Marchés de travaux relatifs à la construction de la Délégation Régionale Centre du CNFPT dans la ZAC Coligny à Orléans (lots no 1 à 5 et 9, 10, 11 et 13)

CNFPT représenté par la Soderec

L'Opération porte sur la construction neuve de la Délégation Régionale Centre du CNFPT à Orléans, dans la ZAC Coligny, bâtiment d'une surface de plancher d'environ 3 000 mètres carrés environ sur 7 niveaux.
Les marchés de travaux pour cette opération sont décomposés en 13 lots:
Lot no 1: Installation de chantier - fondation - gros-Oeuvre
Lot no 2: Bardage cuivre - bardage en plaque de fibre ciment - ite
Lot no 3: Etanchéité - toiture végétalisée
lot no 4: Menuiseries extérieures - métallerie
Lot no 5: Menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux plafonds
lot no 6: Revêtements de sols souples - carrelage - faïence
Lot no 7: Peinture - résine
lot no 8: Chauffage - ventilation - plomberie sanitaire
lot no 9: Gtc
Lot no10: Électricité Courants Forts - courants faibles
lot no11: Ascenseurs
Lot no12: Signalétique
Lot no13: Espaces verts
l'appel d'offres régi par le présent avis se rapporte aux seuls lots no 1 à 5 et 9, 10, 11 et 13.
Les marchés de travaux lots no 6, 7 et 8 sont passés selon une procédure adaptée.
Le marché de travaux lot no 12 sera passé ultérieurement selon une procédure adaptée.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-04-15. L'appel d'offres a été publié le 2015-03-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-03-13 Avis de marché
2016-01-28 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-03-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles de bureaux
Quantité ou étendue:
Le bâtiment abrite notamment des espaces dédiés à la formation, des espaces administratifs (bureaux, salles de réunion), une salle polyvalente, des locaux annexes (techniques, archives, vestiaires...), ainsi qu'un parc de stationnement souterrain de 35 places environ.L'opération reflétera la volonté d'exemplarité souhaitée par le CNFPT dans le domaine de la qualité environnementale pour laquelle elle constituera une opération pilote.Le terrain de l'opération est situé en milieu urbain relativement dense.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles de bureaux 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CNFPT représenté par la Soderec
Adresse postale: La Soderec mandataire du maître d'ouvrage, 88-90 rue Cardinet
Code postal: 75017
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.lasoderec.com 🌏
Courrier électronique: paris@lasoderec.com 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-03-13 📅
Date limite de soumission: 2015-04-15 📅
Date de publication: 2015-03-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 054-093680
Numéro JO-S: 54
Informations complémentaires
Il n'y a pas de dossier de consultation à retirer. Les candidats intéressés doivent seulement remettre un dossier de candidature contenant les pièces et renseignements demandés, au plus tard à la date limite de réception de demande de participation. - sous forme matérialisée: Le dossier de candidature sera adressé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (cd rom, clé usb), sous plis cacheté portant la mention: " Construction de la Délégation Régionale Centre du CNFPT à Orléans - marché de travaux lot no ........ - Candidature - ne pas ouvrir ", ainsi que l'identité et les coordonnées du candidat (mandataire en cas de groupement). Le dossier de candidature sera adressé par voie postale, ou remis de 9:00 à 13:00 le jour de la date limite de remise des candidatures, à l'adresse suivante: La Soderec - 88-90 rue Cardinet - 75017 Paris. - sous forme dématérialisée (ce qui implique que les offres soient ensuite remises sous forme dématérialisée): Le candidat souhaitant adresser sa candidature par voie électronique pourra le faire sur le profil acheteur www.lasoderec.com . La candidature sera alors transmise sous format word, pdf, jpeg ou sous tout autre format dès lors qu'il est accompagné du logiciel de lecture correspondant. Les candidatures transmises par voie électronique devront être signées au moyen d'un certificat de signature électronique dont la catégorie est référencée sur la liste établie par le ministère en charge de la réforme de l'état. Dans le cas où un candidat ayant transmis sa candidature par voie électronique souhaite en remettre une copie de sauvegarde au pouvoir adjudicateur, il la mettra dans un pli cacheté portant la mention " Construction de la Délégation Régionale Centre du CNFPT à Orléans - marché de travaux lot(s) no .... - candidature - copie de sauvegarde - ne pas ouvrir ", ainsi que l'identité et les coordonnées du candidat (mandataire en cas de groupement). Cette copie est à adresser à la même adresse que celle utilisée pour les candidatures remises sous forme matérialisée. Dans tous les cas, le dossier de candidature devra parvenir à destination au plus tard aux date et heure mentionnées dans le présent avis. Aux candidats, qui seront sélectionnés sur la base des critères indiqués dans le présent avis, sera adressée une lettre de consultation précisant les modalités de téléchargement du dossier de consultation et invités à remettre une offre dans un délai qui leur sera précisé Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.3.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'Opération porte sur la construction neuve de la Délégation Régionale Centre du CNFPT à Orléans, dans la ZAC Coligny, bâtiment d'une surface de plancher d'environ 3 000 mètres carrés environ sur 7 niveaux.
Les marchés de travaux pour cette opération sont décomposés en 13 lots:
Lot no 1: Installation de chantier - fondation - gros-Oeuvre
Lot no 2: Bardage cuivre - bardage en plaque de fibre ciment - ite
Lot no 3: Etanchéité - toiture végétalisée
lot no 4: Menuiseries extérieures - métallerie
Lot no 5: Menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux plafonds
lot no 6: Revêtements de sols souples - carrelage - faïence
Lot no 7: Peinture - résine
lot no 8: Chauffage - ventilation - plomberie sanitaire
lot no 9: Gtc
Lot no10: Électricité Courants Forts - courants faibles
lot no11: Ascenseurs
Lot no12: Signalétique
Lot no13: Espaces verts
l'appel d'offres régi par le présent avis se rapporte aux seuls lots no 1 à 5 et 9, 10, 11 et 13.
Les marchés de travaux lots no 6, 7 et 8 sont passés selon une procédure adaptée.
Le marché de travaux lot no 12 sera passé ultérieurement selon une procédure adaptée.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Installation de chantier - fondation - gros-Oeuvre
Brève description:
Réalisation d'un terrassement en pleine masse. Réalisation de fondations profondes intégrant 70 pieux environ, 450 ml environ de longrines, 1 200…
… m2 environ de dalle portée et de béton armé pour la rampe d'accès. Réalisation d'une structure principale en béton armé comprenant 850 m2 environ de voiles enterrés, 5 000 m2 environ de voiles béton armé, des poteaux BA et mixtes, des poutres BA et précontraintes, 3 500 m2 environ de planchers en dalles alvéolaires précontraintes.
… m
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Bardage cuivre - bardage en plaque de fibre ciment - iTE
Brève description:
Réalisation de 800 m2 environ de bardage en cuivre et de 230 m2 environ de bardage en plaque de fibre ciment. Réalisation de 1 000 m2 d'ite.
Réalisation de 800 m
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Etanchéité - toiture végétalisée
Brève description:
Réalisation de 45 m2 environ d'étanchéité d'asphalte. Réalisation de 600 m2 environ d'une étanchéité gravillonnée sur toiture et de 300 m2 environ d'étanchéité végétalisée sur terrasse.
Réalisation de 45 m
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures - métallerie
Brève description:
Installation de 1 000 m2 environ de vitrerie et de 200 m2 environ de remplissage en panneau sandwich. Installation de portes, fenêtres, d'ensemble menuisés, de murs rideaux et de doubles façades vitrées. Installation de 400 ml environ de mains courantes et de garde-corps.
Afficher plus
Installation de 1 000 m
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux plafonds
Brève description:
Installation de 200 blocs-portes environ. Réalisation de 2 750…
… m2 environ de cloisonnement en platerie et de 2 750 m2 environ de faux plafond.
… m
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Gtc
Brève description:
Réalisation d'une Gestion Technique Centralisée pour l'ensemble du bâtiment permettant de gérer les installations techniques, d'assurer le comptage et le suivi des consommations et de permettre le report de défauts techniques avec 200 environ points de raccordements pour l'ensemble du bâtiment.
Afficher plus
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Electricité courants fort courants faibles
Brève description:
Installation VDI, contrôle d'accès et interphonie, alarme intrusion, gestion de rampe, système de sécurité incendie, télévision et visioconférence; distribution principale depuis TGBT et secondaire depuis tableaux divisionnaires; équipement complet de 1 200…
… m2 environ en salles de formations et 1 100 m2 environ de bureaux administratifs.
… m
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description:
Réalisation de 2 ascenseurs desservant 6 niveaux et des demi-niveaux. Un ascenseur avec simple et double face.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Espaces verts
Brève description:
Réalisation de 80 m2 environ de platelage bois et d'un aménagement de 150 m2 environ d'espaces verts (engazonnement, couvre sol et arbres).
Réalisation de 80 m
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le bâtiment abrite notamment des espaces dédiés à la formation, des espaces administratifs (bureaux, salles de réunion), une salle polyvalente, des locaux annexes (techniques, archives, vestiaires...), ainsi qu'un parc de stationnement souterrain de 35 places environ.
Afficher plus
L'opération reflétera la volonté d'exemplarité souhaitée par le CNFPT dans le domaine de la qualité environnementale pour laquelle elle constituera une opération pilote.
Le terrain de l'opération est situé en milieu urbain relativement dense.
Durée de l'accord: 19 mois
Numéro de référence: Cnfpt orleans-tx
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC Coligny à Orléans, 45000 Orléans.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Formulaire CERFA Dc1 (version du 25 août 2014 téléchargeable sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4), faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées et incluant toutes les déclarations sur l'honneur prévues par le code des marchés publics;
Afficher plus
Pour chaque candidat, ou, en cas de groupement, pour chaque cotraitant:
- formulaire Dc2 (version septembre 2010 disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4), en cas de groupement, elle sera produite par chaque membre;
- les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager la société si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner devront être conformes aux dispositions de la loi du 4.8.2014, intégrant les nouvelles dispositions relatives au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes);
Afficher plus
- pour les candidats ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises;
Les candidats qui ne souhaiteraient pas utiliser les formulaires CERFA Dc1 et Dc2 devront fournir dans leur dossier toutes les informations et attestations prévues par ces formulaires.
Situation économique et financière:
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires des prestations concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou au cours de(s) exercice(s) précédent l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence dans le cas d'une entreprise ayant été créée depuis moins de trois années;
Afficher plus
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, ou au cours de(s) l'année(s) précédent l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
Afficher plus
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le versement d'une avance d'un montant égal à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant initial, toutes taxes comprises, du marché, divisé par cette durée exprimée en mois sera conditionnée à la production d'une garantie à première demande du montant de l'avance. Les marchés font l'objet d'une retenue de garantie correspondant à la garantie de parfait achèvement. Le montant de cette retenue de garantie est égal à 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
L'Opération est financée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale sur ses fonds propres et emprunts.
Le marché sera conclu à prix global et forfaitaire et sera révisable.
Les paiements seront réalisés dans un délai maximum de 30 jours. En cas de dépassement du délai de paiement, le taux d'intérêt moratoire sera égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement es de 40 EUR.
Afficher plus
Autres conditions particulières:
Les marchés des lots suivants:
Lot no 1: Installation de chantier - fondation - gros-Oeuvre
Lot no 2: Bardage cuivre - bardage en plaque de fibre ciment - ite
Lot no 4: Menuiseries extérieures - métallerie
Lot no 5: Menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux plafonds
lot no10: Électricité Courants Forts - courants faibles
font l'objet d'une condition d'exécution relative à l'insertion et à l'emploi de publics prioritaires conformément à l'article 14 du code des marchés publics. Les informations relatives à la clause sociale seront indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières, telles que le public visé, les modalités possibles de mise en oeuvre, le nombre d'heures réservées à l'insertion par lot, le cas échéant des pénalités spécifiques en cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de la clause d'insertion.
Afficher plus
Les lots 3, 9, 11 et 13 ne sont pas concernés.

