Redéploiement de l'hippodrome de Saint-Jacques à Anse-Bertrand — tranche 1

Région Guadeloupe

Il s'agit de procéder à un ensemble de travaux nécessaires au redéploiement de l'hippodrome.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-12-29. L'appel d'offres a été publié le 2015-11-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-11-05 Avis de marché
2015-12-23 Informations complémentaires
2016-01-14 Informations complémentaires
2016-10-03 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-11-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Procédure divisée en 10 lots comme suit:— lot nº 1 VRD,— lot nº 2 gros-œuvre — étanchéité,— lot nº 3 charpente — couverture,— lot nº 4 menuiserie aluminium,— lot nº 5 menuiseries bois — cloisons — faux plafond,— lot nº 6 métallerie — serrurerie — équipement équestre,,— lot nº 7 électricité — climatisation,— lot nº 8 plomberie — vmc,— lot nº 9 revêtement sols et murs,— lot nº 10 peinture.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Guadeloupe
Adresse postale: avenue Paul Lacave
Code postal: 97100
Commune postale: Basse-Terre
Contact
Adresse Internet: http://www.regionguadeloupe.fr 🌏
Courrier électronique: dmp-region@cr-guadeloupe.fr 📧
Téléphone: +590 590804040 📞
Fax: +590 590804159 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-05 📅
Date limite de soumission: 2015-12-29 📅
Date de publication: 2015-11-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 217-395243
Numéro JO-S: 217
Informations complémentaires
Chaque lot fera l' objet d'un marché.les candidats ont la possibilité de postuler à un ou plusieurs lots. Le délai d'exécution global des travaux est de 12 mois y compris la préparation de chantier. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.11.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit de procéder à un ensemble de travaux nécessaires au redéploiement de l'hippodrome.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Vrd
Brève description: Travaux de voiries divers.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Gros-œuvre — étanchéité
Brève description: Il s'agira de réaliser les travaux de gros œuvre et d'étancheité.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Charpente — couverture
Brève description:
Il s'agira de réaliser des travaux de charpente et de procéder à la couverture de bâtiments.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiserie Aluminium
Brève description: Il s'agira d'effectuer des travaux de menuiserie en aluminium.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries bois — cloisons — faux plafond
Brève description:
Il s'agira d'effectuer des travaux de menuiserie bois, de cloisons et de faux plafonds.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Métallerie — serrurerie — équipement équestre
Brève description:
Il s'agira d'assurer les travaux de métallerie, de serrurerie et d'équipement équestre.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Électricité — climatisation
Brève description: Il s'agira d'effectuer des travaux d'électricité et de climatisation.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Plomberie — VMC
Brève description: Il s'agira d'effectuer des travaux de plomberie et de ventilation.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Revêtement sols et murs
Brève description: Il s'agira de réaliser des travaux de revêtements des sols et des murs.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Peinture
Brève description: Il s'agira d'effectuer des travaux de peinture.
Quantité ou étendue:
Procédure divisée en 10 lots comme suit:
— lot nº 1 VRD,
— lot nº 2 gros-œuvre — étanchéité,
— lot nº 3 charpente — couverture,
— lot nº 4 menuiserie aluminium,
— lot nº 5 menuiseries bois — cloisons — faux plafond,
— lot nº 6 métallerie — serrurerie — équipement équestre,,
— lot nº 7 électricité — climatisation,
— lot nº 8 plomberie — vmc,
— lot nº 9 revêtement sols et murs,
— lot nº 10 peinture.
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: MF15-026
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: AA02
AB26
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Jacques, 97102 Anse Bertrand.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La recevabilité de la candidature est appréciée au vu des règles d'accès à la commande publique, énoncées par les articles 43 à 47 et 52 du code des marchés public français.les articles 8 et 38 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et l'article 29 de la loi no 2005-102 du 11.2.2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Pour justifier de sa capacité économique et financière, le candidat fournit, une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet de la présente procédure, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles, ou une déclaration appropriée des banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur notamment la copie de contrat en cours.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Candidat fournit une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
La présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas d'examiner les capacités du dit candidat.
Le pouvoir adjudicateur permet dans ce cas que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour Laquelle il se porte candidat l'appréciation des capacités techniques, professionnelles et financières d'un groupement est globale, il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une avance de 5 % est délivrée dans les conditions prévues aux articles 87 et suivants du code des marchés publics moyennant la constitution d'une caution ou une garantie à première demande couvrant le montant de l' avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique et financés, sur les fonds de la collectivité.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
En cas de retard, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Afficher plus
Une indemnité forfaitaire de 40 EUR pour frais de recouvrement sera également due dès le premier jour de retard.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du représentant du pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (40)
3. Performance en matière de protection de l'environnement (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction des marchés publics
M. le président du Conseil régional
Nom: Région Guadeloupe
Adresse postale: avenue Paul Lacavé
Pays: Guadeloupe 🇬🇵
Point de contact: M. le président
URL pour informations complémentaires: http://www.regionguadeloupe.fr 🌏
URL des documents: http://www.regionguadeloupe.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: MF15-026
Informations complémentaires
Chaque lot fera l' objet d'un marché.les candidats ont la possibilité de postuler à un ou plusieurs lots.
Le délai d'exécution global des travaux est de 12 mois y compris la préparation de chantier.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.11.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de la Guadeloupe
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97100
Pays: Guadeloupe 🇬🇵
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Téléphone: +590 590814538 📞
Adresse Internet: http://www.ta-basse-terre.juradm.fr 🌏
Fax: +590 590819670 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 217-395243 (2015-11-05)
Informations complémentaires (2015-12-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-23 📅
Date limite de soumission: 2016-01-18 📅
Date de publication: 2015-12-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 250-456463
Se réfère à l'avis: 2015/S 217-395243
Numéro JO-S: 250
Source: OJS 2015/S 250-456463 (2015-12-23)
Informations complémentaires (2016-01-14)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-14 📅
Date limite de soumission: 2016-01-29 📅
Date de publication: 2016-01-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 012-016248
Numéro JO-S: 12
Source: OJS 2016/S 012-016248 (2016-01-14)
Avis d'attribution de marché (2016-10-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux relatifs à l'hippodrome.
Valeur totale du marché: 4758253.27 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Réseaux 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de menuiserie 📦
Électricité 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: avenue Paul Lacavé
Contact
Téléphone: +33 590804040 📞
Fax: +33 590813419 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-10-03 📅
Date de publication: 2016-10-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 194-348650
Numéro JO-S: 194

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Ensemble de travaux de réseaux dans le cadre de construction.
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Brève description: Travaux de gros oeuvre.
Intitulé du lot: Menuiserie aluminium
Brève description: Réalisation de divers travaux de menuiserie aluminium.
Intitulé du lot: Menuiserie bois
Brève description: Travaux de menuiserie bois.
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
Travaux d'électricité.
Divers travaux de peinture et d'imperméabilisation.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50 %
Critère de qualité (nom): Performances en matière de protection de l’environnement
Critère de qualité (pondération): 10 %
Pondération du prix: 40 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-09-08 📅
2016-09-09 📅
2016-09-20 📅
2016-09-15 📅
2016-09-06 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Guadeloupe
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +590 413518 📞
Fax: +590 819670 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Source: OJS 2016/S 194-348650 (2016-10-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Getelec TP Groupement CAA Guadeloupe/ Plafo Deco IDMC PJM Plafo Deco SGE Sotradom
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de construction complète ou...