Travaux de modification substantielle du barrage de Mervent (3 lots)

SIAEP de la Forêt de Mervent

La présente consultation est relative aux travaux de modification substantielle du barrage de Mervent (3 lots).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-02-20. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-19 Avis de marché
2015-01-23 Informations complémentaires
2015-09-11 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-01-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:
Les travaux, objet de la présente consultation, sont relatifs à des modifications substantielles à apporter à ce barrage qui portent principalement sur:— le renforcement de la capacité d'évacuation des crues afin de porter la capacité globale d'évacuation à 750 m3/s,— des modifications importantes à apporter aux ouvrages existant au pied aval du barrage,— un traitement complémentaire des fondations de la voûte existante (injections pour voile d'étanchéité, et forage pour rideau de drainage),— une reprise de l'ensemble de son dispositif d'auscultation,— un diagnostic et une rénovation des dispositifs de prise d'eau et de vidange,— la démolition et le désamiantage des bâtiments et ouvrages désaffectés situés en aval de l'ouvrage,— la démolition de trois logements situés à l'extérieur de l'emprise de l'usine de traitement,— la réhabilitation des dispositifs électriques et de contrôle commande de l'usine hydroélectrique.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: SIAEP de la Forêt de Mervent
Adresse postale: 57 rue Paul Émile Victor — ZAC Bell — CS 90041
Code postal: 85036
Commune postale: La Roche-sur-Yon Cédex
Contact
Téléphone: +33 251248200 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-19 📅
Date limite de soumission: 2015-02-20 📅
Date de publication: 2015-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 015-022174
Numéro JO-S: 15
Informations complémentaires
Il s'agit d'un appel à candidatures. Il n'y a pas de DCE à ce stade de la procédure. Une visite obligatoire du site du barrage sera organisée pour les candidats admis à présenter une offre, pendant la phase de consultation. Les candidatures seront adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé à l'adresse susmentionnée. L'enveloppe portera l'indication du marché ainsi que le(s) lot(s) au(x)quel(s) elle se rapporte et la mention «Ne pas ouvrir». Les candidatures pourront également être transmises par voie dématérialisée depuis le site internet http://www.vendee-eau.fr, rubrique «Espace marchés». Depuis le 1.1.2014, le SIAEP dispose d'une nouvelle plateforme de dématérialisation. Pour éviter les problèmes de transmission au dernier moment, les candidats sont invités à s'inscrire et faire des essais de façon anticipée, avant la remise des candidatures. Dans le cas d'une remise électronique, les fichiers seront transmis au format .pdf ou .doc ou .xls. Les documents devant être signés doivent l'être à l'aide d'un certificat de signature électronique dans des conditions conformes à l'arrêté du 15.6.2012. Si le signataire utilise un certificat de signature autre que ceux référencés RGS, il doit préciser la procédure permettant de vérifier la validité de la signature. Le dossier de consultation sera envoyé aux candidats admis à présenter une offre et sera accessible aux mêmes candidats par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation du SIAEP. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'acheteur public peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'information administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. Les candidats devront également envoyer une copie de leur dossier de candidature par mail, le vendredi 20.2.2015 entre 12:00 et 17:00, aux adresses suivantes: — anne-sophie.prost@gdfsuez.com; — emmanuel.pouclet@vendee-eau.fr; — etienne.thery@vendee-eau.fr . Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation est relative aux travaux de modification substantielle du barrage de Mervent (3 lots).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Travaux de démolition de l'ancienne usine hydroélectrique de Mervent et de génie civil et vantellerie du barrage
Brève description:
Les prestations incluses dans le lot 1 sont les suivantes: renforcement de la capacité d'évacuation des crues, la modification des ouvrages existants au pied aval du barrage, le traitement de la fondation de la voute existante, la reprise de l'ensemble du dispositif d'auscultation du barrage, la rénovation des dispositifs de prise d'eau et de vidange, les aménagements de montaison et dévalaison des anguilles, les travaux connexes.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots: Durée du marché: 24 mois (dont un délai de préparation de 2 mois).
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Démolition de l'ancienne station de traitement d'eau potable existante et de trois logements
Brève description:
Les prestations incluses dans le lot 2 sont les…
… suivantes:— la démolition et le désamiantage de l'ancienne l'usine de traitement d'eau et de l'ensemble des infrastructures;— la démolition de trois logements.
… suivantes:
— la démolition et le désamiantage de l'ancienne l'usine de traitement d'eau et de l'ensemble des infrastructures;
— la démolition de trois logements.
