Extension usine Metal chrome à Rochefort

Semdas

Appel d'offres pour les travaux d'extension de 5674 mètres carrés de l'usine métal chrome à Rochefort (17300) portant uniquement sur le lot 15 — VRD Bassin de rétention
Marché à prix ferme non actualisable passé en application de l'article 29 du décret nº 2005/1742 du 30.12.2005 et de l'ordonnance nº 2005/649 du 6.6.2005.
Marché avec options.
Les autres lots (1 à 14 et 16 à 17) feront l'objet d'une procédure de consultation indépendante.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-05. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-21.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-21 Avis de marché
Avis de marché (2015-01-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semdas
Adresse postale: 85 boulevard de la République
Code postal: 17076
Commune postale: La Rochelle Cedex 9
Contact
Courrier électronique: laetitia@semdas.fr 📧
Téléphone: +33 546317136 📞
Fax: +33 546317162 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-21 📅
Date limite de soumission: 2015-03-05 📅
Date de publication: 2015-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 017-025981
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires
Il est précisé que le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage et non l'attribution du marché. Le dossier de consultation des entreprises est disponible ,gratuitement,sur support papier et sur support dématérialisé. Le dossier de consultation est à retirer sur place ou à demander, par lettre, télécopie ou courriel, en temps utile auprès du promoteur à l'adresse ci-dessous: Semdas, 85 boulevard de la République les Mimines, 17076 La Rochelle Cedex 9 Fax: +33 546317162 — mail: laetitia@semdas.fr Le dossier de consultation est librement accessible via le site internet http://semdas.achatpublic.com Justifications à produire: Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement, en cas de réponse en groupement, signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, signée soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants. Une déclaration sur l'honneur signée (cf. Modèle joint au Rdc) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6.6.2005 Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières: Expérience: Références en opération de même complexité (désignation, date, montant des travaux, maître d'ouvrage) réalisées au cours des 5 dernières années. Attestations de bonne exécution sur des opérations en rapport avec l'objet du marché. Capacités professionnelles: moyens humains et matériels de l'entreprise. Capacités financières: chiffre d'affaires des 3 derniers exercices clos. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché. Conditions de remise des plis: Le promoteur ne permet pas aux candidats d'adresser leur candidature et offre sous la forme dématérialisée, seul le format papier est admis. Les candidatures et offres devront être remises contre récépissé ou envoyées par pli recommandé avec AR à la Semdas — 85 boulevard de la République 17076 La Rochelle Cedex 9, dans le respect des dispositions de l'article 6 du règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres pour les travaux d'extension de 5674 mètres carrés de l'usine métal chrome à Rochefort (17300) portant uniquement sur le lot 15 — VRD Bassin de rétention
Marché à prix ferme non actualisable passé en application de l'article 29 du décret nº 2005/1742 du 30.12.2005 et de l'ordonnance nº 2005/649 du 6.6.2005.
Marché avec options.
Les autres lots (1 à 14 et 16 à 17) feront l'objet d'une procédure de consultation indépendante.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Voirie résaux divers — bassin de rétention
Brève description: Voirie résaux divers — bassin de rétention.
Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires sur les lots:
La durée d'exécution du marché est fixé à 5 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Durée de l'accord: 15 mois
Numéro de référence: OP 5445
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rochefort, 17300.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée par une caution bancaire. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai de paiement des acomptes est de 45 jours, à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'oeuvre.
Il n'est pas prévu le versement d'une avance.
Financement: emprunt et subvention départementale.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Remenieras Patrick
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Semdas
Adresse postale: 85 boulevard de la République
Commune postale: La Rochelle Cedex 9
Code postal: 17076

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: OP 5445
Informations complémentaires
Il est précisé que le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage et non l'attribution du marché.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible ,gratuitement,sur support papier et sur support dématérialisé.
Le dossier de consultation est à retirer sur place ou à demander, par lettre, télécopie ou courriel, en temps utile auprès du promoteur à l'adresse ci-dessous: Semdas, 85 boulevard de la République les Mimines, 17076 La Rochelle Cedex 9
Fax: +33 546317162 — mail: laetitia@semdas.fr
Le dossier de consultation est librement accessible via le site internet http://semdas.achatpublic.com
Justifications à produire:
Une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement, en cas de réponse en groupement, signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, signée soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants.
Afficher plus
Une déclaration sur l'honneur signée (cf. Modèle joint au Rdc) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6.6.2005
Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières:
Expérience:
Références en opération de même complexité (désignation, date, montant des travaux, maître d'ouvrage) réalisées au cours des 5 dernières années.
Attestations de bonne exécution sur des opérations en rapport avec l'objet du marché.
Capacités professionnelles: moyens humains et matériels de l'entreprise.
Capacités financières: chiffre d'affaires des 3 derniers exercices clos.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Afficher plus
Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces ci-dessus relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Conditions de remise des plis:
Le promoteur ne permet pas aux candidats d'adresser leur candidature et offre sous la forme dématérialisée, seul le format papier est admis.
Les candidatures et offres devront être remises contre récépissé ou envoyées par pli recommandé avec AR à la Semdas — 85 boulevard de la République 17076 La Rochelle Cedex 9, dans le respect des dispositions de l'article 6 du règlement de la consultation.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.1.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 7 rue Pierre Abelard
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35031
Téléphone: +33 299653737 📞
Fax: +33 299310615 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 7 rue Pierre Abelard
Commune postale: Rennes
Code postal: 35031
Téléphone: +33 299653737 📞
Fax: +33 299310615 📠
Source: OJS 2015/S 017-025981 (2015-01-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