Remplacement de chaudieres individuelles et mise aux normes gaz Résidence Aristide Briand - cité Victor Thuillat - cité Docteur Jacquet - résidence Saint-Lazare à Limoges

Limoges habitat

Remplacement de chaudières individuelles et mise aux normes gaz - la consultation donnera lieu à un marché ordinaire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-20. L'appel d'offres a été publié le 2015-03-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-03-04 Avis de marché
2015-06-25 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-03-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de chaudières
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de chaudières 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Habitat
Adresse postale: 224 rue François Perrin, CS 90 398
Code postal: 87010
Commune postale: Limoges Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.limogeshabitat.fr 🌏
Courrier électronique: contact@limogeshabitat.fr 📧
Téléphone: +33 555434500 📞
Fax: +33 555434511 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-04 📅
Date limite de soumission: 2015-04-20 📅
Date de publication: 2015-03-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 047-080318
Numéro JO-S: 47
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures: 1. Garanties, capacités techniques et financières 2. Compétences et références de l'entreprise pour des prestations analogues visite obligatoire: oui dans les conditions énoncées au règlement de consultation. La durée du marché est fixée à 4 mois y compris 1 mois de préparation de chantier. La date de démarrage est prévue le 08 juin 2015, mais est prévisionnelle et susceptible de varier en fonction de la date de notification. Le délai d'exécution des prestations court à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage des travaux. contenu de l'offre: - acte d'engagement dûment complété et signé - annexe 1 à l'acte d'engagement dûment complétée et signée (attestation de visite) - d.p.g.f. Complétée, signée et revêtue du cachet commercial - ccap signé et revêtu du cachet commercial - cctp signé et revêtu du cachet commercial - mémoire technique comprenant: pour le matériel proposé &Amp;#61692;La qualité du matériel —l'adaptation du matériel à mettre en place aux configurations des sites, pour les modalités d'exécution —l'organisation générale du chantier (y compris prise de rendez-vous avec les locataires et planning à fournir), • Les dispositions prises pour limiter la gêne aux locataires, • La gestion des déchets et du matériel déposé. - rib adresse de retrait des dossiers de consultation: Limoges habitat service marchés publics 224 rue François Perrin cS 90398 87010 Limoges Cedex 1 Tél. +33 555434500, fax +33 555434511 retrait sur place ou envoi postal sur demande écrite (mail, fax ou courrier). Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation à l'adresse suivante: http://limogeshabitat.e-marchespublics.com Remise des offres: adressées sous pli recommandé avec ar ou remises directement aux bureaux de limoges habitat. Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante: "Affaire no15s0009 remplacement de chaudieres individuelles et mise aux normes gaz- Résidence Aristide Briand -Cité Victor Thuillat cité docteur jacquet - résidence Saint-Lazare a limoges - lot no ......... - ne pas ouvrir ". Adresse postale de réception ou de remise contre récépissé des plis: Limoges Habitat Service marchés publics 224 rue François Perrin CS 90398 87010 Limoges Cedex 1 les candidats peuvent remettre leurs plis à l'adresse suivante: http://limogeshabitat.e-marchespublics.com. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.3.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Remplacement de chaudières individuelles et mise aux normes gaz - la consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Résidence Aristide Briand: 25 chaudières
Brève description: Résidence Aristide Briand: 25 chaudières.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Cité Victor Thuillat: 40 chaudières
Brève description: Cité Victor Thuillat: 40 chaudières.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Cité docteur jacquet: 123 chaudières
Brève description: Cité docteur jacquet: 123 chaudières.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Résidence Saint-Lazare: 51 chaudières
Brève description: Résidence Saint-Lazare: 51 chaudières.
Durée de l'accord: 4 mois
Numéro de référence: 15S0009
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: IA15

