Réhabilitation et prolongement de l'ouvrage d'accès — construction d'une passerelle — rue Baudouin IX

Métropole Européenne de Lille

Réhabilitation et prolongement de l'ouvrage d'accès — construction d'une passerelle — rue Baudouin IX — Villeneuve-d'Ascq.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-12-07. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-10-27 Avis de marché
2015-11-02 Informations complémentaires
2016-01-27 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-10-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.Une période de préparation des travaux est prévue. Sa durée est de 4 semaines à compter de la notification du marché.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole européenne de Lille
Adresse postale: Pôle aménagement habitat — secrétariat général — 1 rue du Ballon, CS 50749
Code postal: 59034
Commune postale: Lille
Contact
Courrier électronique: amenagementcadredeviegi@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 320212240 📞
Fax: +33 320216008 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-27 📅
Date limite de soumission: 2015-12-07 📅
Date de publication: 2015-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 212-384177
Numéro JO-S: 212
Informations complémentaires
La présentation d'une offre conforme au projet de base est obligatoire. À défaut, l'offre comportant la variante sera éliminée sans avoir été analysée. Les variantes sont autorisées sur le point suivant: — nature de l'ouvrage — charpente métallique ou mixte. Les critères de sélection des candidatures sont les suivants: 1. Garanties professionnelles: compétences / références / qualification. 2. Garanties techniques: moyens humains et matériels. 3. Garanties financières: chiffre d'affaires en relation avec le montant du marché. Critères de jugement des offres: Critère 1 — valeur technique — pondération 60. A) Organisation dédiée spécifiquement pour le chantier par le candidat et ses co-traitants / sous-traitants éventuels sur 6 points; B) Principes et méthodologie d'exécution: — mode opératoire de réalisation des fondations et moyens mis en œuvre pour contrôle: installation/mise en œuvre de l'atelier de forage — moyen d'auscultation — 3,5 points, — mode opératoire de démolition de la travée Baudouin IX et reprise — 1 point, — mode opératoire de réalisation/pose des tabliers: éléments préfabriqués / moyen de levage / clavetage — 5 points, — description du complexe d'étanchéité et de mise en œuvre: nature / mode d'exécution et de contrôle / agrément / garantie — 5 points, — description de fabrication et de pose des garde-corps avec son système d'éclairage intégré aux mains courantes: qualité des matériaux / mode de façonnage et d'assemblage des pièces / traitement des surfaces et finition/ moyen d'intégration de l'éclairage aux mains courantes / transport et pose — 8.5 points, — description de fabrication et de pose des corniches: confection / mode de façonnage et d'assemblage des pièces / traitement de surface et finition / transport et pose — 5 points, — description de qualité des ouvrages: mise en œuvre / classe des matériaux (fondation, tablier....) / nature des coffrages / réglage et finition des surfaces non coffrées / principe d'assemblage — 4 points, — description du système d'éclairage: type d'éclairage / performance / accessibilité pour maintenance spécialisé / moyen mis en œuvre pour l'inviolabilité du système — 7 points; C) Planning: Planning détaillé faisant apparaître exhaustivement les tâches d'exécution avec leur durée ainsi que les points d'arrêt et de contrôle externe — 15 points. Critère 2 — prix — pondération 40. La note maximale de 40 sera attribuée à l'offre la moins disante. Pour les autres offres, la formule suivante sera appliquée: N = (P1/Pn)*40 Dans laquelle: N = Note sur 40 de l'offre, à noter. P1= Montant de l'offre la moins disante. Pn = Montant de l'offre à noter. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.10.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réhabilitation et prolongement de l'ouvrage d'accès — construction d'une passerelle — rue Baudouin IX — Villeneuve-d'Ascq.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Une période de préparation des travaux est prévue. Sa durée est de 4 semaines à compter de la notification du marché.
Durée de l'accord: 4 mois
Numéro de référence: 15ENU017P
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Baudouin IX, Villeneuve-d'Ascq.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Formulaire Dc1 ou équivalent.
Situation économique et financière:
Formulaire Dc2 entièrement renseigné ou équivalent. Le chiffre d'affaires doit être adapté au montant du marché.
Capacité technique et professionnelle: Formulaire Dc2 entièrement renseigné ou équivalent.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon les modalités prévues au CCAP. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les dépenses relatives au marché seront financées sur le budget de la Métropole européenne de Lille. Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats pourront se présenter sous la forme d'un prestataire unique ou d'un groupement.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du code des marchés publics.
