Route départementale no951 - déviation de Mézières-sur-Issoire - chaussées - finitions et réalisation du giratoire Est

Conseil général de la Haute-Vienne

Marché passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics français.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, à l'exception des prestations des phases de parachèvement de la végétalisation dont le délai de réalisation s'étend jusqu'au 30.4.2016.
Un délai partiel d'un mois à compter de la date fixée par l'ordre de service est défini pour la fabrication, le transport et le stockage des granulats pour les matériaux enrobés (eme, bbme, bbtm).
Il est également prévu une période de préparation qui n'est pas comprise dans ces délais. Sa durée est de 45 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de la commencer.
Les candidats n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Ils peuvent présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes environnementales limitées au réemploi de fraisât, exclusivement en couche d'assise, avec un taux maximum de 30 % et ceci sous réserves:
— de la production d'une étude de formulation si le taux d'utilisation des agrégats est supérieur à 10 % ;
— d'obtention d'agrégats d'enrobés conformes à la norme nf en 13108-8 de catégorie f1 sans goudron;
— d'utiliser des agrégats au minimum criblés;
— de produire une fiche de caractérisation des agrégats d'enrobés conforme aux exigences de base avec mise en évidence de la teneur en liant et de la pénétrabilité;
— de mise en place de contrôles dans le paq précisant entre autre l'adaptation des moyens.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-18. L'appel d'offres a été publié le 2015-02-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-02-05 Avis de marché
2015-07-16 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Haute-Vienne
Adresse postale: 11 rue François chénieux — CS 83112
Code postal: 87031
Commune postale: Limoges Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.cg87.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-05 📅
Date limite de soumission: 2015-03-18 📅
Date de publication: 2015-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 028-046359
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont: garanties et capacités techniques, financières et professionnelles. Les candidats ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes au regard de l'objet et de l'importance du/des marché/s seront éliminés. Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://www.cg87.fr. Les candidats peuvent également solliciter par écrit auprès du contact administratif la transmission du dossier de consultation des entreprises par voie postale sur support papier. En revanche, aucun dce ne sera adressé par mail. Les candidats peuvent aussi demander la transmission du dossier de consultation ainsi que d'éventuels documents complémentaires sur un support physique électronique. Les plis seront transmis au service des marchés dont l'adresse figure ci-dessus, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception et d'en garantir la confidentialité avant la date et l'heure limites de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des offres par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.cg87.fr. La maîtrise d'oeuvre de l'opération est assurée par la direction des routes du Conseil général (11 rue François Chénieux - 87031 Limoges Cedex 1). Toutes les attributions de la maîtrise d'oeuvre sont déléguées à M. le directeur de la maison du département du Dorat, sauf celles concernant des modifications techniques fondamentales ayant une incidence financière entraînant un dépassement du montant du marché. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.2.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics français.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, à l'exception des prestations des phases de parachèvement de la végétalisation dont le délai de réalisation s'étend jusqu'au 30.4.2016.
Afficher plus
Un délai partiel d'un mois à compter de la date fixée par l'ordre de service est défini pour la fabrication, le transport et le stockage des granulats pour les matériaux enrobés (eme, bbme, bbtm).
Il est également prévu une période de préparation qui n'est pas comprise dans ces délais. Sa durée est de 45 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de la commencer.
Les candidats n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Ils peuvent présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes environnementales limitées au réemploi de fraisât, exclusivement en couche d'assise, avec un taux maximum de 30 % et ceci sous réserves:
Afficher plus
— de la production d'une étude de formulation si le taux d'utilisation des agrégats est supérieur à 10 % ;
— d'obtention d'agrégats d'enrobés conformes à la norme nf en 13108-8 de catégorie f1 sans goudron;
— d'utiliser des agrégats au minimum criblés;
— de produire une fiche de caractérisation des agrégats d'enrobés conforme aux exigences de base avec mise en évidence de la teneur en liant et de la pénétrabilité;
— de mise en place de contrôles dans le paq précisant entre autre l'adaptation des moyens.
