Lot n° 1 «Clos-Couvert» du marché de travaux relatif à l'opération d'extension et de réhabilitation de l'école Saint-Exupéry à Bois-Colombes. Certification NF Bâtiments tertiaires — démarche HQE et NF Rénovation Certivéa

Commune de Bois-Colombes

La commune a décidé d'agrandir et de réhabiliter l'école Saint-Exupéry sise 89 rue Adolphe Guyot à Bois-Colombes.
Le projet comprend notamment:
— la construction d'un bâtiment école élémentaire en R+2 sur rez-de-cour bas,
— la restructuration et l'extension de l'école maternelle du niveau rez-de-cour bas jusqu'au niveau R+2,
— la construction d'une passerelle couverte reliant l'école maternelle à l'école élémentaire,
— l'aménagement d'un jardin potager au niveau R+2 de l'école maternelle,
— l'aménagement des cours maternelle et élémentaire et des espaces verts.
Présentation du site et de son environnement:
L'environnement du quartier est un tissu urbain résidentiel calme, composé de pavillons et petits collectifs et parsemé de nombreuses rues et ruelles.
La localisation en zone urbaine dense implique des espaces disponibles réduits.
Les principales contraintes du site sont les suivantes:
— un site en milieu urbain dense,
— un terrain relativement petit,
— des travaux en site occupé (conservation de l'activité de l'école existante pendant toute la durée du chantier),
— un phasage des travaux,
— une démarche HQE certifiée.
Les travaux doivent débuter en février 2016 et se dérouler en deux phases:
Phase 1: construction du bâtiment 1: d'une durée prévisionnelle de 18,5 mois (période de préparation et travaux préparatoires inclus).
Phase 2: construction du bâtiment 2: d'une durée de 8 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-12-17. L'appel d'offres a été publié le 2015-11-17.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-11-17 Avis de marché
Avis de marché (2015-11-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:
Pour information, le marché est alloti comme suit:Lot no 1: clos — couvert.Lot no 2: CVC — plomberie.Lot no 3: électricité courant fort et courant faible.Lot no 4: ascenseurs.Lot no 5: équipements de cuisine.Lot no 6: aménagements extérieurs.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Bois-Colombes
Adresse postale: 15 rue Charles-Duflos
Code postal: 92277
Commune postale: Bois-Colombes Cedex
Contact
Courrier électronique: juridique@bois-colombes.com 📧
Téléphone: +33 171078105 📞
Fax: +33 141198326 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-17 📅
Date limite de soumission: 2015-12-17 📅
Date de publication: 2015-11-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 226-410743
Numéro JO-S: 226
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Renseignements administratifs: Direction des affaires juridiques et de l'achat public, 15 rue Charles Duflos 92277 Bois-Colombes Cedex Fax +33 141198326 Mél: juridique@bois-colombes.com Renseignements techniques: Direction de la construction, 15 rue Charles Duflos 92277 Bois-Colombes Cedex Fax: 0141198319 Mél: juridique@bois-colombes.com Unité monétaire utilisée, l'euro. Le 16.9.2015, la commune de bois-colombes a lancé une procédure d'appel d'offres pour la dévolution du marché alloti relatif aux travaux d'extension et de réhabilitation de l'école Saint-Exupéry (avis n° 15-142123 publié au BOAMP le 17.9.2015 / avis n° 2015/S 183-331349 publié au JOUE le 22.9.2015). Au terme de la date limite de remise des offres, le 5.11.2015 à 17:30, une seule offre est parvenue pour le lot n° 1 «clos — couvert». Or, la commission d'appel d'offres, lors de sa séance du 16 novembre 2015, a jugé la seule offre reçue comme étant inacceptable, car hors de prix, au sens de l'article 35-i 1° du code des marchés publics. La commission d'appel d'offres, lors de la même séance, a choisi de relancer le lot n° Le pouvoir adjudicateur décide de ne pas limiter le nombre de candidats admis à négocier. Les pièces complètes du DCE seront remises aux candidats admis à négocier. Toutefois, dès le stade de la candidature, afin que les candidats soit en mesure d'appréhender le contenu du cahier des charges et ainsi d'être plus performants, notamment en formant des groupements pour associer plusieurs compétences, il est remis les pièces suivantes: — le présent règlement de consultation (RC) et son annexe (tableau de références et de qualifications), — le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots et le règlement de chantier à faible impact environnemental, — le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1. Le délai d'exécution global de l'opération est de 889 jours, à compter de la date figurant dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.11.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La commune a décidé d'agrandir et de réhabiliter l'école Saint-Exupéry sise 89 rue Adolphe Guyot à Bois-Colombes.
Le projet comprend notamment:
— la construction d'un bâtiment école élémentaire en R+2 sur rez-de-cour bas,
— la restructuration et l'extension de l'école maternelle du niveau rez-de-cour bas jusqu'au niveau R+2,
— la construction d'une passerelle couverte reliant l'école maternelle à l'école élémentaire,
— l'aménagement d'un jardin potager au niveau R+2 de l'école maternelle,
— l'aménagement des cours maternelle et élémentaire et des espaces verts.
Présentation du site et de son environnement:
L'environnement du quartier est un tissu urbain résidentiel calme, composé de pavillons et petits collectifs et parsemé de nombreuses rues et ruelles.
La localisation en zone urbaine dense implique des espaces disponibles réduits.
Les principales contraintes du site sont les suivantes:
— un site en milieu urbain dense,
— un terrain relativement petit,
— des travaux en site occupé (conservation de l'activité de l'école existante pendant toute la durée du chantier),
— un phasage des travaux,
— une démarche HQE certifiée.
Les travaux doivent débuter en février 2016 et se dérouler en deux phases:
Phase 1: construction du bâtiment 1: d'une durée prévisionnelle de 18,5 mois (période de préparation et travaux préparatoires inclus).
Phase 2: construction du bâtiment 2: d'une durée de 8 mois.
Quantité ou étendue:
Pour information, le marché est alloti comme suit:
Lot n
Numéro de référence: 15FT-0280-Q

