Marché de travaux pour la construction du bâtiment des licences professionnelles du campus universitaire de l'UPEC à Sénart-Lieusaint. Ce marché est décomposé en 14 lots: - lot 1: voirie et réseaux divers (VRD)-espaces verts, - lot 2: gros œuvre, - lot 3: couverture étanchéité, - lot 4: vêtures, - lot 5: menuiseries extérieures, - lot 6: serrurerie, - lot 7: menuiserie intérieures, - lot 8: faux plafonds, - lot 9: cloisons - doublage plâtrerie, - lot 10: revêtements de sols souples et durs, - lot 11: peintures nettoyage, - lot 12: chauffage - ventilation - plomberie sanitaires, - lot 13: électricité courants forts et faibles, - lot 14: ascenseurs.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2015-06-05.
L'appel d'offres a été publié le 2015-04-22.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2015-04-22) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Marché de travaux pour la construction du bâtiment des Licences Professionnelles du campus universitaire sur le site de Lieusaint-Sénart pour l'Université Paris - Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) qui vise à accueillir le cycle d'enseignement en licences professionnelles sur le campus universitaire de Sénart-Lieusaint (Université Paris Est Créteil Val de Marne - UPEC, Seine-et-Marne) d'une surface maximale hors oeuvre nette d'environ 1 930 mètres carrés.Cet ouvrage se compose d'un bâtiment unique à RDC + 2 niveaux et un niveau de sous-sol partiel.Il se composera notamment de salles d'enseignement, principalement de TD, en cohérence avec les effectifs attendus, et d'un amphithéâtre de 200 places.Cette opération sera menée avec une démarche de qualité environnementale globale et le bâtiment sera "Basse consommation " sans recherche de certification ni labellisation.Ce projet consistera à construire de nouvelles surfaces sans nuire au fonctionnement normal de l'institut Universitaire technologique de Sénart Lieusaint (travaux en site occupé).Cette construction sera faite en jouxtant le bâtiment Bibliothèque de l'UPEC (IUT Sénart Lieusaint).
Marché de travaux pour la construction du bâtiment des Licences Professionnelles du campus universitaire sur le site de Lieusaint-Sénart pour l'Université Paris - Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) qui vise à accueillir le cycle d'enseignement en licences professionnelles sur le campus universitaire de Sénart-Lieusaint (Université Paris Est Créteil Val de Marne - UPEC, Seine-et-Marne) d'une surface maximale hors oeuvre nette d'environ 1 930 mètres carrés.Cet ouvrage se compose d'un bâtiment unique à RDC + 2 niveaux et un niveau de sous-sol partiel.Il se composera notamment de salles d'enseignement, principalement de TD, en cohérence avec les effectifs attendus, et d'un amphithéâtre de 200 places.Cette opération sera menée avec une démarche de qualité environnementale globale et le bâtiment sera "Basse consommation " sans recherche de certification ni labellisation.Ce projet consistera à construire de nouvelles surfaces sans nuire au fonctionnement normal de l'institut Universitaire technologique de Sénart Lieusaint (travaux en site occupé).Cette construction sera faite en jouxtant le bâtiment Bibliothèque de l'UPEC (IUT Sénart Lieusaint).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional Île-de-France
Adresse postale: 19 rue du Rocher
Code postal: 75008
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://marches.maximilien.fr🌏
Courrier électronique: sarah.bondoux@h4valo.com📧
Téléphone: +33 158222840📞
Fax: +33 158222865 📠
Référence Dates
Date d'envoi: 2015-04-22 📅
Date limite de soumission: 2015-06-05 📅
Date de publication: 2015-04-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 081-142542
Numéro JO-S: 81
Informations complémentaires
Clause sociale obligatoire:
en application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale obligatoire (annexe 7 du CCAP). Cette clause est applicable à l'ensemble des lots. Pour l'exécution du marché, l'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
-Délai d'exécution:
La durée d'exécution globale des travaux est de 17 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage intégrant la période de préparation.
La durée d'exécution des marches comprend la période de préparation, 2 mois, et le délai d'exécution des travaux de chacun des marches allotis, 15 mois.
-Conditions d'obtention:
L'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur le profilacheteur (cf détail dans le règlement de la consultation).
sont éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités professionnelles, techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le RC.
La date d'attribution du marché mentionnée en "Section 2.3) durée du marché ou délai d'exécution" est la date fixée par l'os de démarrage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.4.2015.
en application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale obligatoire (annexe 7 du CCAP). Cette clause est applicable à l'ensemble des lots. Pour l'exécution du marché, l'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
-Délai d'exécution:
La durée d'exécution globale des travaux est de 17 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage intégrant la période de préparation.