Informations complémentaires sur les lots: Durée du marché: 20 semaines (dont un délai de préparation de 4 semaines).
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Électricité et contrôle commande de l'usine hydroélectrique
Brève description:
Les travaux sont relatifs à la réhabilitation des dispositifs électriques et de contrôle commande de l'usine hydroélectrique existante.
Informations complémentaires sur les lots: Durée du marché: 6 mois (dont un délai de préparation d'un mois).
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Les travaux, objet de la présente consultation, sont relatifs à des modifications substantielles à apporter à ce barrage qui portent principalement sur:
— le renforcement de la capacité d'évacuation des crues afin de porter la capacité globale d'évacuation à 750 m
— des modifications importantes à apporter aux ouvrages existant au pied aval du barrage,
— un traitement complémentaire des fondations de la voûte existante (injections pour voile d'étanchéité, et forage pour rideau de drainage),
— une reprise de l'ensemble de son dispositif d'auscultation,
— un diagnostic et une rénovation des dispositifs de prise d'eau et de vidange,
— la démolition et le désamiantage des bâtiments et ouvrages désaffectés situés en aval de l'ouvrage,
— la démolition de trois logements situés à l'extérieur de l'emprise de l'usine de traitement,
— la réhabilitation des dispositifs électriques et de contrôle commande de l'usine hydroélectrique.
Description des options:
Seulement pour le lot no 3 (électricité et contrôle commande de l'usine hydroélectrique), les candidats devront répondre obligatoirement aux options suivantes:
— la mise en place de roues neuves,
— l'approvisionnement et le raccordement d'un bypass,
— l'approvisionnement et l'installation d'un batardeau aval.
La durée du marché est de 29 mois fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux.
Numéro de référence: 15SI11TX
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Barrage, 85200 Mervent.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Formulaire DC 1 (dans sa dernière version) dûment complété, daté et signé ou lettre de candidature dûment datée et signée précisant le nom, l'adresse et le numéro SIRET du candidat individuel ou du membre du groupement, le libellé exact de la procédure, si le candidat se présente seul ou en groupement. Dans ce dernier cas, préciser la forme et la composition des membres du groupement et désigner le mandataire (en cas de groupement conjoint, préciser si le mandataire est conjoint ou solidaire); déclaration justifiant que le candidat individuel ou le membre du groupement n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 et au 2° de l'article 29 de la loi nº 2005-102 du 11.2.2005; attestation de l'exactitude des renseignements relatifs aux capacités fournis à l'appui de la candidature; habilitation du mandataire par ses co-traitants le cas échéant;
Afficher plus
— documents(s) justifiant que le signataire (ou les signataires en cas de groupement) a (ont) le pouvoir d'engager la (les) personne(s) qu'il(s) représente(nt) (extrait K-Bis ou équivalent, délégation de pouvoir...);
— formulaire DC 2 complété ou forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement; déclaration par laquelle le candidat affirme qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente, ou copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire au sens de l'article L631-1 du code du commerce ou une procédure équivalente régie par un droit étranger.
Afficher plus
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché au cours des 3 derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
— déclarations indiquant les moyens techniques (locaux, agences, matériels, engins) et humains,
— références sur les 5 dernières années pour des travaux de même nature (dont au moins une concernant un barrage pour le lot nº 1) avec, pour les plus importants, des attestations de bonne exécution indiquant montant, date et lieu des travaux,
— certificats de qualifications professionnelles: preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tous moyens, notamment par des certificats d'identité professionnelle et des références de travaux, attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations pour lesquelles il se porte candidat, et en particulier pour les domaines suivants: travaux publics de barrages en béton avec coffrages techniques (coffrages courbes), génie civil, démolitions, injections, clapet de surface.
Afficher plus
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'une équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financières) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée. Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. Le délai global de paiement est celui fixé dans l'article 98 du code des marchés publics, soit 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les marchés seront conclus avec une entreprise individuelle ou un groupement d'entreprises conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation. Les entreprises ont la possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Cette possibilité n'est toutefois pas offerte au mandataire d'un groupement.
