Fdc2016echafaudages
Office de tourisme
Echafaudages Fête du Citron 2016.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2015-09-18. L'appel d'offres a été publié le 2015-08-18.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-08-18 | Avis de marché |
| 2016-01-08 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2015-08-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Échafaudages
Quantité ou étendue: Entre 400 et 1600 m2 d'échafaudages.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Échafaudages 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Office de Tourisme
Adresse postale: 8 avenue Boyer
Code postal: 06500
Commune postale: Menton
Contact
Adresse Internet: http://tourisme-menton.fr 🌏
Courrier électronique: beatrice.delaboudiniere@ville-menton.fr 📧
Téléphone: +33 492417659 📞
Fax: +33 492417658 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-18 📅
Date limite de soumission: 2015-09-18 📅
Date de publication: 2015-08-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 162-295856
Se réfère à l'avis: 2015/S 80-140495
Numéro JO-S: 162
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.8.2015.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Echafaudages Fête du Citron 2016.
Numéro de référence: FDC2016ECHAFAUDAGES
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Jardins biovès et anciens abattoirs municipaux, 06500 Menton.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38818836900028
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Direction générale
Mme Delaboudiniere Béatrice
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: http://achatpublic.com 🌏
Nom: ville de Menton
Adresse postale: zi du Haut Careï
Point de contact: Service Parcs et Jardins
mme GERVAIS Caroline
Téléphone: +33 493287900 📞
Courrier électronique: caroline.gervais@ville-menton.fr 📧
Fax: +33 493287901 📠
URL pour informations complémentaires: http://achatpublic.com 🌏
Point de contact: mme Delaboudiniere Béatrice
URL des documents: http://achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date de début: 2016-01-01 📅
Date de fin: 2016-03-15 📅
Date de publication: 2015-04-24 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: FDC2016ECHAFAUDAGES
Numéro de l'avis au JO S: 2015/S 80-140495
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: Service des greffes, 33 boulevard Franck Pilatte
Commune postale: Nice
Code postal: 06000
Téléphone: +33 492041313 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Échafaudages
Quantité ou étendue: Entre 400 et 1600 m2 d'échafaudages.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Échafaudages 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Office de Tourisme
Adresse postale: 8 avenue Boyer
Code postal: 06500
Commune postale: Menton
Contact
Adresse Internet: http://tourisme-menton.fr 🌏
Courrier électronique: beatrice.delaboudiniere@ville-menton.fr 📧
Téléphone: +33 492417659 📞
Fax: +33 492417658 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-18 📅
Date limite de soumission: 2015-09-18 📅
Date de publication: 2015-08-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 162-295856
Se réfère à l'avis: 2015/S 80-140495
Numéro JO-S: 162
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.8.2015.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Echafaudages Fête du Citron 2016.
Numéro de référence: FDC2016ECHAFAUDAGES
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Jardins biovès et anciens abattoirs municipaux, 06500 Menton.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Déclarations, certificats et attestations prévues aux articles 43,44 et 45 du Code des Marchés Publics.
Situation économique et financière: Chiffre d'affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices.
Capacité technique et professionnelle:
L'Entreprise doit fournir un mémoire technique précisant les moyens mis à disposition du chantier, et y insérer la fiche de simulation journalière jointe en annexe.
Fourniture des plans de chaque structure échafaudée
description des moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité du chantier et formation du personnel.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le paiement se fera par virement administratif effectué par l'office de Tourisme dans le délai de 30 jours et le financement se fera sur les fonds propres de l'office de Tourisme (crédits inscrits au budget primitif de l'office de Tourisme).
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 38818836900028
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Direction générale
Mme Delaboudiniere Béatrice
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: http://achatpublic.com 🌏
Nom: ville de Menton
Adresse postale: zi du Haut Careï
Point de contact: Service Parcs et Jardins
mme GERVAIS Caroline
Téléphone: +33 493287900 📞
Courrier électronique: caroline.gervais@ville-menton.fr 📧
Fax: +33 493287901 📠
URL pour informations complémentaires: http://achatpublic.com 🌏
Point de contact: mme Delaboudiniere Béatrice
URL des documents: http://achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date de début: 2016-01-01 📅
Date de fin: 2016-03-15 📅
Date de publication: 2015-04-24 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: FDC2016ECHAFAUDAGES
Numéro de l'avis au JO S: 2015/S 80-140495
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: Service des greffes, 33 boulevard Franck Pilatte
Commune postale: Nice
Code postal: 06000
Téléphone: +33 492041313 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Article L551.1 (référé précontractuel possible jusqu'à signature du marché) et article R421.1 (recours exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la décision faisant grief) du code de justice administrative.
Source: OJS 2015/S 162-295856 (2015-08-18)
Avis d'attribution de marché (2016-01-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 28 705 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Office de tourisme
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-08 📅
Date de publication: 2016-01-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 008-009275
Se réfère à l'avis: 2015/S 162-295856
Numéro JO-S: 8
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (5)
2. Délai d'exécution (3)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-10-29 📅
Nom: GSD Échafaudage
Adresse postale: ZI des Eyssagnière, 42 rue des Boutons d'Or
Commune postale: Gap
Code postal: 05000
Courrier électronique: gsdechafaudage@orange.fr 📧
Adresse Internet: http://www.gsdechafaudage.fr 🌏
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 28 705 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Office de tourisme
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-01-08 📅
Date de publication: 2016-01-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 008-009275
Se réfère à l'avis: 2015/S 162-295856
Numéro JO-S: 8
Informations complémentaires
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº 15-128097, mise en ligne le 18.8.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.1.2016.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (5)
2. Délai d'exécution (3)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-10-29 📅
Nom: GSD Échafaudage
Adresse postale: ZI des Eyssagnière, 42 rue des Boutons d'Or
Commune postale: Gap
Code postal: 05000
Courrier électronique: gsdechafaudage@orange.fr 📧
Adresse Internet: http://www.gsdechafaudage.fr 🌏
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Article L551.1 (référé précontractuel possible jusqu'à signature du marché) et article R421.1 (recours exercé dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la décision faisant grief) du code de justice administrative.
Source: OJS 2016/S 008-009275 (2016-01-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) (>20 nouveaux marchés)