Lot no 1 — ascenseurs, monte-charges, plate-forme élévatrice PMR et escaliers mécaniques — des travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes — tranche ferme / phase 2

Quantité ou étendue

Les travaux concernent la rénovation et la mise en conformité de 16 ascenseurs, de 6 monte-charges et de 12 escaliers mécaniques. Les ascenseurs et monte-charges doivent, pour certains d'entre eux, faire l'objet d'une mise en conformité et, pour d'autres, d'une rénovation, la nature et la quantité des travaux étant d'importance variable selon les appareils concernés. Concernant les escaliers mécaniques, 6 d'entre eux doivent être remplacés et les 6 autres doivent faire l'objet de la mise en place d'un dispositif d'arrêt d'urgence.L'ensemble des travaux annexes nécessaires à l'exécution des prestations ci-avant (dépose/repose d'éléments de décoration, dépose/repose de revêtements de sols, dépose/repose d'éléments de serrurerie, etc.) sont également à exécuter au titre de ce marché.Les travaux concernent également l'installation d'une plate-forme élévatrice pour personnes à mobilité réduite.Délais d'exécution: voir point VI 3 — informations complémentaires — ci-après.

Informations complémentaires

Le présent marché est un marché de travaux passé en en application des articles 33, 57, 58 et 59 du Code des marchés publics.

Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidats, même s'il s'agit d'un groupement, peuvent, à l'appui de leur candidature, demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et eux (voir article 3.2 du règlement de la consultation).

Précisions sur les critères d'attribution (point IV 2 1 ci-avant):

L'examen de la valeur technique de l'offre se fera en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats. Ce critère sera décomposé comme suit:

— méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement (20 %);

— procédures mises en œuvre pour assurer le respect des délais d'exécution (10 %);

— moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (10 %);

— matériaux, équipements et produits proposés (20 %);

Précisions sur les variantes:

En application de l'article 50 du Code des marchés publics, les candidats sont autorisés à présenter des variantes.

Il est à noter qu'ils ne sont pas tenus de répondre à la solution de base prévue par le dossier de consultation.

Les exigences minimales que ces variantes doivent toutefois respecter, ainsi que les modalités de leur présentation, sont précisées dans le dossier de consultation.

Les candidats sont informés qu'un maximum de deux variantes sera admis par candidat.

Si les offres contiennent un nombre de variantes supérieur à celui indiqué ci-dessus, celles-ci ne seront pas analysées. La transmission d'un nombre supérieur de variantes rend toutes les variantes irrégulières.

Les options techniques (prestations supplémentaires éventuelles) ci-après doivent être chiffrées par les candidats, qu'ils répondent en solution de base et/ou en variante:

— option no 1: monte-charges Mc03 et Mc04: remplacement et mise en conformité des portes de cabine et remplacement des portes palières;

— option no 2: ascenseurs As14 et As15: remplacement des cabines;

— option no 3: maintenance sur un an après réception des escaliers mécaniques Em23 à Em28, ainsi que du monte-charge Mc35 et de la plate-forme élévatrice pour personnes à mobilité réduite Pe1.

Les options techniques susmentionnées doivent obligatoirement être chiffrées par les candidats sous peine de rejet de leur offre, et seront choisies dès le jugement des offres, en fonction des prix obtenus.

Précisions sur les délais d'exécution:

La date prévisionnelle de notification du marché est début novembre 2015. Les dates prévisionnelles de démarrage de la période de préparation et du début d'exécution des travaux sont, respectivement, début novembre 2015 et début janvier 2016.

Le délai global d'exécution du marché est de 45 semaines.

Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, tels que définis ci-dessous.

— période de préparation:

Il est fixé une période de préparation qui est incluse dans le délai d'exécution ci-dessus; sa durée est de dix semaines à compter de la date de notification du marché.

— délai d'exécution des travaux proprement dits:

Compte tenu des activités du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, les travaux sont à réaliser en deux phases discontinues:

— phase nº 1: de début janvier 2016 à fin février 2016;

— phase nº 2: de début juillet 2016 à mi-septembre 2016;

1 / Phase début janvier 2016 à fin février 2016:

Les appareils concernés par les travaux de cette phase, sont les suivants:

— ascenseurs: As07, As08, As12, As13, As14, As15, As31, As32, As33 et As34;

— monte-Charges: Mc10, Mc11 et Mc35;

Le délai d'exécution de la phase no 1 est de sept semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

* Délais partiels pour certains appareils:

Les ascenseurs As12, As13, As14, As15, As31, As32, As33 et As34 devront toutefois être réalisés en trois semaines et demi, au sein de cette phase. En effet:

— les travaux concernant les ascenseurs As12, As14, As31 et As33 démarreront en premier à compter de début janvier 2016;

— les travaux concernant les ascenseurs As13, As15, As32 et As34 seront exécutés immédiatement après ceux des appareils ci-dessus, et seront livrés fin février 2016.

