Grenoble — Zac Presqu'île — Cambridge. Bâtiment Ci4: Le Céva — 30 rue Capitaine Lanvin Lespiau. Bâtiment Ck2: Le — 13 rue Aimé Requet. Bâtiment C13: Alasia — 21 rue Aimé Requet. Construction de 102 logements collectifs et un commerce
Gie Procivis Alpes Dauphiné services-pluralis
La société d'habitation des Alpes — Pluralis — réalise 75 logements locatifs et un commerce.
Le Foyer de l'Isère — Pluralis — réalise 27 logements en accession.
Le délai de réception des offres était de 2015-03-09. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-19.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Revêtement de sols et de murs › Carrelages
- • Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil › Services d'essais d'étanchéité
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'isolation
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux de bétonnage › Ragréages › Travaux de chape
- • Travaux de construction › Travaux de préparation de chantier
- • Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage › Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Pose de parquets
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • Isère
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-01-19 | Avis de marché |
Avis de marché (2015-01-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: GIE Procivis Alpes Dauphine services-pluralis
Adresse postale: 74 cours Becquart Castelbon
Code postal: 38586
Commune postale: Voiron
Contact
Téléphone: +33 476672471 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-19 📅
Date limite de soumission: 2015-03-09 📅
Date de publication: 2015-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 015-022152
Numéro JO-S: 15
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 25
Intitulé du lot: Fondations spéciales
Numéro du lot: 30
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 36
Intitulé du lot: Bardage bois
Numéro du lot: 41
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures mixte bois — occultation
Numéro du lot: 42
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 43
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 45
Intitulé du lot: Cloisons doublages faux plafonds
Numéro du lot: 50
Intitulé du lot: Carrelages faïences
Numéro du lot: 51
Intitulé du lot: Chapes
Numéro du lot: 52
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 53
Intitulé du lot: Parquets flottants
Numéro du lot: 55
Intitulé du lot: Peintures intérieures
Numéro du lot: 60
Intitulé du lot: Serrurerie métallerie
Numéro du lot: 65
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 70
Intitulé du lot: Isolation et peinture extérieure
Numéro du lot: 75
Intitulé du lot: Ascenseurs électriques
Numéro du lot: 85
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 90
Intitulé du lot: Chauffage ventilation plomberie
Numéro du lot: 100
Intitulé du lot: Étanchéité à l'Air
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: Gd - Cambridge
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lieu principal d'exécution.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Fonds propres, emprunts, subventions.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés
Nom: Le Dce est disponible sur le site de: www.pluralis-habitat.fr (rubrique Pro)
Adresse postale: Le dossier peut également être commandé, contre règlement, au tireur de plans :, ACT'ISERE, 386 route de Grenoble
Commune postale: La Buisse
Code postal: 38500
Téléphone: +33 476670840 📞
Courrier électronique: routage@actisere.com 📧
Fax: +33 476670846 📠
Nom: Société d'habitation des Alpes
Commune postale: Voiron Cedex
Code postal: 38506
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Gd - Cambridge
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012 📞
Fax: +33 472607238 📠
Source: OJS 2015/S 015-022152 (2015-01-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: GIE Procivis Alpes Dauphine services-pluralis
Adresse postale: 74 cours Becquart Castelbon
Code postal: 38586
Commune postale: Voiron
Contact
Téléphone: +33 476672471 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-19 📅
Date limite de soumission: 2015-03-09 📅
Date de publication: 2015-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 015-022152
Numéro JO-S: 15
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com
Code Nuts Fr714
Délai d'exécution: 18,5 mois pour le locatif et 16,5 mois pour l'accession — y compris congés payés et 15 Jours d'intempéries mais hors préparation de chantier.
Renseignements administratifs:
Société d'habitation des Alpes — Pluralis, Nelly Berthollet, 74 cours Becquart-Castelbon, BP 229
38506 Voiron Cedex
Tél. : +33 476672476
mel: nelly_berthollet@pluralis-habitat.fr
renseignements techniques:
Société d'habitation des Alpes — Pluralis, Gérald Duperray — 74 cours Becquart-Castelbon — BP 229
38506 Voiron Cedex
Tél. : +33 476672475
Mél: gerald_duperray@pluralis-habitat.fr
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La société d'habitation des Alpes — Pluralis — réalise 75 logements locatifs et un commerce.
Le Foyer de l'Isère — Pluralis — réalise 27 logements en accession.
Intitulé du lot: Fondations spéciales
Numéro du lot: 30
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 36
Intitulé du lot: Bardage bois
Numéro du lot: 41
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures mixte bois — occultation
Numéro du lot: 42
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 43
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 45
Intitulé du lot: Cloisons doublages faux plafonds
Numéro du lot: 50
Intitulé du lot: Carrelages faïences
Numéro du lot: 51
Intitulé du lot: Chapes
Numéro du lot: 52
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 53
Intitulé du lot: Parquets flottants
Numéro du lot: 55
Intitulé du lot: Peintures intérieures
Numéro du lot: 60
Intitulé du lot: Serrurerie métallerie
Numéro du lot: 65
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 70
Intitulé du lot: Isolation et peinture extérieure
Numéro du lot: 75
Intitulé du lot: Ascenseurs électriques
Numéro du lot: 85
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 90
Intitulé du lot: Chauffage ventilation plomberie
Numéro du lot: 100
Intitulé du lot: Étanchéité à l'Air
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: Gd - Cambridge
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lieu principal d'exécution.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature: Dc1,
Déclaration du candidat: Dc2,
Jugement en cas de redressement judiciaire,
Déclaration sur l'honneur pour justifier n'entrer dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 6.6.2005
Extrait K,
Déclarations de chiffre d'affaires.
Attestations d'assurances responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité couvrant les responsabilités encourues du fait de l'activité exercée au titre du présent marché.
Liste des principales références.
Certificats de qualification professionnelle en rapport avec la prestation demandée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Fonds propres, emprunts, subventions.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés
Nom: Le Dce est disponible sur le site de: www.pluralis-habitat.fr (rubrique Pro)
Adresse postale: Le dossier peut également être commandé, contre règlement, au tireur de plans :, ACT'ISERE, 386 route de Grenoble
Commune postale: La Buisse
Code postal: 38500
Téléphone: +33 476670840 📞
Courrier électronique: routage@actisere.com 📧
Fax: +33 476670846 📠
Nom: Société d'habitation des Alpes
Commune postale: Voiron Cedex
Code postal: 38506
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Gd - Cambridge
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com
Code Nuts Fr714
Délai d'exécution: 18,5 mois pour le locatif et 16,5 mois pour l'accession — y compris congés payés et 15 Jours d'intempéries mais hors préparation de chantier.
Renseignements administratifs:
Société d'habitation des Alpes — Pluralis, Nelly Berthollet, 74 cours Becquart-Castelbon, BP 229
38506 Voiron Cedex
Tél. : +33 476672476
renseignements techniques:
Société d'habitation des Alpes — Pluralis, Gérald Duperray — 74 cours Becquart-Castelbon — BP 229
Tél. : +33 476672475
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012 📞
Fax: +33 472607238 📠
Source: OJS 2015/S 015-022152 (2015-01-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)