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Justificatifs candidature:
Documents à produire obligatoirement par le candidat à l'appui de sa candidature (il est conseillé aux candidats d'utiliser les formulaires dc1 et dc2, joints à cet effet):
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- lettre des candidatures et habilitations des cotraitants;
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance no2005-649 du 06 juin 2005, concernant les interdictions de soumissionner;
Situation économique et financière:
- déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles l. 5212-1, l. 5212-2 et l. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
Afficher plus
- si le candidat est établi en france, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles l. 1221-10, l. 3243-2 et r. 3243-1 du code du travail;
- déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article l. 1146-1 du code du travail;
- déclaration sur l'honneur du candidat attestant avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en ½Uvre l'obligation de négociation prévue à l'article l. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission;
Afficher plus
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (cette exigence ne constitue pas une demande de chiffre d'affaire minimal donné au sens de l'article 17 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005) ;.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (assurances responsabilité civile et décennale);
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
Afficher plus
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché:
- si l'attributaire est établi en france, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (ou formulaire noti 2 et attestation urssaf datant de moins de 6 mois).
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix de l'offre en fonction de la méthode de notation énoncée au règlement de consultation (55)
2. Valeur technique de l'offre en conformité avec le cctp analysée suivant le mémoire technique et selon les sous-critères et méthodes de notation énoncés au règlement de consultation (45)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Unité monétaire souhaitée par l'organisme qui passe le marché: euro.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service energies et développement durable
Adresse du profil d'acheteur: http://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
Nom: Limoges habitat service énergies et développement durable
Adresse postale: Centre technique, 10 rue du Petit Theil
Commune postale: Limoges
Code postal: 87280
Point de contact: Paul Hurault
Téléphone: +33 555383738 📞
Courrier électronique: paul.hurault@limogeshabitat.fr 📧
Fax: +33 555389256 📠
Nom: Limoges habitat service marchés publics
Adresse postale: 224 rue François Perrin, CS 90398
Point de contact: Marine Perissat
Courrier électronique: marches_publics@limogeshabitat.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15S0009
Informations complémentaires
Critères de sélection des candidatures:
1. Garanties, capacités techniques et financières
2. Compétences et références de l'entreprise pour des prestations analogues
visite obligatoire: oui dans les conditions énoncées au règlement de consultation.
La durée du marché est fixée à 4 mois y compris 1 mois de préparation de chantier. La date de démarrage est prévue le 08 juin 2015, mais est prévisionnelle et susceptible de varier en fonction de la date de notification. Le délai d'exécution des prestations court à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
Afficher plus
contenu de l'offre:
- acte d'engagement dûment complété et signé
- annexe 1 à l'acte d'engagement dûment complétée et signée (attestation de visite)
- d.p.g.f. Complétée, signée et revêtue du cachet commercial
- ccap signé et revêtu du cachet commercial
- cctp signé et revêtu du cachet commercial
- mémoire technique comprenant:
pour le matériel proposé
&Amp;#61692;La qualité du matériel
—l'adaptation du matériel à mettre en place aux configurations des sites,
pour les modalités d'exécution
—l'organisation générale du chantier (y compris prise de rendez-vous avec les locataires et planning à fournir),
• Les dispositions prises pour limiter la gêne aux locataires,
• La gestion des déchets et du matériel déposé.
- rib
adresse de retrait des dossiers de consultation:
Limoges habitat
service marchés publics
224 rue François Perrin cS 90398
87010 Limoges Cedex 1
Tél. +33 555434500, fax +33 555434511
retrait sur place ou envoi postal sur demande écrite (mail, fax ou courrier).
Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation à l'adresse suivante:
Remise des offres:
adressées sous pli recommandé avec ar ou remises directement aux bureaux de limoges habitat.
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante:
"Affaire no15s0009
remplacement de chaudieres individuelles et mise aux normes gaz- Résidence Aristide Briand -Cité Victor Thuillat
cité docteur jacquet - résidence Saint-Lazare
a limoges - lot no ......... - ne pas ouvrir ".
Adresse postale de réception ou de remise contre récépissé des plis:
Limoges Habitat
Service marchés publics
224 rue François Perrin CS 90398
les candidats peuvent remettre leurs plis à l'adresse suivante: http://limogeshabitat.e-marchespublics.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.3.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Informations sur les délais d'introduction des recours:
-référé précontractuel: avant la signature du marché dans un délai de 16 jours (11 si envoi électronique) à compter de la notification du rejet aux candidats non retenus - article l.551-1 du code de justice administrative.
-référé contractuel: après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci - article l.551-13 à l.551-23 du même code.
Afficher plus
-recours plein contentieux: 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.
Source: OJS 2015/S 047-080318 (2015-03-04)
Avis d'attribution de marché (2015-06-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 28 375 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 224 rue François Perrin — CS 90 398

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-25 📅
Date de publication: 2015-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 123-224608
Se réfère à l'avis: 2015/S 47-080318
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce no 15-33448, mise en ligne le 5.3.2015 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.6.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix de l'offre en fonction de la méthode de notation énoncée au règlement de consultation. (55)
2. Valeur technique de l'offre en conformité avec le cctp analysée suivant le mémoire technique et selon les sous-critères et méthodes de notation énoncés au règlement de consultation. (45)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-06-15 📅
Nom: Savelys SAS
Adresse postale: immeuble Space II, 11 allée James Watt
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700

2️⃣
Nom: SARL Electroclimatic
Adresse postale: ZA Porte Val de Cher, 8 rue de l'Industrie
Commune postale: Saint-Victor
Code postal: 03410

3️⃣
Nom: SL Thermique
Adresse postale: Fressanges
Commune postale: Vicq-sur-Breuilh
Code postal: 87260

4️⃣

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— Référé contractuel: après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication du présent avis d'attribution du contrat- article L.551-13 à L.551-23 du Code de Justice Administrative.
— Recours plein contentieux: 2 mois à compter de la publication du présent avis d'attribution.
— soit d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision — articles R.421-1 à 7 du même code;
Source: OJS 2015/S 123-224608 (2015-06-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
sarl electroclimatic Savelys SAS SL Thermique
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de chauffage central Travaux d'installation de chaudières