En cas de groupement, aucune forme n'est imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats.
Autres conditions particulières:
Conformément à l'article 20 du CCAG tr, une prime d'avance pour réalisation anticipée de l'ensemble de l'ouvrage est prévue.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.lillemetropole-marchepublic.fr 🌏
Nom: Métropole européenne de Lille
Adresse postale: Pole aménagement et habitat, Secrétariat général, 1 rue du Ballon, CS 50749
Auprès du ou des points de contact susmentionnés
Pole aménagement et habitat, secrétariat général, bât R+8 — accueil principal les jours ouvrés du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 / adresse d'envoi, 1 rue du Ballon, CS 50749
URL pour la participation: http://www.lillemetropole-marchepublic.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15ENU017P
Informations complémentaires
La présentation d'une offre conforme au projet de base est obligatoire. À défaut, l'offre comportant la variante sera éliminée sans avoir été analysée.
Les variantes sont autorisées sur le point suivant:
— nature de l'ouvrage — charpente métallique ou mixte.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants:
1. Garanties professionnelles: compétences / références / qualification.
2. Garanties techniques: moyens humains et matériels.
3. Garanties financières: chiffre d'affaires en relation avec le montant du marché.
Critères de jugement des offres:
Critère 1 — valeur technique — pondération 60.
A) Organisation dédiée spécifiquement pour le chantier par le candidat et ses co-traitants / sous-traitants éventuels sur 6 points;
B) Principes et méthodologie d'exécution:
— mode opératoire de réalisation des fondations et moyens mis en œuvre pour contrôle: installation/mise en œuvre de l'atelier de forage — moyen d'auscultation — 3,5 points,
— mode opératoire de démolition de la travée Baudouin IX et reprise — 1 point,
— mode opératoire de réalisation/pose des tabliers: éléments préfabriqués / moyen de levage / clavetage — 5 points,
— description du complexe d'étanchéité et de mise en œuvre: nature / mode d'exécution et de contrôle / agrément / garantie — 5 points,
— description de fabrication et de pose des garde-corps avec son système d'éclairage intégré aux mains courantes: qualité des matériaux / mode de façonnage et d'assemblage des pièces / traitement des surfaces et finition/ moyen d'intégration de l'éclairage aux mains courantes / transport et pose — 8.5 points,
Afficher plus
— description de fabrication et de pose des corniches: confection / mode de façonnage et d'assemblage des pièces / traitement de surface et finition / transport et pose — 5 points,
— description de qualité des ouvrages: mise en œuvre / classe des matériaux (fondation, tablier....) / nature des coffrages / réglage et finition des surfaces non coffrées / principe d'assemblage — 4 points,
— description du système d'éclairage: type d'éclairage / performance / accessibilité pour maintenance spécialisé / moyen mis en œuvre pour l'inviolabilité du système — 7 points;
C) Planning:
Planning détaillé faisant apparaître exhaustivement les tâches d'exécution avec leur durée ainsi que les points d'arrêt et de contrôle externe — 15 points.
Critère 2 — prix — pondération 40.
La note maximale de 40 sera attribuée à l'offre la moins disante. Pour les autres offres, la formule suivante sera appliquée:
N = (P1/Pn)*40
Dans laquelle:
N = Note sur 40 de l'offre, à noter.
P1= Montant de l'offre la moins disante.
Pn = Montant de l'offre à noter.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.10.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jaquemard Giêlée
Commune postale: Lille
Code postal: 59034
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/fr/tribunaux-et-cours/ta-caa 🌏
Fax: +33 320301347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2015/S 212-384177 (2015-10-27)
Informations complémentaires (2015-11-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-02 📅
Date de publication: 2015-11-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 215-391835
Se réfère à l'avis: 2015/S 212-384177
Numéro JO-S: 215
Source: OJS 2015/S 215-391835 (2015-11-02)
Avis d'attribution de marché (2016-01-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 647 510 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Européenne de Lille

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-27 📅
Date de publication: 2016-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 020-030784
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires
Fondations, serrurerie, éclairage, étanchéité et armatures.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 2015ENU031
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Baudouin IX Villeneuve d'Ascq

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-01-04 📅
Nom: Bouygues TPRF
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 143 rue Jacquemard Giêlée
Source: OJS 2016/S 020-030784 (2016-01-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