Afficher plus
Pour le lot 1, le mandataire sera l'entreprise compétente en génie civil.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre: 60 % dont organigramme et organisation du chantier (10 %), mémoire technique décrivant les méthodes et les moyens mobilisés (40 %), sécurité du chantier et protection du chantier contre les crues (5 %), SOPAQ (schéma organisationnel d'un plan assurance qualité) et SOPAE (schéma organisationnel d'un plan assurance environnement) (5 %)
2. Montant des travaux: 30 %
3. Délais: 10 % dont délai (5 %); cohérence avec le planning prévisionnel, la description du principe de gestion des eaux envisagé et les moyens matériels et humains affectés à ce chantier (5 %)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.vendee-eau.fr 🌏
Nom: Tractebel engineering
Adresse postale: 180 rue Guy Arnaud
Commune postale: Nimes
Code postal: 30900
Point de contact: Anne-Sophie Prost ou Olivier Jullien
Téléphone: +33 466573063 📞
Courrier électronique: anne-sophie.prost@gdfsuez.com 📧
Fax: +33 466040569 📠
Nom: SIAEP de la Foret de Mervent
Adresse postale: ZAC Bell — 57 rue Paul Emile Victor — CS 90041
Commune postale: La Roche-sur-Yon Cedex
Point de contact: M. Michel Bossard, président
Fax: +33 251248201 📠
URL pour la participation: http://www.vendee-eau.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15SI11TX
Informations complémentaires
Il s'agit d'un appel à candidatures. Il n'y a pas de DCE à ce stade de la procédure.
Une visite obligatoire du site du barrage sera organisée pour les candidats admis à présenter une offre, pendant la phase de consultation.
Les candidatures seront adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé à l'adresse susmentionnée.
L'enveloppe portera l'indication du marché ainsi que le(s) lot(s) au(x)quel(s) elle se rapporte et la mention «Ne pas ouvrir». Les candidatures pourront également être transmises par voie dématérialisée depuis le site internet http://www.vendee-eau.fr, rubrique «Espace marchés».
Afficher plus
Depuis le 1.1.2014, le SIAEP dispose d'une nouvelle plateforme de dématérialisation. Pour éviter les problèmes de transmission au dernier moment, les candidats sont invités à s'inscrire et faire des essais de façon anticipée, avant la remise des candidatures.
Afficher plus
Dans le cas d'une remise électronique, les fichiers seront transmis au format .pdf ou .doc ou .xls. Les documents devant être signés doivent l'être à l'aide d'un certificat de signature électronique dans des conditions conformes à l'arrêté du 15.6.2012. Si le signataire utilise un certificat de signature autre que ceux référencés RGS, il doit préciser la procédure permettant de vérifier la validité de la signature.
Afficher plus
Le dossier de consultation sera envoyé aux candidats admis à présenter une offre et sera accessible aux mêmes candidats par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation du SIAEP.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'acheteur public peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'information administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Afficher plus
Les candidats devront également envoyer une copie de leur dossier de candidature par mail, le vendredi 20.2.2015 entre 12:00 et 17:00, aux adresses suivantes:
— anne-sophie.prost@gdfsuez.com;
— emmanuel.pouclet@vendee-eau.fr;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44041
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 015-022174 (2015-01-19)
Informations complémentaires (2015-01-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-23 📅
Date limite de soumission: 2015-02-24 📅
Date de publication: 2015-01-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 019-029794
Se réfère à l'avis: 2015/S 15-022174
Numéro JO-S: 19
Source: OJS 2015/S 019-029794 (2015-01-23)
Avis d'attribution de marché (2015-09-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 57 rue Paul Emile, Victor-Zac Bell — CS 90041
Commune postale: La Roche-sur-Yon Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-11 📅
Date de publication: 2015-09-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 179-324525
Numéro JO-S: 179
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution n°: 15 A, annonce n° 165 du 22.1.2015. Références de publication rectificative. Parution n°: 18 A, annonce n° 172 du 27.1.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.9.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre: 60 % dont organigramme et organisation du chantier (10 %), mémoire technique décrivant les méthodes et les moyens mobilisés (40 %), sécurité du chantier et protection du chantier contre les crues (5 %), SOPAQ (schéma organisationnel d'un plan assurance qualité) et SOPAE (schéma organisationnel d'un plan assurance environnement) (5 %).
2. Montant des travaux: 30 %.
3. Délais: 10 % dont délai (5 %); cohérence avec le planning prévisionnel, la description du principe de gestion des eaux envisagé et les moyens matériels et humains affectés à ce chantier (5 %).

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-09-07 📅
Nom: Demathieu BARD Construction/ROUBY Industrie
Commune postale: Couëron
Code postal: 44220
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-09-04 📅
Nom: Clenet-Palardy/Tecknik Amiante
Commune postale: Champagné-les-Marais
Code postal: 85450
Source: OJS 2015/S 179-324525 (2015-09-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Clenet-Palardy/Tecknik Amiante Demathieu BARD Construction/ROUBY Industrie
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de construction complète ou... Travaux d'équipement du bâtiment