2 / Phase début juillet à mi-septembre 2016:

Les appareils concernés par les travaux de cette phase, sont les suivants:

— ascenseurs: As01, As02, As17, As18, As19 et As20;

— monte-Charges: Mc03, Mc04 et Mc09;

— escaliers mécaniques: Em21, EM 22, Em23, Em24, Em25, Em26, Em27, Em28, Esc41, Esc42, Esc43 et Esc44;

— plate-Forme élévatrice Pe1;

Le délai d'exécution de cette phase est de dix semaines à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

Le délai d'exécution des travaux comprend le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: voir adresse indiquée dans la rubrique I.1) Nom, adresses et point(s) de contact.

Renseignements d'ordre technique: Direction des Opérations — tél. (+33) 492998466, Fax: (+33) 492993153, e-mail: travaux@palaisdesfestivals.com

Renseignements d'ordre administratif: Service des Marchés — tél. (+33) 492993141, Fax: (+33) 493993734, e-mail: westphal@palaisdesfestivals.com

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus: le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement sur simple demande à la S.E.M.E.C. — Service des Marchés, La Croisette, CS 30051, 06414 Cannes Cedex, Tél. (+33) 492993141, Télécopie: (+33) 493993734, ou être retiré auprès de ce même service, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30.

Il est également possible de consulter et de télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site https://www.marches-securises.fr (maître d'ouvrage: Palais des Festivals et des Congrès_06)

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Les offres peuvent être:

— envoyées par la poste en recommandé avec avis de réception, par Chronopost ou par tout autre moyen postal permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité;

— ou remises contre récépissé à l'adresse suivante: S.E.M.E.C. — Service des Marchés, La Croisette, CS 30051, 06414 Cannes Cedex, Tél. (+33) 4 92 99 31 41 — ouverture au public du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30;

Elles seront contenues dans une enveloppe portant les mentions “Appel d'offres ouvert. Lot no 1 — ascenseurs, monte-charges, plate-forme élévatrice PMR et escaliers mécaniques — des travaux de rénovation et de mise en conformité du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes — tranche ferme/phase 2” et “ne pas ouvrir ”.

En application des articles 48 I et 56, les candidats peuvent également transmettre les candidatures et les offres par voie électronique à l'adresse Internet suivante: https://www.marches-securises.fr

Le niveau minimum de sécurité exigé par le Pouvoir Adjudicateur pour le certificat de signature électronique est le niveau RGS deux étoiles, que le certificat utilisé soit un certificat issu d'une catégorie de certificats constitutifs d'un produit de sécurité, référencé RGS, ou équivalent.

Les modalités de remise des offres sont décrites à l'article 5 du Règlement de la Consultation.

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent toutefois appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.7.2015.

Informations complémentaires

Précisions sur les critères d'attribution:

L'examen de la valeur technique de l'offre (60 %) s'est fait en appréciant le mémoire technique fourni par les candidats sur la base des sous-critères suivants:

— méthodologie particulière d'intervention (travaux et période de garantie de parfait achèvement (20 %),

— procédures mises en oeuvre pour assurer le respect des délais d'exécution (10 %),

— moyens humains et matériels spécifiquement dédiés au chantier (10 %),

— matériaux, équipements et produits proposés (20 %).

Date de signature du marché par le représentant légal du pouvoir adjudicateur: 21.10.2015.

Date de notification du marché au titulaire: 2.11.2015.

Le délai de recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat est de 2 mois à compter de la publication du présent avis d'attribution. Les pièces constitutives du marché sont consultables, dans le respect des secrets protégés par la loi (art. 80 III du code des marchés publics), à l'adresse visée au point I.1) ci-avant, au service des marchés — tél. +33 492993141 — télécopie +33 493993734, après prise de rendez-vous préalable.

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.

Annonce no 15-107308, mise en ligne le 17.7.2015.

Références de publication rectificative.

Annonce no 15-116459, mise en ligne le 29.7.2015

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.11.2015.