Fourniture, livraison, installation, mise en ordre de marche, formation à l'utilisation et garantie d'un analyseur de réseau vectoriel

Informations complémentaires

L'Heure de Paris est celle faisant foi pour la remise des plis et les demandes de renseignements complémentaires.

le présent marché est passé par voie d'appel d'offres ouvert en application de l'ordonnance no2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics modifiée (notamment son article 12.1); du décret no2005- 1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, modifié (notamment son article 28); du décret no2007-590 du 25.4.2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005 relative aux marchés passés parcertaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche.

le dossier de consultation peut être:

— soit retiré sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons

Dans la barre de recherche rapide, rechercher la consultation en spécifiant sa référence, soit 15b56 et valider ladite recherche.

Le dossier peut être téléchargé en cliquant sur l'icône «Accéder à la consultation» — onglet Publicité/Téléchargement — rubrique «Pièces de la consultation».

attention: en cas de retrait anonyme ou de dossier de consultation obtenu via une agence de veille, vous ne serez pas informé en cas de modification de la consultation.

Il est donc recommandé aux candidats de s'identifier sur la plateforme de dématérialisation afin de disposer des modifications et de lacorrespondance relative à ce dossier: les candidats sont invités à renseigner un formulaire d'identification mentionnant notamment le nom de l'organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique, en particulier l'envoi d'éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).

n.b. : Il faut accepter les conditions générales de la plate-forme de dématérialisation pour accéder au dossier.

en cas de difficultés, un guide d'utilisation à destination des opérateurs économiques est disponible dans la rubrique «Aide» — «Guides d'utilisation» à l'adresse précitée.

afin de pouvoir décompresser et lire les documents ainsi mis à disposition par l'université, les candidats doivent disposer de logiciels permettant de lire les formats suivants: .zip, .pdf, .rtf, .doc et .xls

— soit demandé à l'adresse électronique suivante: dha-nancy@univ-lorraine.fr

les candidats peuvent demander tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en faisant parvenir leur demande écrite, soit via la plateforme de dématérialisation, soit à l'adresse suivante:

Adresse électronique: dha-nancy@univ-lorraine.fr

cependant, l'université de Lorraine ne s'engage à répondre aux demandes de renseignements complémentaires que dans l'hypothèse où celles-ci lui parviendraient au plus tard le 17.9.2015 à 12 heures (heure de Paris).

Après cette date, l'université de Lorraine se réserve la possibilité de ne pas répondre aux demandes de renseignements complémentaires, en considérant qu'elles n'ont pas été transmises en temps utile.

Les réponses aux demandes de renseignement complémentaires seront envoyées à l'ensemble des entreprises ayant retiré le dossier par courrier électronique à l'adresse électronique indiquée par les candidats ayant communiqué une adresse électronique.

aussi, il est fortement recommande aux personnes telechargeant le dossier de consultation de renseigner le formulaire D'Identification destine a permettre a L'Universite de leur transmettre les renseignements complementaires Eventuels.

Les réponses seront également mises en ligne sur le site dont l'adresse figure à l'article 4 du règlement de la consultation. Aucune question ne pourra être posée verbalement et aucune réponse ne sera donnée en dehors de ce dispositif.

le candidat devra obligatoirement fournir les pièces suivantes à l'appui de son offre:

— l'Acte d'engagement à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du marché;

— l'Annexe no1 à l'acte d'engagement « Cadre de réponse technico-financier » ;

— les fiches techniques de l'appareil proposé dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres.

en tout état de cause, à compter de la notification du marché, le délai contractuel global de réalisation de l'ensemble de la prestation (allant de la notification du marché à la mise en ordre de marche de l'équipement, hors garantie et hors formation à l'utilisation) est celui indiqué par le titulaire dans son offre. Ce délai ne pourra pas excéder 77 jours calendaires à compter de la notification du marché.

Attention: concernant le délai contractuel global de réalisation de l'ensemble de la prestation: en cas de fourchette donnée, c'est la borne la plus haute qui sera retenue comme étant la proposition du candidat, pour l'analyse des offres comme pour ses engagements contractuels. Si cette borne supérieure excède 77 jours calendaires (délai contractuel global maximal de réalisation de la prestation, cf. Article 1 du Ccap), l'offre du candidat sera déclarée irrégulière.

attention: l'université de Lorraine sera fermée du 31.7.2015 à 16:00 au 17.8.2015 à 9:00: aucundépôt de pli ne sera possible durant cette période. Les éventuelles questions posées par les candidats seront transmises au porteur de projet pour l'université à partir du 17 août. De plus, dans le cadre du changement d'hébergeur, la plate-forme des achats de l'État (Place) sera fermée du 15 au 17 août inclus, de sorte que les entreprises candidates ne pourront en aucun cas déposer leur offre dématérialisée durant cette période.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.7.2015.