montant des travaux (30 %)
3. Délais (10 %), dont délai (5 %), cohérence avec le planning prévisionnel description du principe de gestion des eaux et moyens matériels et humains affectés à ce chantier (5 %)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Nom: Tractebel Engineering
Adresse postale: 180 rue Guy Arnaud
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30900
Point de contact: Anne-Sophie Prost ou Olivier Jullien
Téléphone: +33 466573063 📞
Courrier électronique: anne-sophie.prost@gdfsuez.com 📧
Fax: +33 466040569 📠
Nom: SIAEP Forêt de Mervent
Adresse postale: 57 rue Paul Emicle Victor, CS 90041
Point de contact: M. le président
URL pour la participation: http://www.vendee-eau.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15SI11TX
Informations complémentaires
Il s'agit d'un appel à candidatures. Il n'y a pas de DCE à ce stade de la procédure.
Les candidatures seront adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé à l'adresse susmentionnée. Dans ce cas, le candidat joindra obligatoirement une copie de son dossier de candidature sur cd-rom.
L'Enveloppe portera l'indication du marché ainsi que le(s) lot(s) au(x)quel(s) elle se rapporte et la mention "Ne pas ouvrir". Les candidatures pourront également être transmises par voie dématérialisée depuis le site internet http://www.vendee-eau.fr, rubrique "Espace marchés".
Afficher plus
Depuis le 1.1.2014, le SIAEP dispose d'une nouvelle plateforme de dématérialisation. Pour éviter les problèmes de transmission au dernier moment, les candidats sont invités à s'inscrire et faire des essais de façon anticipée, avant la remise des candidatures.
Afficher plus
Dans le cas d'une remise électronique, les fichiers seront transmis au format .pdf ou .doc ou .xls. Les documents devant être signés doivent l'être à l'aide d'un certificat de signature électronique dans des conditions conformes à l'arrêté du 15.6.2012. Si le signataire utilise un certificat de signature autre que ceux référencés RGS, il doit préciser la procédure permettant de vérifier la validité de la signature.
Afficher plus
Le candidat déposant un pli électronique sur la présente plateforme de dématérialisation doit impérativement utiliser un certificat de signature électronique pour les pièces devant être signées (exemple: DC 1).
La personne physique à qui est délivrée le certificat de signtaure doit être habilitée à engager l'organisme qu'elle représente.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'acheteur public peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'information administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Afficher plus
Le dossier de consultation sera envoyé aux candidats admis à présenter une offre et sera accessible aux mêmes candidats par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation du SIAEP
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.3.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44041
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 062-107335 (2015-03-24)
Avis d'attribution de marché (2016-01-06)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: 57 rue Paul Émile Victor — CS 90041

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-06 📅
Date de publication: 2016-01-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 006-006148
Se réfère à l'avis: 2015/S 062-107335
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2016.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-12-28 📅
Nom: Dynelec / Ortec / Jeumont Electric Maintenance
Adresse postale: avenue des Pyrénées
Commune postale: Mazères-sur-Salat
Code postal: 31260
Pays: France 🇫🇷

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Source: OJS 2016/S 006-006148 (2016-01-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction d'ouvrages... Travaux de construction d'ouvrages... Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de chauffage... Installations électrotechniques Travaux relatifs aux turbines