Fourniture et installation de batteries pour onduleurs pour le Centre de Traitement Informatique Grand Est

CTI Grand Est

Marché de fourniture et d'installation de batteries pour onduleurs pour le Centre de Traitement Informatique Grand Est.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-09-03. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Schneider electric IT France

Qui ?

• CTI Grand Est

Qu'est-ce que c'est ?

• Accumulateurs, piles et batteries primaires › Batteries

Où ?

• Bas-Rhin

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-22	Avis de marché
2015-11-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Batteries
Quantité ou étendue:

Ce marché a pour objet la fourniture et l'installation de batteries pour onduleurs pour le Centre de Traitement Informatique Grand Est. Les prestations suivantes devront être exécutées:— la conduite et le pilotage du projet, y compris la rédaction d'un plan de prévention en début de chantier;— le transport des batteries jusqu'au lieu d'exécution des prestations ainsi que la mise en place de plaques de roulement;— la fourniture de batteries équivalentes aux batteries actuelles et agréées par le constructeur du matériel;— le démontage des anciennes batteries et nettoyage du chantier avant l'installation des nouvelles batteries;— l'Installation des batteries;— l'Ensemble de tests et rapports de remise en service, avec a minima un test charge décharge;— la remise en état du local et des circulations utilisées, en fin de chantier;— l'Enlèvement, la destruction ou le recyclage des batteries avec fourniture de certificats;— la mise à jour de la documentation existante (maintien en conditions opérationnelles des onduleurs);— la fourniture de tous les moyens et équipements, y compris la sécurité nécessaires à l'exécution de la prestation.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Batteries 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CTI Grand Est
Adresse postale: 650 boulevard Sébastien Brant
Code postal: 67400
Commune postale: Illkirch-Graffenstaden Cedex
Contact
Courrier électronique: marches@cpam-basrhin.cnamts.fr 📧
Téléphone: +33 388768581 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-22 📅
Date limite de soumission: 2015-09-03 📅
Date de publication: 2015-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 142-261118
Numéro JO-S: 142
Informations complémentaires

Des marchés complémentaires peuvent être négociés sans publicité préalable ni mise en concurrence, conformément aux conditions fixées à l'article 2.7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Le délai d'exécution des prestations est fixé à six (6) semaines à compter de l'émission par le pouvoir adjudicateur d'un ordre de service de démarrage des prestations. Le Titulaire dispose d'un délai d'une (1) semaine supplémentaire pour fournir au pouvoir adjudicateur les documents énumérés à l'article 5 du Cahier des Clauses Techniques Particulières. La visite du site est obligatoire. Les visites pourront se dérouler jusqu'au mardi 25 août inclus, conformément à l'article 7 du Règlement de la Consultation. Même si l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire, les candidats sont cependant invités à fournir une adresse électronique afin que puissent leur être communiquées les éventuelles modifications apportées au dossier de la consultation du pouvoir adjudicateur. A défaut, les candidats doivent consulter quotidiennement la plateforme achat public afin de se tenir informés. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de fourniture et d'installation de batteries pour onduleurs pour le Centre de Traitement Informatique Grand Est.

Quantité ou étendue:

Ce marché a pour objet la fourniture et l'installation de batteries pour onduleurs pour le Centre de Traitement Informatique Grand Est. Les prestations suivantes devront être exécutées:

— la conduite et le pilotage du projet, y compris la rédaction d'un plan de prévention en début de chantier;

— le transport des batteries jusqu'au lieu d'exécution des prestations ainsi que la mise en place de plaques de roulement;

— la fourniture de batteries équivalentes aux batteries actuelles et agréées par le constructeur du matériel;

— le démontage des anciennes batteries et nettoyage du chantier avant l'installation des nouvelles batteries;

— l'Installation des batteries;

— l'Ensemble de tests et rapports de remise en service, avec a minima un test charge décharge;

— la remise en état du local et des circulations utilisées, en fin de chantier;

— l'Enlèvement, la destruction ou le recyclage des batteries avec fourniture de certificats;

— la mise à jour de la documentation existante (maintien en conditions opérationnelles des onduleurs);

— la fourniture de tous les moyens et équipements, y compris la sécurité nécessaires à l'exécution de la prestation.

Numéro de référence: FORM-1507
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 650 boulevard Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

La sélection est effectuée sur la base des capacités juridiques, techniques et professionnelles de chacun des candidats.

Les candidats devront remettre:

— une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (Dc1);

— une déclaration du candidat individuel ou des membres du groupement (Dc2);

— une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner;

— le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat;

— la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire;

— un document présentant le candidat.

Situation économique et financière:

Les candidats devront remettre:

— une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— une déclaration relative au chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois dernières années ou le chiffre d'affaires disponible pour les sociétés nouvellement créées.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

La sélection des candidatures est effectuée sur la base des capacités financières des candidats.

Capacité technique et professionnelle:

Les candidats devront remettre:

— la présentation d'une liste des principales fournitures, similaires à celles prévues au marché, effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat;

— une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

La sélection des candidatures est effectuée sur la base des capacités professionnelles et techniques des candidats.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Les prestations font l'objet d'une garantie minimale de 5 ans.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est financé par la CNAMTS au titre du Plan d'equipement Informatique.

Le prix des prestations est payé, par virement bancaire ou postal, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la facture conforme.

La remise d'une demande de paiement intervient:

— soit après l'admission des prestations, conformément aux stipulations du marché;

— soit aux dates prévues pour le versement d'acomptes.

Les prix sont fermes et forfaitaires. Le marché est traité à prix hors taxes.

Une avance est accordée au titulaire du marché. Le montant de l'avance est fixé à 10 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

A la demande expresse du titulaire, le paiement par acomptes mensuels est possible.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Le mandataire du groupement conjoint est obligatoirement solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 400 254 447 000 40
517 442 125 00012
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Services marchés et achats
Mlle Helm. Marinette
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Adresse postale: 16 rue de Lausanne
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67000
Point de contact: Service marchés et achats
Mlle Kupfer Dorothée
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_FKAExgCnka 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_FKAExgCnka 🌏
Courrier électronique: tgi-nancy@justice.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: FORM-1507
Informations complémentaires

Le délai d'exécution des prestations est fixé à six (6) semaines à compter de l'émission par le pouvoir adjudicateur d'un ordre de service de démarrage des prestations. Le Titulaire dispose d'un délai d'une (1) semaine supplémentaire pour fournir au pouvoir adjudicateur les documents énumérés à l'article 5 du Cahier des Clauses Techniques Particulières.

La visite du site est obligatoire. Les visites pourront se dérouler jusqu'au mardi 25 août inclus, conformément à l'article 7 du Règlement de la Consultation.

Même si l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire, les candidats sont cependant invités à fournir une adresse électronique afin que puissent leur être communiquées les éventuelles modifications apportées au dossier de la consultation du pouvoir adjudicateur. A défaut, les candidats doivent consulter quotidiennement la plateforme achat public afin de se tenir informés.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nancy
Adresse postale: Cité judiciaire, rue du Général Fabvier
Commune postale: Nancy
Code postal: 54035
Courrier électronique: tgi-nancy@justice.fr 📧
Téléphone: +33 383908500 📞
Fax: +33 383274984 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nancy
Source: OJS 2015/S 142-261118 (2015-07-22)

Avis d'attribution de marché (2015-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 44 790 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-11-10 📅
Date de publication: 2015-11-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 220-400999
Se réfère à l'avis: 2015/S 142-261118
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires

Référence de la publication au BOAMP: Avis nº 15-114182 publié le 23.7.2015. Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº 15-114182, mise en ligne le 23.7.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.11.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (30)
3. Performances en matière de protection de l'environnement (10)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-10-29 📅
Nom: Schneider Electric IT France
Adresse postale: 140 avenue Jean Kuntzmann Zirst Montbonnot Saint-martin Inovallée
Commune postale: Saint-Ismier Cedex
Code postal: 38334
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: cité Judiciaire, rue du Général Fabvier
Source: OJS 2015/S 220-400999 (2015-11-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage (>20 nouveaux marchés)

Accumulateurs, piles et batteries primaires (5)