Procédure
Critères objectifs de sélection:
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas limiter le nombre de candidats admis à remettre une offre.
Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires, ou dont les capacités techniques et/ou financières sont insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
Période de validité de l'offre: 270 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix global forfaitaire tel qu'il figure à l'acte d'engagement (40)
2. Valeur technique de l'offre, appréciée au vu des produits et matériaux, de la méthodologie, de l'organisation de chantier et des moyens présentés (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Paul Belloni
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Cnfpt orleans-tx
Informations complémentaires
Il n'y a pas de dossier de consultation à retirer. Les candidats intéressés doivent seulement remettre un dossier de candidature contenant les pièces et renseignements demandés, au plus tard à la date limite de réception de demande de participation.
- sous forme matérialisée:
Le dossier de candidature sera adressé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (cd rom, clé usb), sous plis cacheté portant la mention: " Construction de la Délégation Régionale Centre du CNFPT à Orléans - marché de travaux lot no ........ - Candidature - ne pas ouvrir ", ainsi que l'identité et les coordonnées du candidat (mandataire en cas de groupement).
Afficher plus
Le dossier de candidature sera adressé par voie postale, ou remis de 9:00 à 13:00 le jour de la date limite de remise des candidatures, à l'adresse suivante: La Soderec - 88-90 rue Cardinet - 75017 Paris.
- sous forme dématérialisée (ce qui implique que les offres soient ensuite remises sous forme dématérialisée):
Le candidat souhaitant adresser sa candidature par voie électronique pourra le faire sur le profil acheteur www.lasoderec.com . La candidature sera alors transmise sous format word, pdf, jpeg ou sous tout autre format dès lors qu'il est accompagné du logiciel de lecture correspondant.
Afficher plus
Les candidatures transmises par voie électronique devront être signées au moyen d'un certificat de signature électronique dont la catégorie est référencée sur la liste établie par le ministère en charge de la réforme de l'état.
Dans le cas où un candidat ayant transmis sa candidature par voie électronique souhaite en remettre une copie de sauvegarde au pouvoir adjudicateur, il la mettra dans un pli cacheté portant la mention " Construction de la Délégation Régionale Centre du CNFPT à Orléans - marché de travaux lot(s) no .... - candidature - copie de sauvegarde - ne pas ouvrir ", ainsi que l'identité et les coordonnées du candidat (mandataire en cas de groupement). Cette copie est à adresser à la même adresse que celle utilisée pour les candidatures remises sous forme matérialisée.
Afficher plus
Dans tous les cas, le dossier de candidature devra parvenir à destination au plus tard aux date et heure mentionnées dans le présent avis. Aux candidats, qui seront sélectionnés sur la base des critères indiqués dans le présent avis, sera adressée une lettre de consultation précisant les modalités de téléchargement du dossier de consultation et invités à remettre une offre dans un délai qui leur sera précisé
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.3.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 1244594646 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA)
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de la Région Île-de-France, 5 rue Leblanc
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524287 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 054-093680 (2015-03-13)
Avis d'attribution de marché (2016-01-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 198 795 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Contact
Courrier électronique: rpizzio@lasoderec.com 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-28 📅
Date de publication: 2016-02-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 022-034462
Se réfère à l'avis: 2015/S 054-093680
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP. Annonce no 14-191055, mise en ligne le 16.3.2015 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.1.2016.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-04 📅
Nom: Snbloch
Adresse postale: 22 rue Augustun Fresnel — BP 90152
Commune postale: Chambray-lès-Tours Cedex
Code postal: 37171
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Groupement Martin/Renard
Adresse postale: 6 rue du Prieuré
Commune postale: Chaumont
Code postal: 52000

