Marché de travaux relatifs au renouvellement des ventilo-convecteurs de l'École du Louvre
École du Louvre
Le présent marché a pour objet des travaux de renouvellement des ventilo-convecteurs dans les locaux de l'École du Louvre situés dans l'aile de Flore du Palais du Louvre.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-01-18. L'appel d'offres a été publié le 2015-12-18.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation › Travaux d'installation de ventilation
- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-12-18 | Avis de marché |
Avis de marché (2015-12-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de ventilation
Quantité ou étendue:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de ventilation 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: École du Louvre
Adresse postale: Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel
Code postal: 75038
Commune postale: Paris Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.ecoledulouvre.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@ecoledulouvre.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-18 📅
Date limite de soumission: 2016-01-18 📅
Date de publication: 2015-12-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 248-450876
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Quantité ou étendue:
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel, 75001 Paris.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité de l'offre: 1.1 Méthodologie d'intervention et d'organisation 1.2 Moyens humains 1.3 qualité technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 197 546 872 00015
97 546 872 00015
Contact
Point de contact: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Point de contact: Sjf
URL des documents: http://www.ecoledulouvre.fr/marches-publics 🌏
URL pour la participation: http://www.ecoledulouvre.fr/marches-publics 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-005
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 248-450876 (2015-12-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de ventilation
Quantité ou étendue:
Le présent marché prévoit le renouvellement de 95 ventilo-convecteurs de l'École du Louvre.Les candidats sont autorisés à présenter une variante. Si le candidat présente une variante, il doit également présenter une offre de base.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de ventilation 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: École du Louvre
Adresse postale: Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel
Code postal: 75038
Commune postale: Paris Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.ecoledulouvre.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@ecoledulouvre.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-12-18 📅
Date limite de soumission: 2016-01-18 📅
Date de publication: 2015-12-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 248-450876
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires
Compte tenu de la complexité du marché, la visite des locaux est obligatoire. Le candidat prendra connaissance des locaux de l'école et de tous les éléments afférents à la réalisation des prestations afin d'être en mesure d'exécuter le présent marché. Tout candidat qui n'aura pas effectué de visite préalable ne pourra faire de recours à ce titre au motif qu'il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires au dépôt d'une offre.
Les visites se dérouleront le mercredi 6.1.2016:
— entre 10 heures et 12 heures,
— ou entre 14 heures et 16 heures.
Ce calendrier de visite a été fixé en tenant compte de la date de remise des offres et en fonction des impératifs des équipes techniques et des disponibilités réduites des espaces à visiter.
Aucun autre créneau de visite ne pourra être proposé.
A ce titre, le titulaire sera réputé avoir une connaissance suffisante des lieux lui permettant d'effectuer sa mission et ne pourra élever quelque protestation ou réclamation que ce soit à ce titre, postérieurement à la notification du marché.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.12.2015.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet des travaux de renouvellement des ventilo-convecteurs dans les locaux de l'École du Louvre situés dans l'aile de Flore du Palais du Louvre.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le présent marché prévoit le renouvellement de 95 ventilo-convecteurs de l'École du Louvre.
Les candidats sont autorisés à présenter une variante. Si le candidat présente une variante, il doit également présenter une offre de base.
Les candidats devront présenter des prestations supplémentaires éventuelles (PSE).
Numéro de référence: 2015-005
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Palais du Louvre, Porte Jaujard, place du Carrousel, 75001 Paris.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le marché est financé sur le budget de l'École du Louvre. Une avance forfaitaire pourra être versée selon les modalités de l'article 87 du code des marchés publics. Les sommes dues au titulaire seront payées après service fait. Le paiement des factures s'effectuera suivant les règles de comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 13 du CCAG/Travaux. Le délai global de paiement, à compter de la date de réception du projet de facturation par le maître d'oeuvre, est de trente (30) jours, conformément aux dispositions de l'article 98 du code des marchés publics et conformément aux dispositions du titre IV de la loi no 2013-100 du 28.1.2013 et de son décret d'application no 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Les prix sont fermes et actualisables selon les modalités indiquées ci-dessous s'il s'écoule plus de trois (3) mois entre la date d'établissement du prix et la date de début des travaux considérée conformément à l'article 18 du code des marchés publics.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité de l'offre: 1.1 Méthodologie d'intervention et d'organisation 1.2 Moyens humains 1.3 qualité technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 197 546 872 00015
97 546 872 00015
Contact
Point de contact: Mme Lannoy-Muyard Charlotte
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Point de contact: Sjf
URL des documents: http://www.ecoledulouvre.fr/marches-publics 🌏
URL pour la participation: http://www.ecoledulouvre.fr/marches-publics 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015-005
Informations complémentaires
Compte tenu de la complexité du marché, la visite des locaux est obligatoire. Le candidat prendra connaissance des locaux de l'école et de tous les éléments afférents à la réalisation des prestations afin d'être en mesure d'exécuter le présent marché. Tout candidat qui n'aura pas effectué de visite préalable ne pourra faire de recours à ce titre au motif qu'il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires au dépôt d'une offre.
Afficher plus
Les visites se dérouleront le mercredi 6.1.2016:
— entre 10 heures et 12 heures,
— ou entre 14 heures et 16 heures.
Ce calendrier de visite a été fixé en tenant compte de la date de remise des offres et en fonction des impératifs des équipes techniques et des disponibilités réduites des espaces à visiter.
Aucun autre créneau de visite ne pourra être proposé.
A ce titre, le titulaire sera réputé avoir une connaissance suffisante des lieux lui permettant d'effectuer sa mission et ne pourra élever quelque protestation ou réclamation que ce soit à ce titre, postérieurement à la notification du marché.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.12.2015.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 248-450876 (2015-12-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)