Reconstruction des ateliers au lycée Henri Sainte-Claire Deville à Issoire

Conseil régional d'Auvergne

Reconstruction des ateliers au lycée Henri Sainte-Claire Deville à Issoire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-12. L'appel d'offres a été publié le 2015-09-25.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-09-25 Avis de marché
Avis de marché (2015-09-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional d'Auvergne
Adresse postale: 59 boulevard Léon Jouhaux — CS 90706
Code postal: 63050
Commune postale: Clermont-Ferrand Cedex 2
Contact
Téléphone: +33 473318438 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-25 📅
Date limite de soumission: 2015-11-12 📅
Date de publication: 2015-09-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 189-342086
Numéro JO-S: 189
Informations complémentaires
Le délai d'exécution est fixé à 22 mois, plus un mois pour la période de préparation des prestations supplémentaires sont prévues au marché (lot 2). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.9.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Reconstruction des ateliers au lycée Henri Sainte-Claire Deville à Issoire.
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolitions/désamiantage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Terrassements généraux/VRD/espaces verts.
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros-œuvre.
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente bois/ossature bois.
Numéro du lot: 5
Brève description: Étanchéité/couverture/zinguerie.
Numéro du lot: 6
Brève description: Bardage bois et métallique/polycarbonate.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Numéro du lot: 8
Brève description: Serrurerie/Portes sectionnelles.
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiseries intérieures bois/mobiliers/signalétique.
Numéro du lot: 10
Brève description: Plâtrerie/Faux plafonds/peinture/sols souples/carrelage/faïence.
Numéro du lot: 11
Brève description: Électricité/courants forts et faibles.
Numéro du lot: 12
Brève description: Chauffage/ventilation/climatisation/plomberie/sanitaire.
Numéro de référence: 15P1710T

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Certificats de qualifications professionnelles (la capacité du candidat peut-être apportées par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation).
Liste des principales références de services équivalents fournis au cours des 3 dernières années ou présentation d'une liste des études ou chantiers en cours d'exécution ou exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant et la nature des études et des travaux, ainsi que le nom des maîtres d'ouvrage correspondant.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % du montant du marché ou caution bancaire remplaçant la retenue de garantie.
Garantie à première demande portant sur la totalité du montant de l'avance en cas d'acceptation de celle-ci.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:
Dans le cadre des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, cette consultation comporte une clause d'insertion par l'économique que les soumissionnaires doivent respecter, l'annexe à l'acte d'engagement doit donc obligatoirement être complétée et signée (article 1.7 du CCAP).
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Gilles Fargues
M. le président Conseil régional
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.local-trust.com/cr-auvergne 🌏
Nom: Région Auvergne
Adresse postale: 59 boulevard Léon Jouhaux
URL des documents: https://marches.local-trust.com/cr-auvergne 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15P1710T
Informations complémentaires
Le délai d'exécution est fixé à 22 mois, plus un mois pour la période de préparation des prestations supplémentaires sont prévues au marché (lot 2).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.9.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 5 cours Sablon
Commune postale: Clermont-Ferrand Cedex 01
Code postal: 63033
Téléphone: +33 473146100 📞
Fax: +33 473146122 📠
Nom: Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges
Fax: +33 478928316 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 53 boulevard Vivier Merle
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Téléphone: +33 472770520 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif
Adresse postale: 6 cours Sablon
Source: OJS 2015/S 189-342086 (2015-09-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