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-26 📅
Nom: Braun étanchéité
Adresse postale: 110 rue de la Folie
Commune postale: Semoy
Code postal: 45400

4️⃣
Nom: Lot déclaré infructueux en phase candidature

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-05 📅
Nom: Groupement Croixmarie (mandataire) / correia / plenum
Adresse postale: 40 rue des Frères Lumières
Commune postale: Saint Jean-de-Braye
Code postal: 45800

6️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-28 📅
Nom: Ineo Centre
Adresse postale: 14 rue de la Fonderie
Commune postale: Orléans Cedex 2
Code postal: 45073

7️⃣
Nom: Eiffage
Adresse postale: 3 rue Gustave Eiffel
Commune postale: Orléans Cedex
Code postal: 45028

8️⃣
Nom: Schindler
Adresse postale: 689 rue de la Bergeresse
Commune postale: Olivet Cedex
Code postal: 45166

9️⃣
Nom: Lot déclaré infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
5
1
3
2
9
4
0

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Rémi Pizzio
Source: OJS 2016/S 022-034462 (2016-01-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Braun étanchéité Eiffage Groupement Croixmarie (mandataire) /... Groupement Martin/Renard INEO Centre lot déclaré infructueux Lot déclaré infructueux en phase candidature Schindler Snbloch
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Structures de construction diverses Cloisons Travaux de construction Travaux de préparation de chantier