La durée d'exécution des marches comprend la période de préparation, 2 mois, et le délai d'exécution des travaux de chacun des marches allotis, 15 mois.
-Conditions d'obtention:
L'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur le profilacheteur (cf détail dans le règlement de la consultation).
sont éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités professionnelles, techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le RC.
La date d'attribution du marché mentionnée en "Section 2.3) durée du marché ou délai d'exécution" est la date fixée par l'os de démarrage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.4.2015.
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux pour la construction du bâtiment des licences professionnelles du campus universitaire de l'UPEC à Sénart-Lieusaint. Ce marché est décomposé en 14 lots:
- lot 1: voirie et réseaux divers (VRD)-espaces verts,
- lot 2: gros œuvre,
- lot 3: couverture étanchéité,
- lot 4: vêtures,
- lot 5: menuiseries extérieures,
- lot 6: serrurerie,
- lot 7: menuiserie intérieures,
- lot 8: faux plafonds,
- lot 9: cloisons - doublage plâtrerie,
- lot 10: revêtements de sols souples et durs,
- lot 11: peintures nettoyage,
- lot 12: chauffage - ventilation - plomberie sanitaires,
- lot 13: électricité courants forts et faibles,
- lot 14: ascenseurs.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Voirie réseaux divers (VRD)-espace verts
Brève description: VRD-espace verts.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Brève description: Gros oeuvre.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Couverture étanchéité
Brève description: Couverture étanchéité.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Vêtures
Brève description: Vêtures.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Brève description: Menuiseries extérieures.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Faux plafonds
Brève description: Faux plafonds.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Cloisons - doublage plâtrerie
Brève description: Cloisons - doublage plâtrerie.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Revêtements de sols souples et durs
Brève description: Revêtements de sols souples et durs.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Peinture nettoyage
Brève description: Peinture nettoyage.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Chauffage - ventilation - plomberie sanitaires
Brève description: Chauffage - ventilation - plomberie sanitaires.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description: Ascenseurs.
Quantité ou étendue:
Marché de travaux pour la construction du bâtiment des Licences Professionnelles du campus universitaire sur le site de Lieusaint-Sénart pour l'Université Paris - Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) qui vise à accueillir le cycle d'enseignement en licences professionnelles sur le campus universitaire de Sénart-Lieusaint (Université Paris Est Créteil Val de Marne - UPEC, Seine-et-Marne) d'une surface maximale hors oeuvre nette d'environ 1 930 mètres carrés.
Marché de travaux pour la construction du bâtiment des Licences Professionnelles du campus universitaire sur le site de Lieusaint-Sénart pour l'Université Paris - Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) qui vise à accueillir le cycle d'enseignement en licences professionnelles sur le campus universitaire de Sénart-Lieusaint (Université Paris Est Créteil Val de Marne - UPEC, Seine-et-Marne) d'une surface maximale hors oeuvre nette d'environ 1 930 mètres carrés.
Cet ouvrage se compose d'un bâtiment unique à RDC + 2 niveaux et un niveau de sous-sol partiel.
Il se composera notamment de salles d'enseignement, principalement de TD, en cohérence avec les effectifs attendus, et d'un amphithéâtre de 200 places.
Cette opération sera menée avec une démarche de qualité environnementale globale et le bâtiment sera "Basse consommation " sans recherche de certification ni labellisation.
Ce projet consistera à construire de nouvelles surfaces sans nuire au fonctionnement normal de l'institut Universitaire technologique de Sénart Lieusaint (travaux en site occupé).
Cette construction sera faite en jouxtant le bâtiment Bibliothèque de l'UPEC (IUT Sénart Lieusaint).
Description des options:
- PSE 1: parking poche nord regroupant 18 stationnements -suppression des arbustes, des bulbes et des couvre sols remplacés par la prairie. Lot concerné:
Lot 1 VRD Espaces vert Cf art 12 CCTP du lot 1 "Les arbres et la prairie sont conservés. Suppression des arbustes, bulbes et des couvres sols"
- PSE 2: remplacement portes stratifiées par portes pré-peintes. Lots concernés:
lot 07 Menuiseries intérieures Cf art 4.1 du CCTP du lot 7 "Fourniture et la pose de portes pré peintes en remplacement des portes stratifiés décrites en base (peinture de finition prévue au lot peinture)"
Lot 11 Peinture nettoyage Cf art 4.1 du CCTP du lot 11 "Mise en peinture des portes"
- PSE 3: remplacement doublage acoustique bois par doublage acoustique plâtre Lots concernés
lot 7 Cf art 4.2 du CCTP lot 7 "Suppression du doublage acoustique bois (remplacé par un doublage acoustique plâtre au lot cloison doublage plâtrerie"
lot 9 Cf art 4.1 du CCTP lot 9 "Fourniture et la pose de doublage acoustique plâtre complémentaire en remplacement de ce doublage acoustique bois"
lot 11 Cf art 4.2 du CCTP du lot 11 "Mise en peinture du doublage acoustique en plaque de plâtre".
Durée de l'accord: 17 mois
Numéro de référence: 1500175
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
avenue Georges Charpak, Campus de Sénart-Lieusaint, Département de Seine-et-Marne, 77567 Lieusaint.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Documents relatifs à la capacité juridique du candidat
a) A fournir par l'ensemble des candidats:
-La lettre de candidature dûment remplie et signée par une personne habilitée à engager le candidat (ou DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (sur le modèle figurant à l'annexe Iv) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics (si la déclaration sur l'honneur n'est pas incluse dans la lettre de candidature, elle doit être signée par une personne habilitée à engager le candidat)
-La lettre de candidature dûment remplie et signée par une personne habilitée à engager le candidat (ou DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (sur le modèle figurant à l'annexe Iv) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics (si la déclaration sur l'honneur n'est pas incluse dans la lettre de candidature, elle doit être signée par une personne habilitée à engager le candidat)
-les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.
b) A fournir si la situation du candidat le justifie:
-La copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.
c) A fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises:
-Une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées. La lettre de candidature doit revêtir la signature d'une personne habilitée à engager le groupement.
-Une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées. La lettre de candidature doit revêtir la signature d'une personne habilitée à engager le groupement.
-pour chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux a) et b) ci-dessus.
Situation économique et financière:
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisé au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années,
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisé au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années,
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisé au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années,
NB: Les candidats de création récente étant dans l'impossibilité de produire un chiffre d'affaires sont autorisés à présenter, en remplacement, une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, pour justifier de leurs capacités financières. La production de l'une ou l'autre pièce est alors considérée comme équivalente à celle des chiffres d'affaires, en application de l'article 45-III, alinéa 2, du code des marchés publics.
NB: Les candidats de création récente étant dans l'impossibilité de produire un chiffre d'affaires sont autorisés à présenter, en remplacement, une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, pour justifier de leurs capacités financières. La production de l'une ou l'autre pièce est alors considérée comme équivalente à celle des chiffres d'affaires, en application de l'article 45-III, alinéa 2, du code des marchés publics.
Capacité technique et professionnelle:
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
- une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
- une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
- qualifications professionnelles en lien avec l'objet du marché: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- qualifications professionnelles en lien avec l'objet du marché: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Des formulaires type peuvent être utilisés pour fournir la plupart des renseignements demandés. Ces formulaires sont disponibles à partir des liens suivants:
Il est appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de cinq pour cent (5 %), destinée à garantir le maître de l'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier au titre des réserves à la réception des travaux et de celles formulées pendant le délai de garantie.
Il est appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de cinq pour cent (5 %), destinée à garantir le maître de l'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier au titre des réserves à la réception des travaux et de celles formulées pendant le délai de garantie.
Elle peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande.
En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
La retenue de garantie ou la garantie à première demande sont libérées dans un délai de 30 jours suivant l'expiration du délai de garantie visé à l'article 44-1 du CCAG Travaux.
En cas de réserves notifiées et non levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie sont libérées au plus tard 30 jours après la date de la levée effectives de ces réserves.
En cas de réserves notifiées et non levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie sont libérées au plus tard 30 jours après la date de la levée effectives de ces réserves.
Une mainlevée sera alors délivrée pour qu'il soit mis fin à l'engagement de ces organismes ayant délivré leur garantie.
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance. La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance couvre la totalité de celle-ci. Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace cette garantie à première demande.
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance. La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance couvre la totalité de celle-ci. Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace cette garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement prévu par affectation d'une autorisation de programme sur le chapitre 902 " enseignement " code fonctionnel 23 " enseignement supérieur ", programme HP 23-002 (123002) " enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur ", action " enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur " (12300201) du budget 2011. CP 11-850 du 16.11.2011.et CP 15-023 du 29.1.2015
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Financement prévu par affectation d'une autorisation de programme sur le chapitre 902 " enseignement " code fonctionnel 23 " enseignement supérieur ", programme HP 23-002 (123002) " enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur ", action " enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur " (12300201) du budget 2011. CP 11-850 du 16.11.2011.et CP 15-023 du 29.1.2015
Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d'intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d'intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 EUR.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Conjoint avec mandataire solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️
Référence Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1500175
Informations complémentaires
Clause sociale obligatoire:
en application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale obligatoire (annexe 7 du CCAP). Cette clause est applicable à l'ensemble des lots. Pour l'exécution du marché, l'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
en application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale obligatoire (annexe 7 du CCAP). Cette clause est applicable à l'ensemble des lots. Pour l'exécution du marché, l'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
-Délai d'exécution:
La durée d'exécution globale des travaux est de 17 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage intégrant la période de préparation.
La durée d'exécution des marches comprend la période de préparation, 2 mois, et le délai d'exécution des travaux de chacun des marches allotis, 15 mois.
-Conditions d'obtention:
L'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur le profilacheteur (cf détail dans le règlement de la consultation).
sont éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités professionnelles, techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le RC.
La date d'attribution du marché mentionnée en "Section 2.3) durée du marché ou délai d'exécution" est la date fixée par l'os de démarrage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.4.2015.
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Téléphone: +33 144594400📞
Adresse Internet: http://www.paris.tribunal-administratif.fr🌏
Fax: +33 144594646 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2015/S 081-142542 (2015-04-22)
Avis d'attribution de marché (2016-02-26) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 553 906,23 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: La Soderec, mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Île-de-France
Adresse postale: 88-90 rue Cardinet
Code postal: 75017
Contact
Courrier électronique: rpizzio@lasoderec.com📧
Téléphone: +33 144709870📞
Référence Dates
Date d'envoi: 2016-02-26 📅
Date de publication: 2016-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 043-070409
Se réfère à l'avis: 2015/S 081-142542
Numéro JO-S: 43
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.2.2016.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-09 📅
Nom: COLAS, Ile-de-France Normandie, Centre de Melun
Adresse postale: 616 rue du Maréchal Juin
Commune postale: Vaux-le-Pénil
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-02 📅
Nom: Stb
Adresse postale: 17 rue Copernic
Commune postale: Ris-Orangis
Code postal: 91130
3️⃣
Nom: Étanchéité du Nord
Adresse postale: 22 rue de l'Ometeau
Commune postale: Chelles
Code postal: 77500
4️⃣
Nom: Sev idf
Adresse postale: 5 avenue des Frères Luières
Commune postale: La queue en brie
Code postal: 94510
5️⃣
Nom: Jet Alu
Adresse postale: 30 rue de Saint Denis de Gastines, BP 55
Commune postale: Ernée
Code postal: 53500
6️⃣
Nom: rs2i
Adresse postale: 1 rue Charles de Gaulle — ZI de la Marinière
Commune postale: Bondoufle
Code postal: 91071
7️⃣
Nom: La Fraternelle
Adresse postale: Chemin Wicart, CS 12054
Commune postale: Lisieux Cedex
Code postal: 14102
8️⃣
Nom: l. Bouget
Adresse postale: 33 avenue de la Commune de Paris
Commune postale: Bretigny-sur-Orge
Code postal: 91220
9️⃣
Nom: Sogefi
Adresse postale: 1 bis rue des Trois Saules
Commune postale: Saint-Sauveur-sur-École
Code postal: 77930
1️⃣0️⃣
Nom: Flipo
Adresse postale: 202 avenue du Général Leclerc
Commune postale: Pantin Cedex
Code postal: 93698
1️⃣1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-03 📅
Nom: Ick
Adresse postale: 87 route de Grigny
1️⃣2️⃣
Nom: Sesar
Adresse postale: 13 route de Morangis
Commune postale: Wissous
Code postal: 91320
1️⃣3️⃣
Nom: Cegelec
Adresse postale: 4 rue Armand Poron, ZI des Ecrevolles — BP 281
Commune postale: Troyes
Code postal: 10008
1️⃣4️⃣
Nom: Servicom Europe
Adresse postale: 38 rue Dunois
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
12
4
1
6
7
2
10
Pouvoir adjudicateur Contact
Point de contact: Remi Pizzio
Informations complémentaires Organe de révision
Commune postale: Paris Cedex 4
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse Internet: http://www.paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2016/S 043-070409 (2016-02-26)