Les variantes sont acceptées ✅
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Mézières-sur-Issoire, 87330.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats doivent utiliser les formulaires dc1 (lettre de candidature) et dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous:
Afficher plus
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics français;
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article l. 5212-1 à 4 du code du travail.
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature;
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux de chaussées d'une importance comparable à celle des travaux à réaliser. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Si l'opérateur économique, en raison d'une date de création récente, n'est pas en mesure de produire les références demandées et la déclaration relative aux chiffres d'affaires, il est autorisé à prouver sa capacité éco-financière par toute preuve équivalente, notamment par l'indication de titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise.
Afficher plus
attention: pour tenir compte des trois nouveaux cas d'interdiction de soumissionner introduits par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la rubrique f1 du formulaire dc1 relative aux attestations sur l'honneur a été modifiée. Merci d'utiliser le nouveau formulaire dc1 disponible sur le site précité.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
— retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande,
— garantie financière de l'avance sous la forme d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % de son montant;
— le délai de garantie de parfait achèvement des travaux est de un an, conformément à l'article 44.1 du CCAG.-travaux;
— garantie sur les végétalisations de 2 ans à compter de la réception et du constat de parfait achèvement des prestations.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— financement sur les ressources propres du département,
— avance de 20 % du montant initial du marché accordée au titulaire sous réserve des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics français,
— délai global de paiement fixé à 30 jours,
— prix unitaires et forfaitaires,
— prix révisables mensuellement,
— modalités de règlement des comptes: système informatique marco,
— application des articles 86 à 117 du code des marchés publics français, des règles de la comptabilité publique et des dispositions du CCAG.-travaux.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement;
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions particulières:
En application de l'article 14 du code des marchés publics français, les candidats s'engagent à réaliser une action qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés professionnelles particulières. Il leur sera réservé, à l'occasion de l'exécution du présent marché, 350 heures d'insertion sur le temps nécessaire à la réalisation des travaux. Pour tous renseignements, il convient de prendre contact avec M. Stéphane Leboutet, chargé de mission, animateur, activités emploi (téléphone: +33 544001657/ courriel: sleboutet.dev-emploi-insertion@cg87.fr).
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations jugé au regard du détail estimatif (60)
2. Valeur technique de l'offre jugée sur la base du mémoire technique établi selon le cadre fourni dans le dce (moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier: 5 %; moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier: 5 %; organisation des travaux jugée au regard du calendrier prévisionnel des travaux: 10 %; dispositions mises en oeuvre pour garantir la qualité d'exécution des travaux: 10 %) (30)
3. Dispositions mises en oeuvre pour assurer la protection et le respect de l'environnement jugées sur la base du mémoire environnemental établi selon le cadre fourni dans le dce (procédures concernant le tri, le traitement et le suivi des déchets du chantier: 4 %; dispositions mises en oeuvre pour préserver l'environnement pour chaque grande étape ou phase des travaux: 4 %; bilan environnemental réalisé à l'aide de l'éco comparateur seve dans les 3 domaines suivants: 1 consommation d'énergie 2 emission de gaz à effet de serre 3 consommation de granulats pour la fabrication, le transport et la mise en oeuvre des matériaux enrobés en couche de fondation et base en eme et en couche de liaison de la section courante en bbme: eme: 15 900 t bbme: 3 850 t: 2 %) (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la présidente du Conseil général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.cg87.fr 🌏
Nom: Conseil général de la Haute-Vienne - pôle déplacement / direction des routes / SIREO
Adresse postale: 11 rue François Chénieux - CS 83112
Point de contact: M. Didier debord
Téléphone: +33 544001066 📞
Courrier électronique: ddebord.routes@cg87.fr 📧
Fax: +33 544001504 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.cg87.fr 🌏
Nom: Conseil Général de la Haute-Vienne - PAG / DCP / service des marchés publics
Point de contact: M. Franck Simonaud
Téléphone: +33 544001064 📞
Courrier électronique: marches-demat@cg87.fr 📧
Fax: +33 544001260 📠
URL des documents: http://www.cg87.fr 🌏
Nom: Conseil général de la haute-vienne - PAG / DCP / service des marchés publics
URL pour la participation: http://www.cg87.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont: garanties et capacités techniques, financières et professionnelles.
