Lyon 3 — réaménagement de la rue Garibaldi — parvis des Halles — marché 2: Travaux d'éclairage public

Informations complémentaires

Précisions sur les rubriques ci-dessus:

— précision du 1-2: le pouvoir adjudicateur est une collectivité territoriale.

* Le présent marché est un marché à tranches:

En application de l'article 72 du code des marchés publics, le marché est fractionné en une tranche ferme et une tranche conditionnelle dont la consistance est définie dans le CCAP et le CCTP.

Tranche ferme: Travaux sur le Parvis des Halles et l'entrée est des Halles (Délai d'exécution: 7 mois dont 1 mois de période de préparation).

Tranche conditionnelle: Travaux sur le Parvis de l'hôtel IBIS et le trottoir sud Bonnel (Délai d'exécution: 4 mois dont 1 mois de période de préparation).

* précision du 4.1.1: procédure d'appel d'offres ouvert

— précision du 4-2.1: critères d'attribution;

— valeur technique: 60 % ;

Critère apprécié à partir de l'offre technique fournie par le candidat et comportant 4 sous-critères pondérés respectivement à:

* Sous-Critère no1 (10 %): Pertinence des modes opératoires.

Ce sous-critère sera apprécié à partir:

— d'Une part, du mode opératoire pour la réalisation des études d'exécution précisant;

— les moyens humains affectés au projet (nombre de personnes affectées au projet, répartition encadrement / maîtrise / employés / bureau d'études) avec la présentation des CV ou documents équivalents. La répartition entre mandataire, co-traitant (et sous-traitant(s) éventuel(s)) sera précisée;

— la gestion des données d'entrées;

— les livrables à produire;

— les modalités de contrôle interne;

— la gestion de la coordination;

— mise au point des études avec les autres lots;

— d'Autre part, du mode opératoire pour l'exécution des travaux à réaliser précisant;

— les moyens humains dédiées au marché (nombre de personnes affectées au marché, répartition encadrement / maîtrise / employés) avec la présentation des CV ou documents équivalents. La répartition entre mandataire, co-traitant (et sous-traitant(s) éventuel(s)) sera précisée;

— les moyens matériels et logistiques (engins, surfaces de stockage, machines) en phase chantier;

* Sous-Critère no2 (10 %): Pertinence du planning et du phasage.

Ce sous-critère sera apprécié à partir du planning proposé par le candidat faisant clairement apparaître pour chacune des tranches, la décomposition et l'enchaînement des tâches contenues dans chaque phase du chantier, élaboré sur la base du planning général de l'opération joint à la présente consultation.

Ce document devra également permettre d'apprécier la programmation géographique des travaux et les interfaces avec les autres lots. Il est accompagné du chemin critique et des marges potentielles.

* Sous-Critère no3 (10 %): Pertinence de la gestion des contraintes de chantier.

Ce sous-critère sera apprécié à partir des dispositions envisagées par le candidat pour assurer:

— l'indépendance du chantier vis-à-vis des avoisinants;

— la gestion des entrées /Sortie de chantier;

— la conservation des cheminements piétons;

— la gestion des contraintes liées à la présence très dense de réseaux en sous-sol;

* Sous-Critère no4 (30 %): Qualité des matériels.

Ce sous-critère sera apprécié au regard de l'adéquation des instruments d'éclairage proposés avec les exigences du CCTP et du carnet des fiches techniques instruments.

— prix des prestations: 40 %.

* Précision du 4.3.3 conditions d'obtention des documents:

Le dossier de consultation est remis gratuitement.

Le pouvoir adjudicateur préconise le téléchargement du dossier de consultation sur le site Internet http://marchespublics.grandlyon.com, en effectuant une recherche avec la référence 15-vmop-07 sur la rubrique "Rechercher" de la page d'accueil.

Le dossier de consultation peut aussi être demandé (la réception de la demande devant parvenir au moins 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres:

— par courrier à l'adresse suivante:

Métropole de Lyon

Délégation Développement urbain et cadre de vie

Direction de la voirie — unité Voirie Marchés

20 rue du Lac

CS 33569

69505 Lyon Cedex 03

— par télécopie au n

— par messagerie électronique depuis le site Internet de dématérialisation http://marchespublics.grandlyon.com (icone "Enveloppe" sur la page dédiée à la consultation).

