Marchés de travaux des lots 1 «Gros oeuvre» et 3 «Menuiseries extérieures et façades aluminium» relatifs à la construction de la Délégation Régionale Languedoc Roussillon du CNFPT à Montpellier

CNFPT représenté par la Soderec

Marchés de travaux pour la construction de la délégation régionale du CNFPT à Montpellier pour les lots:
— no 01: Gros-Oeuvre
— no 03: Menuiseries extérieures et façades aluminium
Le présent avis fait suite à une procédure d'appel d'offres restreint déclarée infructueuse pour ces 2 lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-08-31. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• CNFPT représenté par la Soderec

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Hérault

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-08	Avis de marché
2016-02-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles de bureaux
Quantité ou étendue:

L'opération porte sur une construction d'un bâtiment d'une surface globale d'environ 4 700 mètres carrés SDP de la Délégation Régionale Languedoc-Roussillon du CNFPT à Montpellier, dans la ZAC Richter Port-Marianne.Le projet comprend notamment un amphithéâtre, une restauration, des espaces pédagogiques (salles de formation, de test, informatique...), des espaces administratifs (bureaux, salles de réunion...), les locaux annexes techniques, archives, vestiaires...) ainsi qu'un parking souterrain. Le bâtiment est constitué de 8 niveaux tels que décrits ci-après:— un niveau Rdj, avec une office de remise en température, une salle de restauration, un parking de 20 places et des locaux techniques;— un niveau Rdc avec un hall d'accueil, des salles de formation, un amphithéâtre et des locaux administratifs et logistiques;— un niveau R+1 accueillant des salles de formation et la partie haute de l'amphithéâtre;— quatre niveaux, du R+2 au R+5, comprenant des locaux pédagogiques et administratifs;— un local technique en terrasse au niveau R+6.Cette opération sera menée dans l'objectif d'obtenir une certification « NF bâtiments tertiaires associé à la démarche HQE » et un label « Haute Performance Énergétique niveau Effinergie+ ».La parcelle accueillant l'opération est actuellement utilisée en parking extérieur (librement accessible) et se trouve dans une zone urbaine contrainte.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles de bureaux 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: CNFPT représenté par la Soderec
Adresse postale: Mandataire du maître d'ouvrage, 255 rue de l'Acropole
Code postal: 34000
Commune postale: Montpellier
Contact
Téléphone: +33 499646560 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-08 📅
Date limite de soumission: 2015-08-31 📅
Date de publication: 2015-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 132-242021
Numéro JO-S: 132
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est mis à disposition des candidats sur le profil acheteur de la Soderec «www.lasoderec.com», onglet «Marché en cours». L'examen des candidatures sera réalisé en application de l'article 52 du code des marchés publics. Les critères de sélection des candidatures qui n'auront pas été éliminées en application du 2ème alinéa de l'article 52 du code des marchés publics sont: — les capacités techniques et financières apréciées au vu des moyens humains, techniques et financiers présentés; — les capacités professionnelles apréciées au regard des références présentées. Les candidats peuvent poser des questions sur le dossier de consultation, selon les modalités du règlement de la consultation, au plus tard 15 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Le délai d'exécution figurant au Ii.3 du présent avis est le délai d'exécution à compter de l'os de démarrage des travaux. Les conditions de remise des plis sont décrites dans le règlement de la consultation. Le dossier contenant la candidature et l'offre devra parvenir à destination au plus tard aux date et heure mentionnées dans le présent avis Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marchés de travaux pour la construction de la délégation régionale du CNFPT à Montpellier pour les lots:

— no 01: Gros-Oeuvre

— no 03: Menuiseries extérieures et façades aluminium

Le présent avis fait suite à une procédure d'appel d'offres restreint déclarée infructueuse pour ces 2 lots.

Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: Gros-Oeuvre
Brève description:

Les prestations a réaliser concernent environ: 180 mètres carrés de paroi berlinoise 7 900 mètres carrés de planchers et dallages en béton ; 5 700 mètres carrés de voiles en béton ; 11 tonnes de charpente métallique ; ainsi que les travaux de voirie, réseaux et divers associés au bâtiment (raccordements des réseaux, réfection de voirie, plantations, etc.).

Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures et façades aluminium
Brève description:

Les prestations à réaliser concerne environ 1 300 mètres carrés de menuiseries extérieures (châssis, portes, murs rideaux), 700 mètres carrés d'occultations par volets accordéon aluminium et 1 700 mètres carrés de vêture en cassettes aluminium.

Quantité ou étendue:

Le projet comprend notamment un amphithéâtre, une restauration, des espaces pédagogiques (salles de formation, de test, informatique...), des espaces administratifs (bureaux, salles de réunion...), les locaux annexes techniques, archives, vestiaires...) ainsi qu'un parking souterrain. Le bâtiment est constitué de 8 niveaux tels que décrits ci-après:

— un niveau Rdj, avec une office de remise en température, une salle de restauration, un parking de 20 places et des locaux techniques;

— un niveau Rdc avec un hall d'accueil, des salles de formation, un amphithéâtre et des locaux administratifs et logistiques;

— un niveau R+1 accueillant des salles de formation et la partie haute de l'amphithéâtre;

— quatre niveaux, du R+2 au R+5, comprenant des locaux pédagogiques et administratifs;

— un local technique en terrasse au niveau R+6.

Cette opération sera menée dans l'objectif d'obtenir une certification « NF bâtiments tertiaires associé à la démarche HQE » et un label « Haute Performance Énergétique niveau Effinergie+ ».

La parcelle accueillant l'opération est actuellement utilisée en parking extérieur (librement accessible) et se trouve dans une zone urbaine contrainte.

Durée de l'accord: 19 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Brumaire — ZAC Richter Port Marianne, 34000 Montpellier.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les documents à remettre à l'appui de la candidature sont indiqués dans le règlement de la consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le versement d'une avance d'un montant égal à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant initial, toutes taxes comprises, du marché, divisé par cette durée exprimée en mois sera conditionné à la production d'une garantie à première demande du montant de l'avance. Les marchés font l'objet d'une retenue de garantie correspondant à la garantie de parfait achèvement. Le montant de cette retenue de garantie est égal à 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

L'opération est financée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale sur ses fonds propres et emprunts. Le marché sera conclu à prix global et forfaitaire et sera révisable. Le paiement sera réalisé dans un délai maximum de 30 jours. En cas de dépassement du délai de paiement, le taux d'intérêt moratoire sera égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 EUR.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le candidat pourra être un opérateur économique ou un groupement d'opérateurs économiques. En cas de groupement, le candidat devra être un groupement solidaire, ou dont la transformation en groupement solidaire sera imposée à l'attribution du marché. Pour un lot, un membre d'un groupement candidat ne pourra pas être membre d'un autre groupement candidat sous peine d'exclusion des candidatures concernées. Pour un lot, un candidat ne pourra pas être à la fois candidat individuel et membre d'un groupement candidat sous peine d'exclusion des candidatures concernées.

Autres conditions particulières:

Les marchés font l'objet d'une condition d'exécution relative à l'insertion et à l'emploi de publics prioritaires conformément à l'article 14 du code des marchés publics. Les informations relatives à la clause sociale sont indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières, telles que, le public visé, les modalités possibles de mise en oeuvre, le nombre d'heures réservées à l'insertion par lots, le cas échéant des pénalités spécifiques en cas de non réalisation ou de réalisation partielle de la clause d'insertion.

Procédure
Période de validité de l'offre: 270 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique d'organisation de chantier ainsi que des marques et gammes (ou modèles) des matériaux, produits ou composants de construction sur lesquels s'engage le candidat, accompagnés des documentations techniques requises (selon le détail des éléments indiqués à l'article 4.1 du Règlement de la consultation) (6)
2. Prix global et forfaitaire, tel qu'il figure à l'acte d'engagement (4)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.lasoderec.com 🌏
Courrier électronique: ccira@parisidf.gouv.fr 📧
: greffe.taparis@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est mis à disposition des candidats sur le profil acheteur de la Soderec «www.lasoderec.com», onglet «Marché en cours».

L'examen des candidatures sera réalisé en application de l'article 52 du code des marchés publics.

Les critères de sélection des candidatures qui n'auront pas été éliminées en application du 2ème alinéa de l'article 52 du code des marchés publics sont:

— les capacités techniques et financières apréciées au vu des moyens humains, techniques et financiers présentés;

— les capacités professionnelles apréciées au regard des références présentées.

Les candidats peuvent poser des questions sur le dossier de consultation, selon les modalités du règlement de la consultation, au plus tard 15 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

Le délai d'exécution figurant au Ii.3 du présent avis est le délai d'exécution à compter de l'os de démarrage des travaux.

Les conditions de remise des plis sont décrites dans le règlement de la consultation.

Le dossier contenant la candidature et l'offre devra parvenir à destination au plus tard aux date et heure mentionnées dans le présent avis

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue Jouy
Commune postale: Paris Cedex
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA)
Fax: +33 182524000 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: préfecture de la région Île-de-France 5 rue Leblanc
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 132-242021 (2015-07-08)

Avis d'attribution de marché (2016-02-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 985 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-18 📅
Date de publication: 2016-02-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 037-059674
Se réfère à l'avis: 2015/S 132-242021
Numéro JO-S: 37
Informations complémentaires

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº 15-95606, mise en ligne le 9.7.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.2.2016.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rue brumaire — ZAC Richter Port Marianne, 34000 Montpellier.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique d'organisation de chantier ainsi que des marques et gammes (ou modèles) des matériaux, produits ou composants de construction sur lesquels s'engage le candidat, accompagnés des documentations techniques requises (selon le détail des éléments indiqués à l'article 4.1 du règlement de la consultation) (6)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-22 📅
Nom: groupement Bec Construction (mandataire) / Cuendet / SMTP 34
Adresse postale: 1111 avenue Justin Bec
Commune postale: Saint-Georges-d'Orques
Code postal: 34680
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2016-01-08 📅
Nom: Talleres Inox
Adresse postale: Poligon Industrial Can Bernades Sobirà carrer Penedés, 11-13 (Barcelone)
Commune postale: Santa Perpetua de Mogoda
Code postal: 08130
Pays: Espagne 🇪🇸
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
8

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Paris
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de la Région Île-de-France, 5 rue Leblanc
Source: OJS 2016/S 037-059674 (2016-02-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (6)

Travaux de construction de locaux commerciaux (2)