Marché de travaux pour la fourniture et la pose d'une batterie d'ascenseurs duplex entre le parking D3B et la rampe du pont Daydé

SAEM Val-de-Seine aménagement

Marché de travaux pour la fourniture et la pose d'une batterie d'ascenseurs duplex entre le parking D3B et la rampe du pont Daydé sur la ZAC Seguin — Rives de Seine à Boulogne-Billancourt.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-10-26. L'appel d'offres a été publié le 2015-09-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Groupement MATEM/A&T (dont MATEM est mandataire)

Qui ?

• SAEM Val-de-Seine aménagement

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'équipement électrique › Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-09-09	Avis de marché
2015-10-23	Informations complémentaires
2016-02-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-09-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: SAEM Val-de-Seine Aménagement
Adresse postale: 696 rue Yves Kermen
Code postal: 92100
Commune postale: Boulogne-Billancourt
Contact
Courrier électronique: amenagement@saem-valdeseine.fr 📧
Téléphone: +33 146088392 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-09 📅
Date limite de soumission: 2015-10-26 📅
Date de publication: 2015-09-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 178-322678
Numéro JO-S: 178
Informations complémentaires

Le critère «qualité technique de l'offre» est décomposé comme suit: — organisation générale et pertinence des moyens humains et matériels mis en œuvre: 10 %, — prise en compte des risques inhérents au contexte et aux contraintes du projet: 15 %, — adéquation de la méthodologie générale d'exécution des travaux: 20 %, — qualité de la cabine: 20 %, — portes palières: 20 %, — intégration de l'équipement dans l'ouvrage existant: 10 %, — qualité des dispositions prévues pour la protection de l'environnement et gestion des déchets: 5 %.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux pour la fourniture et la pose d'une batterie d'ascenseurs duplex entre le parking D3B et la rampe du pont Daydé sur la ZAC Seguin — Rives de Seine à Boulogne-Billancourt.

Durée de l'accord: 19 mois
Numéro de référence: 15M007
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC Seguin — Rives de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats produiront:

— la lettre de candidature (DC1),

— la déclaration du candidat individuel ou des membres du groupement (DC2),

— l'état annuel des certificats sociaux et fiscaux (NOTI2) de moins de 6 mois,

— une copie du jugement si l'entreprise est en redressement judiciaire,

— l'inscription au registre du commerce (k bis ou équivalent) ou au registre des métiers de moins de 3 mois,

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat,

— une attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité,

— une attestation sur l'honneur, datée et signée, indiquant que l'entreprise n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015.

Capacité technique et professionnelle:

— qualifications: Qualibat, Qualifec, qualification ascensoriste ou équivalent,

— liste des références de moins de 5 ans concernant des prestations équivalentes.

Exécution du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

— le marché sera attribué à un seul et même soumissionnaire. Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement,

— en cas de groupement, le maître d'ouvrage se réserve le droit au moment de l'attribution de transformer le groupement conjoint en groupement conjoint avec mandataire solidaire des autres membres du groupement.

Procédure
Mode de paiement des documents:

Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises est remis sur CD à chaque candidat contre un chèque de caution de 50 EUR (à l'ordre de la SAEM Val-de-Seine Aménagement) qui sera rendu à la remise de l'offre.

Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur financière (60)
2. Qualité technique de l'offre (25)
3. Délai d'exécution du marché (15)

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Forestier Laurent
Nom: SAEM Val-de-Seine Aménagement
Point de contact: Service marchés
Téléphone: +33 146088386 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15M007
Informations complémentaires

Le critère «qualité technique de l'offre» est décomposé comme suit:

— organisation générale et pertinence des moyens humains et matériels mis en œuvre: 10 %,

— prise en compte des risques inhérents au contexte et aux contraintes du projet: 15 %,

— adéquation de la méthodologie générale d'exécution des travaux: 20 %,

— qualité de la cabine: 20 %,

— portes palières: 20 %,

— intégration de l'équipement dans l'ouvrage existant: 10 %,

— qualité des dispositions prévues pour la protection de l'environnement et gestion des déchets: 5 %.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie, 92020 Nanterre Cédex, extension du tribunal de grande instance de Nanterre, 6 rue Pablo Neruda, 92020 Nanterre Cédex
Commune postale: Nanterre Cédex
Code postal: 92020
Source: OJS 2015/S 178-322678 (2015-09-09)

Informations complémentaires (2015-10-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-23 📅
Date limite de soumission: 2015-11-06 📅
Date de publication: 2015-10-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 209-378692
Se réfère à l'avis: 2015/S 178-322678
Numéro JO-S: 209
Source: OJS 2015/S 209-378692 (2015-10-23)

Avis d'attribution de marché (2016-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 267 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Val de Seine Aménagement

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-05 📅
Date de publication: 2016-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 028-044718
Numéro JO-S: 28

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: Marché de travaux pour la fourniture et la pose d'une batterie d'ascenseurs duplex entre le parking D3B et la rampe du pont Daydé
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC Seguin-Rives de Seine.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-12-18 📅
Nom: Groupement MATEM/A&T (dont MATEM est mandataire)
Adresse postale: 29 rue Colin Noël
Commune postale: Pont-Authou
Code postal: 27290
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie, 92020 Nanterre Cedex, extension du tribunal de grande instance de Nanterre, 6 rue Pablo Neruda, 92020 Nanterre Cedex
Commune postale: Nanterre Cedex
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
Code postal: 92020
Source: OJS 2016/S 028-044718 (2016-02-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques (>20)