Le dossier de consultation peut être retiré les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9:00 à 16:00 (jusqu'à la date limite de remise des offres) à l'adresse suivante:

Métropole de Lyon

Délégation Développement urbain et cadre de vie

Direction de la voirie — unité Voirie Marchés

Immeuble " Le Clip " — 8ème étage

83 Cours de la Liberté

69003 LYON.

* Précision du 4.3.8: la date d'ouverture des offres prévue est indicative.

* Date prévisionnelle de début des prestations: Février 2016.

— la forme du groupement indiquée à la rubrique "Conditions relatives au marché" sera imposée à l'attributaire (article 51-7 du code des marchés publics).

— forme des candidatures;

— les justificatifs visés aux points 3.2.2 et 3.2.3 seront fournis par tous les membres du groupement afin de permettre l'appréciation globale des capacités des membres du groupement. Il n'est pas exigé que chaque cotraitant ait la totalité des capacités financières, techniques et professionnelles requises pour l'exécution du marché;

— le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander la prise en compte des capacités d'autres opérateurs économiques. Il doit alors justifier des capacités de ce ou ces opérateurs (même justificatifs professionnels, techniques ou financiers à fournir que ceux exigés des candidats aux rubriques "Capacité économique et financière" et "Référence professionnelle et capacité technique), et produire un engagement signé en original de l'opérateur justifiant que le candidat disposera de ces capacités pour l'exécution du marché. L'Opérateur devra également produire la déclaration sur l'honneur signée en original visée à l'article 44-i-2 du code des marchés publics, et en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

— eN application de l'article 51-vi du code des marchés publics, un même candidat n'est pas autorisé à présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.

— modalités de remise des plis;

— les modalités de transmission des plis sont indiquées dans le règlement de la consultation;

— le pouvoir adjudicateur retient le mode de transmission sur support papier.

Les candidats peuvent choisir de transmettre leur pli par voie électronique à l'adresse: http://marchespublics.grandlyon.com. Ils peuvent, dans le délai imparti pour la remise des plis, adresser une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique (Cd-Rom ou Dvd-Rom...).

Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée au point 1.1 ci-dessus, ou être déposées contre récépissé à l'adresse suivante:

Métropole de lyon — délégation développement urbain et cadre de vie — direction de la Voirie — unité Marchés — immeuble " le Clip " — 8ème étage — 83 cours de la liberté — 69003 Lyon, les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9:00 à 16:00

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.10.2015.

Informations complémentaires

— le pouvoir adjudicateur est une collectivité territoriale.

— la date d'attribution indiquée au point 5.1 correspond à la date d'attribution du marché par la commission d'appel d'offres.

— la date de notification du présent marché est le 16.2.2016.

* Modalités de consultation du marché:

— sur rendez-vous, les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00, auprès de la Métropole de Lyon — délégation développement urbain et cadre de vie — direction de la voirie — unité marchés — immeuble Le Clip — 83 cours de la Liberté — 69003 Lyon — fax: 04.26.99.30.78 — site internet: http://marchespublics.grandlyon.com; sur demande écrite, à l'adresse postale figurant ci-dessous. La demande écrite devra identifier le demandeur personne juridique et personne physique qui devra pouvoir justifier de son identité lors de la consultation.

* Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours:

— adresse postale: Métropole de Lyon — délégation développement urbain et cadre de vie — direction de la voirie — unité marchés — CS 33569 — 69505 Lyon Cedex 03 — fax: 04.26.99.30.78 — site internet: http://marchespublics.grandlyon.com.

— adresse physique: Métropole de Lyon — délégation développement urbain et cadre de vie — direction de la voirie — unité marchés — immeuble Le Clip — 83 cours de la Liberté — 69003 Lyon — fax: 04.26.99.30.78 — site internet: http://marchespublics.grandlyon.com.

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.

Annonce no 15-133302, mise en ligne le 30.10.2015.

Références de publication rectificative.

Annonce no 15-166999, mise en ligne le 3.11.2015

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.2.2016.