Travaux de gros œuvre et de second œuvre architectural des locaux techniques en édicule pour la partie en surface

Quantité ou étendue

Les prestations feront l'objet d'un marché fractionné à tranches conditionnelles en application de l'article 72 du code des marchés publics. Elles feront l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle définies ci-après:Les locaux techniques en tranche ferme (Tf) sont les suivants:— sous-station de recharge 06 de Carras (car),— sous-station de recharge, le local de signalisation et d'exploitation 01 à l'aéroport Terminal 2 (At2),— sous-station de recharge, le local de signalisation et d'exploitation 02 au pôle multimodal Saint-Augustin Nord (pmn),— locaux d'exploitation pour les terminus bus de Ferber et de Magnan (FER et Mag).Les locaux techniques en tranche conditionnelle (Tc) sont les suivants:— local de signalisation et d'exploitation 06 de Saint-Isidore (ISI),— sous-Station de recharge, le local de signalisation et d'exploitation 05 au stade Allianz Riviera (sar),— sous-Station de recharge 04 de Pontrémoli (pon),— local de signalisation 03 au carrefour Digue des français Nord (Df2).Il n'est prévu, ni indemnité de dédit, ni indemnité d'attente.— durée du marché.Le délai global de la tranche ferme est fixé à 29 mois et 15 jours, y compris 2 mois de période de préparation.Le délai global de la tranche conditionnelle est fixé à 22 mois.Le délai d'exécution de chaque tranche part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche. Ce délai inclut la période de préparation.Délais limites d'affermissement des tranches conditionnelles à compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme:Tranche conditionnelle: 24 mois.Le marché ne sera pas reconduit.

Informations complémentaires

1. Les délais d'exécution fixés pour chacune des tranches sont les suivants:

— v5570 — marché de locaux techniques — tranche ferme.

Notification du démarrage de la période de préparation: dénomination: Tf0, description: OS.

Délai fin de période de préparation: description: Tf0+2.

Délai partiel fin de travaux de bâtiments: du centre de maintenance Nikaïa exclus, à la station Carras, y compris Df2 et Ssr6 (Car) hors branche Aéroport: dénomination: Dp01, description Tf0+24.

Notification du démarrage des travaux du terminal T1 jusqu'au terminal T2 de l'aéroport: dénomination: Tf2, description: OS.

Délai partiel fin de travaux du terminal T1 jusqu'au terminal T2 de l'aéroport: dénomination: Dp02, description: Tf2+11.

Délai tranche ferme: dénomination: DF, description: Tf0+29.5,

— tranche conditionnelle:

Délai max d'affermissement: dénomination: Da1, description: Tf0+24.

Notification prévisionnelle: dénomination: Tc0, description: OS.

Délai de la période de préparation: description: Tc0+2.

Délai tranche conditionnelle: dénomination: Dcf0, description: Tc0+22.

2. Variantes:

Les variantes sont autorisées et les conditions de présentation de variantes seront définies dans la lettre de consultation que recevront les candidats sélectionnés à l'issue de la phase de candidatures.

3. Sélection des candidatures:

La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 142 et 52 du code des marchés publics en prenant en compte les éléments demandés à l'article Présentation des candidatures du règlement consultation.

En fonction de ces critères, seront éliminés à l'issue de la phase de d'analyse des candidatures les candidats n'ayant pas produit les garanties, capacités et références suffisantes.

— capacité minimale financière exigée:

Au vu de l'importance du chantier, seront éliminés les candidats ne justifiant pas d'un chiffre d'affaire annuel supérieur ou égal à 1 million d'euros pour le dernier exercice disponible,

— capacité minimale technique exigée:

Qualifications FNTP requises (ou équivalent):

n° 2112gros œuvre.

n° 4412métallerie.

n° 4183 / 7122cloison / doublage.

n° 6111peinture.

L'entité adjudicatrice a décidé de ne pas limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre.

Les candidats retenus recevront une lettre de consultation avec le dossier de consultation.

4. Jugement des offres et attribution du marché

Les critères de jugement des offres, ainsi que le déroulement de la phase de négociation, seront définis dans la lettre de consultation que recevront les candidats sélectionnés à l'issue de la phase de candidatures.

5. À compter du 1.1.2010 et conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE.

Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

6. Conditions de remise des plis:

A) par voie électronique uniquement;

B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique électronique);

C) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie électronique. Précisions concernant la remise des plis par courrier: Les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé. Précisions concernant la remise des plis par voie électronique: les formats électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) fournie par le pouvoir adjudicateur. Sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant: pdf, bmp, jpg, jpeg, tif, tiff ou gif. * Le certificat de signature électronique doit être en cours de validité.

Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, tout envoi électronique devra être signé au moyen de certificats de signature électronique conformes au RGS (y compris pades, cades ou Xades).

Les certificats RGS utilisés devront être au minimum d'un niveau 2 étoiles. La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom ... , ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur économique dans les conditions prévues par l'arrêté Ministériel du 14.12.2009. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais.

Impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible «Copie de sauvegarde» à l'adresse indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.11.2015.