Tranche ferme Terrassement de toutes natures: 3 600 m3 Fourniture et mise en oeuvre de remblai étanche A2 ou A3: 700 m3 Fourniture et mise en oeuvre de remblai A2 ou B5: 700 m3 Fourniture et mise en oeuvre d'enrochements dioritiques 100/500 kg: 7245 t Fourniture et mise en oeuvre Gnt2 type A: 658 m3 Fourniture et mise en oeuvre géogrille: 9200 mètres carrés fourniture et mise en oeuvre de terre végétale: 1 400 m3 Fourniture et mise en oeuvre de béton pour murs anti submersion: 120 m3 Réalisation d'ouvrage hydraulique: 3 u Fourniture et mise en oeuvre de palplanche 61 mètres carrés Reprise totale du perré du port: 649 mètres carrés tranche conditionnelle Terrassement de toutes natures: 600 m3 Fourniture et mise en oeuvre géotextile: 2 100 mètres carrés Fourniture et mise en oeuvre de béton pour murs anti submersion: 136 m3 Réalisation de dispositifs anti-submersion amovibles: 11 u.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2015-10-12.
L'appel d'offres a été publié le 2015-08-31.
Avis de marché (2015-08-31) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages de défense maritimes
Quantité ou étendue:
“Marché unique à tranches conditionnelles .Tranche Ferme et Tranche conditionnelle 1. Le début d'exécution des travaux part, pour chaque tranche, à compter...”
Quantité ou étendue
Marché unique à tranches conditionnelles .Tranche Ferme et Tranche conditionnelle 1. Le début d'exécution des travaux part, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée. Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 18 mois, celui de la tranche conditionnelle 1 est de 10 mois. Dans ces délais est comprise une période de préparation par tranche de 60 jours. Il est précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 20 mois. Critères de sélection des candidatures: garanties et capacités techniques et financières, capacités professionnelles. Date prévisionnelle de notification: décembre 2015.
Afficher plus Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages de défense maritimes📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de Charente-Maritime
Adresse postale: 85 boulevard de la République, Cedex 9
Code postal: 17076
Commune postale: La Rochelle
Référence Dates
Date d'envoi: 2015-08-31 📅
Date limite de soumission: 2015-10-12 📅
Date de publication: 2015-09-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 172-311898
Numéro JO-S: 172
Informations complémentaires
“Le jugement de la valeur technique se fera de la manière suivante: — programme d'exécution des travaux: 30 % ; — provenance des principaux matériaux: 30 % ;...”
Le jugement de la valeur technique se fera de la manière suivante: — programme d'exécution des travaux: 30 % ; — provenance des principaux matériaux: 30 % ; — planning des travaux: 10 % ; SOPAQ: 15 % ; — sOPRE: 15 %.Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: L'Organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants: Afin de garantir la fonctionnalité du système dématérialisé, les candidats sont invités à: — vérifier que les formats qu'ils utilisent sont ceux fournis et validés par les utilitaires d'achatpublic.com (http://www.achatpublic.com/SDME/utilitaires) — ne pas utiliser certains formats ou outils, tels que «Exe» ou les «Macros». Les niveaux de sécurité requis pour le certificat de signature électronique sont les Niveaux (** et ***) du RGS. Les candidats utilisent un certificat conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste de confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou sur une liste de confiance d'un autre Etat-Membre de l'union européenne. Toutefois, les candidats sont libres d'utiliser le certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un antivirus avantenvoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Afficher plus
Source: OJS 2015/S 172-311898 (2015-08-31)