Travaux de construction d'une résidence de 106 logements pour chercheurs sur la parcelle B, située dans l'enceinte de la cité internationale universitaire de Paris à Paris 14e
RIVP Construction
Construction d'une résidence pour chercheurs de 106 logements avec une surface de plancher de 4 881 mètres carrés environ. Le programme comprend 1 logement T4, 2 logements T3, 20 logements T2 et 83 logements T1. Le programme comprend aussi des équipements communs (salles de réunion, bibliothèque, office, accueil, ...).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2015-09-07. L'appel d'offres a été publié le 2015-06-25.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-06-25 | Avis de marché |
Avis de marché (2015-06-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: RIVP Construction
Adresse postale: 13 avenue de la Porte d'Italie
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.rivp.fr 🌏
Courrier électronique: ouerdia.haddad@rivp.fr 📧
Téléphone: +33 177751100 📞
Fax: +33 177751109 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-25 📅
Date limite de soumission: 2015-09-07 📅
Date de publication: 2015-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 123-224495
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Quantité ou étendue:
Description des options:
Durée de l'accord: 20 mois
Numéro de référence: RIVP-Construction_75_A_20150623W
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (voir RC pour détail): 65 %
2. Valeur technique de l'offre (voir RC pour détail): 25 %
3. Valeur environnementale de l'offre (voir RC pour détail): 10 %.
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Ouerdia Haddad
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: Rivp
Adresse postale: 13 avenue de la Porte d'Italie TSA 61371
Commune postale: Paris Cedex 13
Code postal: 75621
Point de contact: Mme Haddad
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: RIVP-Construction_75_A_20150623W
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Source: OJS 2015/S 123-224495 (2015-06-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
L'opération comporte une tranche ferme unique et 4 tranches conditionnelles:tranche ferme:lot 01: démolition — désamiantagelot 02: terrassements — fondations — gros-œuvre — charpente métalliquelot 03: étanchéitélot 04: menuiseries extérieures — bardage métalliquelot 05: métallerie-serrurerielot 06: menuiseries intérieureslot 07: revêtements de sols soupleslot 08: cloisons — doublageslot 09: mobilierlot 10: carrelage — faïence — terre cuitelot 11: peinture — finitionslot 12: chauffage -ventilation — désenfumagelot 13: plomberie — sanitaireslot 14: courants forts- courants faibleslot 15: ascenseurslot 16: VRDlot 17: espaces vertslot 18: comblement des CarrièresTranches conditionnelles:tranche conditionnelle 01 — dévoiement réseau eau potabletranche conditionnelle 02 — dévoiement réseau éclairagetranche conditionnelle 03 — dévoiement réseau gaztranche conditionnelle 04 — dévoiement réseau électricité.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: RIVP Construction
Adresse postale: 13 avenue de la Porte d'Italie
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.rivp.fr 🌏
Courrier électronique: ouerdia.haddad@rivp.fr 📧
Téléphone: +33 177751100 📞
Fax: +33 177751109 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-25 📅
Date limite de soumission: 2015-09-07 📅
Date de publication: 2015-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 123-224495
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
Le Dossier de Consultation est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante: www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.6.2015.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'une résidence pour chercheurs de 106 logements avec une surface de plancher de 4 881 mètres carrés environ. Le programme comprend 1 logement T4, 2 logements T3, 20 logements T2 et 83 logements T1. Le programme comprend aussi des équipements communs (salles de réunion, bibliothèque, office, accueil, ...).
Afficher plus
L'opération comporte une tranche ferme unique et 4 tranches conditionnelles:
tranche ferme:
lot 01: démolition — désamiantage
lot 02: terrassements — fondations — gros-œuvre — charpente métallique
lot 03: étanchéité
lot 04: menuiseries extérieures — bardage métallique
lot 05: métallerie-serrurerie
lot 06: menuiseries intérieures
lot 07: revêtements de sols souples
lot 08: cloisons — doublages
lot 09: mobilier
lot 10: carrelage — faïence — terre cuite
lot 11: peinture — finitions
lot 12: chauffage -ventilation — désenfumage
lot 13: plomberie — sanitaires
lot 14: courants forts- courants faibles
lot 15: ascenseurs
lot 16: VRD
lot 17: espaces verts
lot 18: comblement des Carrières
Tranches conditionnelles:
tranche conditionnelle 01 — dévoiement réseau eau potable
tranche conditionnelle 02 — dévoiement réseau éclairage
tranche conditionnelle 03 — dévoiement réseau gaz
tranche conditionnelle 04 — dévoiement réseau électricité.
Option 01 — démolition/Désamiantage
option 02 — réalisation du mur de soutènement de la future passerelle
option 03 — réalisation du mur de soutènement du boulevard périphérique
option 04 — réalisation du mur anti-bruit.
Numéro de référence: RIVP-Construction_75_A_20150623W
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Parcelle B, cité universitaire Internationale, 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Les certificats de qualifications professionnelles (Qualibat ou équivalent, Ca8, Eff5 ) :Pour le cas où les candidats ne posséderaient pas les qualifications souhaitées, ces derniers devront, soit par leurs références pour des travaux ou prestations datant de moins de 3 ans, soit par la présentation de leurs moyens techniques, financiers et humains, apporter la preuve de leur capacité à exécuter les prestations ou travaux demandés.
Afficher plus
— une copie de l'extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (Kbis), ou une copie de la carte d'identification justifiant de l'inscription au Répertoire des Métiers.
— une attestation d'assurance RCP et décennale en cours de validité
— pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
L'entreprise générale ou le sous-traitant pressenti, devra fournir les qualifications mentionnées dans le RC.
par ailleurs, une liste de références pour des prestations d'objet comparable: l'entreprise soumissionnaire devra apporter la preuve de sa compétence à réaliser les travaux, objet du présent marché.
Elle le peut, par tout moyen, et notamment par une présentation de ses références par une liste des travaux équivalent en cours d'exécution ou exécutés au cours des 3 dernières années, éventuellement accompagnée d'une qualification Qualibat, en précisant notamment:
Afficher plus
— le montant de ces travaux,
— les dates et lieu d'exécution
— leur destinataire public ou privé
et/ou par les certificats de capacité de ces opérations délivrés par les différents maîtres d'ouvrage.
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son Marché, y compris travaux supplémentaires et révision de prix éventuelle.
Conformément à la loi no 71.584 du 16.7.1971, l'entrepreneur sera tenue de fournir une caution bancaire pour le remplacement de cette retenue, dont la mainlevée sera effectuée un AN après la date de la réception, sauf dans le cas où le Maître de l'ouvrage y ferait opposition motivée, dans les délais prescrits par la loi.
Afficher plus
Le fractionnement de la caution personnelle et solidaire est autorisé dans la mesure où son montant cumulé garantit le total des sommes mis en paiement par le Maître de l'ouvrage, non comprises les primes ou pénalités.
Le Marché est passé sur fonds propres à la RIVP. Le prix est global forfaitaire révisable et non actualisable pour l'ensemble de l'opération.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises solidaires représenté par son mandataire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (voir RC pour détail): 65 %
2. Valeur technique de l'offre (voir RC pour détail): 25 %
3. Valeur environnementale de l'offre (voir RC pour détail): 10 %.
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Ouerdia Haddad
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: Rivp
Adresse postale: 13 avenue de la Porte d'Italie TSA 61371
Commune postale: Paris Cedex 13
Code postal: 75621
Point de contact: Mme Haddad
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: RIVP-Construction_75_A_20150623W
Informations complémentaires
Le Dossier de Consultation est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante: www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.6.2015.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Source: OJS 2015/S 123-224495 (2015-06-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)