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature: imprimé Dc1 (version du 25 août 2014) cas particuliers pour les groupements de candidatures:
Une seule lettre de candidature est établie pour l'ensemble du groupement quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui.
Elle est signée:
— soit par l'ensemble des entreprises groupées,
— soit par le mandataire, s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
Tout document destiné à prouver la capacité du(des) signataire(s) de l'acte d'engagement à engager la(es) société(s).
Si, pour pouvoir exécuter des travaux similaires à ceux du marché, le candidat doit dans son pays d'origine avoir une autorisation spécifique ou doit être membre d'une organisation spécifique, le pouvoir adjudicateur lui demandera de prouver qu'il possède effectivement cette autorisation ou qu'il appartienne bien à cette organisation.
Afficher plus
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Situation économique et financière:
Références requises: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Bilans, concernant les trois dernières années des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire.
Capacité technique et professionnelle:
Références requises: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Présentation de certificats de qualification et/ou de références accompagnées de justificatifs selon les indications figurant en annexe au règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse.
Elle couvrira les réserves à la réception des travaux ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire. Sous réserve de l'accord exprès du maître d'ouvrage, cette garantie à première demande peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire. Si la garantie à première demande ou la caution n'est pas présentée lors de la première demande d'acompte, la retenue de garantie sera appliquée.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les dépenses seront financées par les fonds propres de la commune. Le délai de paiement est de 30 jours.
Versement d'une avance uniquement si les conditions de l'article 87 du code des marchés publics sont remplies.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (55)
2. Prix % (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920009400015
Contact
Point de contact: Révillon Yves, M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info 🌏
Nom: Direction de la construction
Adresse postale: 15 rue Charles Duflos
Fax: +33 141198319 📠
Adresse postale: 15 rue Charles Duflos
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15FT-0280-Q
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Renseignements administratifs:
Direction des affaires juridiques et de l'achat public, 15 rue Charles Duflos
92277 Bois-Colombes Cedex
Fax +33 141198326
Renseignements techniques:
Direction de la construction, 15 rue Charles Duflos
Fax: 0141198319
Unité monétaire utilisée, l'euro. Le 16.9.2015, la commune de bois-colombes a lancé une procédure d'appel d'offres pour la dévolution du marché alloti relatif aux travaux d'extension et de réhabilitation de l'école Saint-Exupéry (avis n° 15-142123 publié au BOAMP le 17.9.2015 / avis n° 2015/S 183-331349 publié au JOUE le 22.9.2015).
Afficher plus
Au terme de la date limite de remise des offres, le 5.11.2015 à 17:30, une seule offre est parvenue pour le lot n° 1 «clos — couvert».
Or, la commission d'appel d'offres, lors de sa séance du 16 novembre 2015, a jugé la seule offre reçue comme étant inacceptable, car hors de prix, au sens de l'article 35-i 1° du code des marchés publics.
La commission d'appel d'offres, lors de la même séance, a choisi de relancer le lot n°
Le pouvoir adjudicateur décide de ne pas limiter le nombre de candidats admis à négocier.
Les pièces complètes du DCE seront remises aux candidats admis à négocier.
Toutefois, dès le stade de la candidature, afin que les candidats soit en mesure d'appréhender le contenu du cahier des charges et ainsi d'être plus performants, notamment en formant des groupements pour associer plusieurs compétences, il est remis les pièces suivantes:
Afficher plus
— le présent règlement de consultation (RC) et son annexe (tableau de références et de qualifications),
— le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots et le règlement de chantier à faible impact environnemental,
— le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1.
Le délai d'exécution global de l'opération est de 889 jours, à compter de la date figurant dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.11.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: Greffe
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: greffe
Commune postale: Cergy-Pontoise
Source: OJS 2015/S 226-410743 (2015-11-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre