Finalisation de la charpente métallique dans le cadre de la construction du gymnase La Redoute à Asnières-sur-Seine
SEM 92
La consultation porte sur les prestations suivantes:
Lot G1-2 bis — finalisation de la charpente métallique dans le cadre de la construction du gymnase La Redoute à Asnières-sur-Seine.
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi no 93-1418 sur 31.12.1993).
Références à la nomenclature européenne (Cpv):
Objet principal:
45261100-5: Travaux de charpente
A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 15.12.2015.
L'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère social dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article 4 du Décret no 2005-1742 du 30.12.2005 et définis à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières.
L'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère environnemental dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article 4 du Décret no 2005-1742 du 30.12.2005 et de l'article 7 du CCAG Travaux et définis à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières. : Charte de chantier à faible nuisances.
Le délai de réception des offres était de 2015-11-26. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-14.
Qui ?- • SEM 92
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-10-14 | Avis de marché |
Avis de marché (2015-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de charpente
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de charpente 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SEM 92
Adresse postale: 28 boulevard Émile Zola
Code postal: 92020
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: http://www.sem92.fr/ 🌏
Courrier électronique: amenard@sem92.fr 📧
Téléphone: +33 141371181 📞
Fax: +33 141371200 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-14 📅
Date limite de soumission: 2015-11-26 📅
Date de publication: 2015-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 202-365209
Numéro JO-S: 202
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Description des options:
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: Affaire no 15S0034
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Capacité technique et professionnelle:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique de l'offre (dont: Qualité de la proposition d'organisation des équipes pour assurer les travaux: 10 % Qualité de la méthodologie spécifique aux prestations objet du marché, adéquation des moyens techniques avec la méthodologie et adéquation de l'offre technique avec la situation actuelle du chantier: 30 %) (40)
3. Délai d'exécution (Optimisation des délais d'exécution) (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Aurélie Ménard
Directeur général de la SEM 92
Adresse du profil d'acheteur: http://sem92.achatpublic.com 🌏
Nom: SEM 92
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Affaire no 15S0034
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179 avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92000
Téléphone: +33 140971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
Source: OJS 2015/S 202-365209 (2015-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de charpente
Quantité ou étendue:
Les prestations font l'objet de 2 tranches définies comme suit:Tranche ferme: fin de montage de la charpente tridimentionnelle de toit. Réglage de l'ensemble poteaux de façades + charpente tridimentionnelle de toit.Tranche conditionnelle no 1: fourniture et pose d'un escalier métallique d'issue de secours.La durée du marché est fixée à 12 mois, à compter de la notification du marché.Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché et est fixé comme suit:Délai d'exécution tranche ferme: 3 mois, y compris la période de préparation.Délai d'exécution de la tranche conditionnelle no 1: 3 mois, y compris la période de préparation à compter de l'os d'affermissement.Les variantes sont autorisées. Les candidats qui présentent des variantes doivent également remettre une offre pour la solution de base. Les exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités de leur présentation sont les suivantes:Elles ne peuvent porter que sur différentes méthodologies d'exécution.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de charpente 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SEM 92
Adresse postale: 28 boulevard Émile Zola
Code postal: 92020
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: http://www.sem92.fr/ 🌏
Courrier électronique: amenard@sem92.fr 📧
Téléphone: +33 141371181 📞
Fax: +33 141371200 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-14 📅
Date limite de soumission: 2015-11-26 📅
Date de publication: 2015-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 202-365209
Numéro JO-S: 202
Informations complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande par écrit au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des dossiers:
Correspondant: Aurélie Ménard
Adresse: SEM 92
28 boulevard Émile Zola
92020 Nanterre Cedex
Fax: +33 141371200
Courriel: amenard@sem92.fr
Adresse internet: http://sem-92.fr
En cas de dématérialisation de la procédure de consultation, les demandes des candidats devront être adressées via la plateforme de dématérialisation (http://sem92.achatpublic.com), rubrique «Echanges sécurisés».
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. La visite aura lieu sur deux dates:
27.10.2015 à 14:30.
3.11.2015 à 14:30.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.10.2015.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La consultation porte sur les prestations suivantes:
Lot G1-2 bis — finalisation de la charpente métallique dans le cadre de la construction du gymnase La Redoute à Asnières-sur-Seine.
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi no 93-1418 sur 31.12.1993).
Références à la nomenclature européenne (Cpv):
Objet principal:
45261100-5: Travaux de charpente
A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 15.12.2015.
L'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère…
… social dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article 4 du Décret no 2005-1742 du 30.12.2005 et définis à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières.
… environnemental dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article 4 du Décret no 2005-1742 du 30.12.2005 et de l'article 7 du CCAG Travaux et définis à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières. : Charte de chantier à faible nuisances.
Quantité ou étendue:
Les prestations font l'objet de 2 tranches définies comme suit:
Tranche ferme: fin de montage de la charpente tridimentionnelle de toit. Réglage de l'ensemble poteaux de façades + charpente tridimentionnelle de toit.
Tranche conditionnelle no 1: fourniture et pose d'un escalier métallique d'issue de secours.
La durée du marché est fixée à 12 mois, à compter de la notification du marché.
Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché et est fixé comme suit:
Délai d'exécution tranche ferme: 3 mois, y compris la période de préparation.
Délai d'exécution de la tranche conditionnelle no 1: 3 mois, y compris la période de préparation à compter de l'os d'affermissement.
Les variantes sont autorisées. Les candidats qui présentent des variantes doivent également remettre une offre pour la solution de base. Les exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités de leur présentation sont les suivantes:
Afficher plus
Elles ne peuvent porter que sur différentes méthodologies d'exécution.
Option 1: fourniture et pose de supports pour des panneaux de basket.
Option 2: suspentes pour panneaux rayonnants.
Option 3: reprise de peinture de la charpente tridimensionnelle.
Numéro de référence: Affaire no 15S0034
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
A l'angle de la rue Henri Poincaré et de l'avenue La Redoute à Asnières-sur-Seine, 92600 Asnières-sur-Seine.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature (Formulaire Dc1 ou équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement et la nature de ce groupement (conjoint ou solidaire), accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux article 43 et 44 du code des marchés publics, ou aux articles 8 et 38 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6.6.2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Afficher plus
— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— un formulaire Dc2 (ou équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés ci-dessous:
A. Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
B. Les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Le candidat devra présenter un chiffre d'affaires suffisant attestant de sa capacité à assurer des prestations d'un montant similaire.
Le candidat devra présenter un chiffre d'affaires annuel au moins égal à 500 000 EUR.
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat,
Afficher plus
— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant de sa compétence à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Le candidat apportera notamment la preuve de son habilitation à réaliser des ouvrages de la classe Exc3.
Afficher plus
Le candidat devra présenter un effectif suffisant au regard de la mission objet du présent marché.
Le candidat devra être doté d'effectifs (cadres et/ou responsable de prestations) présentant des spécialisations dans les matières objet du présent marché.
Le candidat devra présenter des références en adéquation avec la mission.
Le candidat devra présenter les certificats demandés.
Dépôts et garanties exigés:
Application d'une retenue de garantie de 5 % du montant du marché pouvant être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Celle-Ci n pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire.
L'avance de 5 % du montant du marché ne pourra être versée qu'après constitution d'une garantie à première demande. Celle-Ci n pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire.
Paiement à 30 jours suivant la date de réception de la facture. Paiement sur le budget de l'opération confié à la SEM 92 par la Ville d'Asnières-sur-Seine dans le cadre d'une concession d'aménagement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Aucune forme de groupement n'est imposée par la SEM 92.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique de l'offre (dont: Qualité de la proposition d'organisation des équipes pour assurer les travaux: 10 % Qualité de la méthodologie spécifique aux prestations objet du marché, adéquation des moyens techniques avec la méthodologie et adéquation de l'offre technique avec la situation actuelle du chantier: 30 %) (40)
3. Délai d'exécution (Optimisation des délais d'exécution) (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Aurélie Ménard
Directeur général de la SEM 92
Adresse du profil d'acheteur: http://sem92.achatpublic.com 🌏
Nom: SEM 92
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Affaire no 15S0034
Informations complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande par écrit au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des dossiers:
Correspondant: Aurélie Ménard
Adresse: SEM 92
28 boulevard Émile Zola
92020 Nanterre Cedex
Fax: +33 141371200
Courriel: amenard@sem92.fr
Adresse internet: http://sem-92.fr
En cas de dématérialisation de la procédure de consultation, les demandes des candidats devront être adressées via la plateforme de dématérialisation (http://sem92.achatpublic.com), rubrique «Echanges sécurisés».
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. La visite aura lieu sur deux dates:
27.10.2015 à 14:30.
3.11.2015 à 14:30.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.10.2015.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179 avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92000
Téléphone: +33 140971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
Source: OJS 2015/S 202-365209 (2015-10-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