Marché de maintenance préventive et corrective, et travaux modificatifs des installations d'alarme anti intrusion de la ville d'Épinay-sur-Seine

Ville d'Épinay-sur-Seine

Maintenance préventive et corrective, et travaux modificatifs des installations d'alarme anti intrusion de la ville d'Épinay-sur-Seine.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-23. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-21.

Qui ?

• Ville d'Épinay-sur-Seine

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments › Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment

Où ?

• Ile-de-France › Seine-Saint-Denis

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-10-21	Avis de marché

Avis de marché (2015-10-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment
Quantité ou étendue:

Le marché est conclu pour une période de 12 mois à compter de sa date de notification, renouvelable par tacite reconduction, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans, chaque période de reconduction ayant une durée de 1 an.À titre d'information, les moyennes annuelles de prestations sont les suivantes: maintenance préventive: 12 000 EUR HT; maintenance corrective: 21 000 EUR HT.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Épinay-sur-Seine
Adresse postale: 1-3 rue Quétigny
Code postal: 93806
Commune postale: Épinay-sur-Seine

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-21 📅
Date limite de soumission: 2015-11-23 📅
Date de publication: 2015-10-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 207-375926
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires

Les candidatures peuvent être transmises par voie électronique à l'adresse URL: https://marches.maximilien.fr; par voie postale par envoi RAR à l'adresse suivante: ville d'Épinay-sur-Seine, service marchés, 1-3 rue Quétigny 93806 Épinay-sur-Seine; par dépôt contre récépissé à cette même adresse, horaires: 8:45 à 12:00, 13:30 à 17:30, vendredi,16:00. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.10.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Maintenance préventive et corrective, et travaux modificatifs des installations d'alarme anti intrusion de la ville d'Épinay-sur-Seine.

Quantité ou étendue:

À titre d'information, les moyennes annuelles de prestations sont les suivantes: maintenance préventive: 12 000 EUR HT; maintenance corrective: 21 000 EUR HT.

Nombre de reconductions possibles: 3
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: SERV20152800
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ville d'Épinay-sur-Seine, 93806.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— imprimé Dc1 disponible à l'adresse http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires et précisant:

— le nom et l'adresse du candidat,

— si le candidat se présente seul ou en groupement. Dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire,

— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,

— imprimé Dc2 de déclaration du candidat disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

— si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Situation économique et financière:

Chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement au cours des 3 dernières années.

Outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire, ou, à défaut par une déclaration du candidat.

Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques ou références attestant de la compétence de l'opérateur économique.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Certificats de qualification professionnelle adaptés aux prestations faisant l'objet du marché:

Certificat Qualifelec:

— Cf2 — domaine ST — mention Ma,

— Cf2 étude et réalisation d'installations de courants faibles à partir d'un cahier des charges fourni par un tiers, et personnel qui justifie d'une formation adaptée aux techniques de mise en œuvre et obligatoirement une formation sur les réseaux VDI,

— domaine ST: détection intrusion, surveillance vidéo privée, contrôle d'accès,

— mention MA: l'entreprise a justifié de sa capacité à assurer la maintenance et l'entretien d'installations répertoriées dans les 3 domaines d'activités courants faibles précités,

— qualifications NF Service-Apsad: certifications de service d'installations et de maintenance de systèmes de détection d'intrusion — catégories Ab.

Ou références de moins de trois ans attestant de la compétence de l'opérateur économique pour des prestations similaires.

Moyens en personnels et en matériels correspondants aux prestations du marché.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Garantie à première demande en cas de versement de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: budget communal.

Délai de paiement de 30 jours. Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret n° 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera attribué:

— soit à une entreprise unique,

— soit à des entreprises groupées solidaires.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membre de plusieurs groupements.

Procédure
Durée de l’accord-cadre en mois: 48
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection:

Les candidats qui ne peuvent pas soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 du code des marchés publics ou qui produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du code des marchés publics ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.

Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions mentionnées ci-dessus sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières suivants:

Capacités professionnelles: les candidats devront présenter: certificats de qualification professionnelle adaptés aux prestations faisant l'objet du marché:

Certificat Qualifelec:

— Cf2 — domaine ST — mention Ma,

— Domaine ST: détection intrusion, surveillance vidéo privée, contrôle d'accès,

— mention MA: l'entreprise a justifié de sa capacité à assurer la maintenance et l'entretien d'installations répertoriées dans les 3 domaines d'activités courants faibles précités,

— qualifications NF Service-Apsad: certifications de service d'installations et de maintenance de systèmes de détection d'intrusion — catégories Ab

Ou références de moins de trois ans attestant de la compétence de l'opérateur économique pour des prestations similaires.

Capacités techniques: moyens en personnels et en matériels correspondants aux prestations du marché.

Le chiffre d'affaires minimum annuel de l'opérateur économique ne devra pas être inférieur à 66 000 EUR (HT).

Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service marchés
M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr 🌏
Nom: Ville d'Épinay-sur-Seine
Commune postale: Épinay-sur-Seine Cedex
Point de contact: Direction des bâtiments
M. Didier Robert
Téléphone: +33 618977553 📞
Courrier électronique: didier.robert@epinay-sur-seine.fr 📧
Fax: +33 148235881 📠
URL pour informations complémentaires: https://marches.maximilien.fr 🌏
Téléphone: +33 149719867 📞
Fax: +33 149714203 📠
URL des documents: https://marches.maximilien.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: SERV20152800
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.10.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil Cedex
Code postal: 93558
Téléphone: +33 149202030 📞
Fax: +33 149202099 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montreuil
Source: OJS 2015/S 207-375926 (2015-10-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de réparation et d'entretien (>20 nouveaux marchés)

Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments (>20)

Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment (>20)