Les candidats ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes au regard de l'objet et de l'importance du/des marché/s seront éliminés.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://www.cg87.fr. Les candidats peuvent également solliciter par écrit auprès du contact administratif la transmission du dossier de consultation des entreprises par voie postale sur support papier. En revanche, aucun dce ne sera adressé par mail.
Afficher plus
Les candidats peuvent aussi demander la transmission du dossier de consultation ainsi que d'éventuels documents complémentaires sur un support physique électronique.
Les plis seront transmis au service des marchés dont l'adresse figure ci-dessus, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception et d'en garantir la confidentialité avant la date et l'heure limites de réception des offres.
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des offres par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.cg87.fr.
La maîtrise d'oeuvre de l'opération est assurée par la direction des routes du Conseil général (11 rue François Chénieux - 87031 Limoges Cedex 1).
Toutes les attributions de la maîtrise d'oeuvre sont déléguées à M. le directeur de la maison du département du Dorat, sauf celles concernant des modifications techniques fondamentales ayant une incidence financière entraînant un dépassement du montant du marché.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.2.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel: délai de 16 jours à compter de l'envoi de la décision de rejet du pouvoir adjudicateur aux candidats écartés et préalablement à la signature du contrat - délai ramené à 11 jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés,
Afficher plus
— référé contractuel: au plus tard 31 jours après la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat,
— recours en annulation: délai de 2 mois à compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un recours.
Source: OJS 2015/S 028-046359 (2015-02-05)
Avis d'attribution de marché (2015-07-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 130 013,66 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental Haute-Vienne
Adresse postale: 11 rue François Chénieux — CS 83112
Contact
Adresse Internet: http://www.haute-vienne.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-16 📅
Date de publication: 2015-07-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 138-253997
Se réfère à l'avis: 2015/S 28-046359
Numéro JO-S: 138
Informations complémentaires
Les pièces de la consultation et du marché sont consultables à l'adresse suivante: Hôtel du Département — service des marchés publics — 11 rue François Chénieux — 87031 Limoges. Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous avec ce service une semaine à l'avance. Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution nº 27 A, annonce nº 165 du 7.2.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.7.2015.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur technique de l'offre jugée sur la base du mémoire technique établi selon le cadre fourni dans le DCE (moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier: 5 %; moyens mis en œuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier: 5 %; organisation des travaux jugée au regard du calendrier prévisionnel des travaux: 10 %; dispositions mises en œuvre pour garantir la qualité d'exécution des travaux: 10 %) (30)
3. Dispositions mises en œuvre pour assurer la protection et le respect de l'environnement jugées sur la base du mémoire environnemental établi selon le cadre fourni dans le DCE (procédures concernant le tri, le traitement et le suivi des déchets du chantier: 4 %; dispositions mises en œuvre pour préserver l'environnement pour chaque grande étape ou phase des travaux: 4 %; bilan environnemental réalisé à l'aide de l'éco comparateur SEVE dans les 3 domaines suivants: 1 consommation d'énergie; 2 émission de gaz à effet de serre; 3 consommation de granulats pour la fabrication, le transport et la mise en œuvre des matériaux enrobés en couche de fondation et base en EME et en couche de liaison de la section courante en BBME: EME: 15 900 t, BBME: 3 850 t: 2 %) (10)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-05-29 📅
Nom: Groupement Siorat / Guintoli
Adresse postale: Le Griffolet
Commune postale: Ussac
Code postal: 19270
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil départemental
Source: OJS 2015/S 138-253997 (2015-07-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de construction d'autoroutes,... Travaux routiers